деловая. дрова. Итого ликвид. выдела. Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).


ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
№ «_» ___ 2016г.

Содержание:
TOC \o "1-3" \h \z \u РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА PAGEREF _Toc403383734 \h 3СТАТЬЯ 1.Определение и толкование терминов PAGEREF _Toc403383735 \h 3СТАТЬЯ 2.Предмет Договора PAGEREF _Toc403383736 \h 4СТАТЬЯ 3.Цена Договора PAGEREF _Toc403383737 \h 5СТАТЬЯ 4.Порядок оплаты и сверки расчетов. Налоги PAGEREF _Toc403383738 \h 6СТАТЬЯ 5.Сроки выполнения Работ PAGEREF _Toc403383739 \h 7СТАТЬЯ 6.Порядок приемки Работ PAGEREF _Toc403383740 \h 7СТАТЬЯ 7.Дефекты Работ PAGEREF _Toc403383741 \h 9СТАТЬЯ 8.Проект производства Работ и Графики производства Работ PAGEREF _Toc403383742 \h 9РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ СТОРОН PAGEREF _Toc403383743 \h 10СТАТЬЯ 9.Принятие Подрядчиком условий Договора PAGEREF _Toc403383744 \h 10СТАТЬЯ 10.Обязательства Подрядчика PAGEREF _Toc403383745 \h 10СТАТЬЯ 11.Обязательства Заказчика PAGEREF _Toc403383746 \h 12СТАТЬЯ 12.Рабочая Документация PAGEREF _Toc403383747 \h 12СТАТЬЯ 13.Исполнительная и учетная документация PAGEREF _Toc403383748 \h 13РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ PAGEREF _Toc403383749 \h 14СТАТЬЯ 14.Привлечение Субподрядчиков PAGEREF _Toc403383750 \h 14СТАТЬЯ 15. Строительная площадка PAGEREF _Toc403383751 \h 14СТАТЬЯ 16.Журнал производства Работ PAGEREF _Toc403383752 \h 15СТАТЬЯ 17.Контроль качества выполнения Работ PAGEREF _Toc403383753 \h 16СТАТЬЯ 18.Скрытые Работы PAGEREF _Toc403383754 \h 19СТАТЬЯ 19.Предотвращение повреждений и ущерба PAGEREF _Toc403383755 \h 19СТАТЬЯ 20.Охрана и содержание Объекта PAGEREF _Toc403383756 \h 19РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА PAGEREF _Toc403383757 \h 20СТАТЬЯ 21.Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика PAGEREF _Toc403383758 \h 20СТАТЬЯ 22.Гарантийный Срок PAGEREF _Toc403383759 \h 20СТАТЬЯ 23.Антикоррупционные требования PAGEREF _Toc403383760 \h 21СТАТЬЯ 24.Ответственность Сторон и санкции PAGEREF _Toc403383761 \h 21СТАТЬЯ 25.Обстоятельства непреодолимой силы PAGEREF _Toc403383762 \h 23СТАТЬЯ 26.Урегулирование споров. Арбитраж PAGEREF _Toc403383763 \h 23СТАТЬЯ 27.Расторжение Договора PAGEREF _Toc403383764 \h 23Статья 28. Особые условия PAGEREF _Toc403383765 \h 24СТАТЬЯ 29. Персонал, промышленная и экологическая безопасность, охрана труда. PAGEREF _Toc403383766 \h 25СТАТЬЯ 30.Конфиденциальность PAGEREF _Toc403383767 \h 26СТАТЬЯ 31.Права на изобретения и документы PAGEREF _Toc403383768 \h 27СТАТЬЯ 32.Использование товарного знака и выпуск сообщений для прессы PAGEREF _Toc403383769 \h 27СТАТЬЯ 33.Аудиторская проверка PAGEREF _Toc403383770 \h 28Статья 34.Вступление Договора в силу и Срок действия Договора PAGEREF _Toc403383772 \h 29СТАТЬЯ 35.Приложения к Договору PAGEREF _Toc403383773 \h 29Статья 36.Реквизиты Сторон PAGEREF _Toc403383774 \h 30
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
г.Ижевск «__» ____ 2016 г.

Настоящий Договор заключен и вступает в силу с момента подписания между ОАО «Удмуртнефть», c местом нахождения по адресу: Российская Федерация, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182 (именуемым в дальнейшем Заказчик), в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №008 от 15.01.2016г, и _______________, c местом нахождения по адресу__________( именуемым в дальнейшем Подрядчик), в лице __________, действующего на основании ______, именуемыми в дальнейшем как Сторона или Стороны.
Заказчик и Подрядчик, каждый в соответствии с соглашениями, обязательствами, договорными обязанностями, содержащимися в настоящем Договоре, настоящим договорились о нижеследующем:РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРАСТАТЬЯ 1.Определение и толкование терминовВ Договоре используются следующие термины:
«Авторский Надзор» - услуги по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям, в том числе на опасных производственных объектах.
«Временные сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, которые предусмотрены Рабочей Документацией.
«График производства Работ» - График, в соответствии с которым Подрядчик будет производить Работы по строительству и монтажу Объекта. График является приложением к Договору и фиксирует объем выполнения работ, этапы и стоимость этапов. График производства Работ предоставляется на весь период Работы с детализацией до уровня Объектов титульного списка/Блоков.
«Дата ввода Объекта в эксплуатацию» - календарная дата подписания приказа на ввод Объекта в эксплуатацию.
«Дефекты/Недостатки» - любые недостатки МТР, отступления в Работах по сравнению с Проектной и Рабочей документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству при приемке Работ, либо выявленные в гарантийный период.
«Оперативный график производства Работ» - календарно-сетевой график, составленный на основе Графика производства Работ, детализирующий порядок и сроки выполнения работ на период, указанный в договоре. Требования к разработке и детализации указаны в Приложении №15.
«Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа Заказчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Заказчика для их обязательного исполнения Подрядчиком.
«Исполнительная Документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере их завершения.
«Материально-технические ресурсы (МТР)» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта и используемые для его строительства, или входящие в состав демонтируемого Объекта.
«Мобилизация» - доставка на Строительную площадку оборудования и персонала Подрядчика до начала выполнения Работ.
«Объект» - здания, помещения, наружные установки, сооружения, открытая площадка, оборудование, участок линейной части трубопровода и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора.
«Общий журнал работ» - первичный учетный документ, подтверждающий выполнение Работ (по форме РД-11-05-2007), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.
«Общество Группы» - хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ОАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.
«Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на Договорной основе для выполнения Работ или их части.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
«ППР» - Проект производства Работ, составляемый Подрядчиком на основании Рабочей Документации согласно п. 5.7.3-5.7.10 СП 48.13330.2011, который должен содержать технологические карты по всем видам Работ с подробным описанием технологии производства Работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую Работу.
«Представитель Заказчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком, действующее на основании приказа или доверенности с указанием полномочий.
«Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком, действующее на основании приказа или доверенности с указанием полномочий.
«Работы» (Услуги) – полный комплекс работ и услуг, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, Проектной и Рабочей Документацией и иных неразрывно связанных с конкретным Объектом Работ, в том числе и в течение Гарантийного Срока, включая обеспечение необходимыми Материалами, и работы, связанные с устранением Дефектов.
«Рабочая документация» - документация, разработанная в развитие проектной документации и проекта организации строительства (ПОС), состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, сметной документации, спецификации оборудования и изделий, содержащая информацию об объекте строительства, определенную нормативными документами Российской Федерации, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ». Рабочая Документация передается Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи.
«Скрытые Работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Строительным Контролем Заказчика.
«Срок действия Договора» - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в гарантийный период.
«Строительная площадка» - земельный участок, переданный Подрядчику на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения Работ в рамках Договора.
«Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструменты и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР, конструктивно входящих в состав Объекта.
«Строительный контроль Заказчика» - комплекс мероприятий, проводимых Представителями Заказчика, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по обеспечению соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
«Техническое задание» - приложение №12 к Договору, которое содержит виды работ, состав документации, передаваемой Подрядчику, а также особые условия и требования, которые должен учитывать Подрядчик при выполнении Работ.
«Этап Работ» - предусмотренная настоящим Договором, Проектной документацией и зафиксированная в Графике производства работ (Приложение № 4 к настоящему -Договору) часть Работ, которая может быть осмотрена и принята Заказчиком.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
СТАТЬЯ 2.Предмет ДоговораПодрядчик обязуется выполнить Работы по строительству Карсовайское н/м. Обустройство куста 7. (обустройство куста, скв. 143, 146, 149, 166, 167, 26), Нефтесбор и ГЗУ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Техническим Заданием и передать Заказчику завершенный строительством Объект, а Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить его.
Подрядчик обязуется выполнить все Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Договором и Рабочей Документацией, техническим заданием (Приложение №12), утвержденным расчетом Цены Договора с разбивкой на Этапы Работ (Приложение №2), строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия и сдать Результат Работ Заказчику.
СТАТЬЯ 3.Цена ДоговораЦена Договора, в соответствии с Расчетом Цены Договора (Приложение №2) не превысит
__________ и включает:
Стоимость Работ и Материально-Технических Ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно согласно Разделительной ведомости поставки материально-технических ресурсов (Приложение №3), которая составляет _________ в т.ч. НДС (18%) ___________
Стоимость Материально-Технических Ресурсов, приобретаемых Подрядчиком у Заказчика по связанным договорам купли-продажи, которая составляет ориентировочно _________, в т.ч. НДС (18%) ___________
Цена договора является максимальной и не подлежит пересмотру в сторону увеличения, включает все налоги и сборы, выплачиваемые Подрядчиком на территории РФ.
При согласовании Цены Договора Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка строительных услуг полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение Работ по Договору, приобретение Материалов и Оборудования, все прочие и лимитированные затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в п. 3.1 Цена договора является Достаточной и не будет пересмотрена, за исключением случаев указанных в пунктах: 3.4,3.5, 3.6, 25.
В случае если стоимость Работ, не являющихся дополнительными Работами, предъявленных к приемке по актам формы КС-2 и КС-3 и прочих возмещаемых затрат согласно первичным учетным документам превысит Цену Договора указанную в п. 3.1, то такое превышение оплате Подрядчику не подлежит, и является риском Подрядчика.
В случае если такое превышение будет выявлено ранее сдачи последнего этапа Работ, то все последующие Работы выполняются в полном объеме согласно настоящего Договора, принимаются Заказчиком, но оплате не подлежат.
В случае отказа Подрядчика от дальнейшего выполнения Работ Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем досудебном порядке и привлечь третье лицо для завершения невыполненных/частично выполненных Работ на возмездной основе, с дальнейшим оплатой таких затрат Подрядчиком. Такие затраты Заказчика могут быть в том числе частично компенсированы суммами удержания согласно статье 23.2 настоящего Договора
Стороны также договорились о неприменении правил ст. 451 ГК РФ об изменении Цены Договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок приобретения и оплаты Материально-Технических Ресурсов Подрядчиком определен в Приложении №6.
Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена по соглашению сторон.
В случае если Подрядчиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов Работ, влекущих увеличение Цены Договора, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и получить письменное согласие. Заказчик вправе не оплачивать Дополнительные Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком.
В случае несогласия Заказчика с превышением указанной Цены Договора, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения Работ по Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
В случае если Заказчиком в одностороннем порядке определена необходимость изменения Проектной и/или Рабочей Документации, влекущих увеличение Цены Договора, то стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении цены Договора.
В случае отказа Подрядчика от выполнения Дополнительных Работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
В случае уменьшения Объемов Работ по любой причине, общая Цена договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и МТР которые не будут включены в Объект.
Если Подрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения об уменьшении Цены Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, с оплатой выполненных Подрядчиком Работ и поставленных на строительную площадку Подрядчиком Материально-Технических Ресурсов на момент получения Подрядчиком уведомления об уменьшении размера Цены Договора или на дату, когда уведомление считается полученным в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.
В случае нарушения Подрядчиком условий договора в части соблюдения земельного, лесного законодательства и экологической безопасности при строительстве объекта : Карсовайское н/м. Обустройство куста 7. (обустройство куста, скв. 143, 146, 149, 166, 167, 26), Нефтесбор и ГЗУ Цена Договора соразмерно может быть уменьшена в соответствии понесёнными затратами Заказчика направленных на уплату штрафов, убытков и т.д
При необходимости изменений Проектной и/или Рабочей Документации, отражающих увеличение или уменьшение объемов Работ, Заказчик информирует Подрядчика об изменении Проектной и/или Рабочей документации путем направления уведомления в соответствии с п.28.3. Договора. После получения от Заказчика уведомления о внесении в Проектную и Рабочую документацию изменений Подрядчик при исполнении Договора должен руководствоваться измененной Проектной и Рабочей документацией.
Полученная Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора экономия в полном объеме причитается Заказчику.
Если Подрядчик обнаружит возможность для улучшения Объекта, которое может привести к сокращению стоимости дальнейших Работ, эксплуатационных, ремонтных расходов, расходов на сервисное обслуживание и/или к улучшению эксплуатационных характеристик Объекта, Подрядчик вправе уведомить Заказчика о наличии такой возможности с предоставлением обоснования предлагаемого изменения и расчетом экономического эффекта. Заказчик после добросовестного изучения предлагаемых улучшений, вправе, но не обязан, согласовать возможность улучшения и будущей экономии по Объекту. В этом случае размер экономии стоимости Работ от улучшений распределится в соотношении 20% в пользу Подрядчика и 80% в пользу Заказчика.
Не являются улучшением Объекта случаи, когда Подрядчик самостоятельно без письменного согласия Заказчика выполняет работы с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией, что влечет необходимость дальнейшего внесения изменений в Проектную и Рабочую документацию.
Прочие затраты Подрядчика подлежат возмещению в пределах лимитов, предусмотренных в Расчете Цены Договора (Приложение №2) на основании предоставленных первичных документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком фактические расходы.
СТАТЬЯ 4.Порядок оплаты и сверки расчетов. НалогиЗаказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненного объема Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных Подрядчиком, надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствие со Статьей 13, и только после подписания Заказчиком актов приемки выполненных Работ, в соответствии с процедурой приемки. Расчеты за МТР, приобретаемые Подрядчиком напрямую у Заказчика, осуществляются в соответствие с условиями, изложенными в приложениях №№ 6,6.1 к договору.
Аванс Подрядчику на приобретение Материально-Технических Ресурсов не предоставляется.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не ранее 60 (шестидесяти), но не позднее 92 (девяноста двух) календарных дней после предоставления Подрядчиком соответствующих первичных учетных документов и подписания в соответствии с Статьей 6 Актов сдачи-приемки. Оплата выполненных Работ по последнему этапу строительства объекта производится только при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта зачета взаимных требований.
Стороны FORMTEXT ежеквартально подписывают Акты сверки расчётов.
«Подрядчик» обязуется ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным предоставлять «Заказчику» акты сверок по выполненным работам и взаиморасчетам FORMTEXT Заказчика.
Заказчик вправе задержать оплату до получения FORMTEXT Заказчиком подписанного Акта сверки от Подрядчика.
Выполненные Подрядчиком досрочно и принятые Заказчиком Работы по завершенным Этапам подлежат оплате в соответствии с положениями настоящего Раздела.
Заказчик не выплачивает и не компенсирует Подрядчику, его сотрудникам и Субподрядчикам, а также не несет ответственности за исчисление и уплату Подрядчиком, его сотрудниками и Субподрядчиками любых налогов, которые Подрядчик, его сотрудники и Субподрядчики обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации.
СТАТЬЯ 5.Сроки выполнения РаботКалендарные сроки выполнения Работ по Договору: срок начала выполнения Работ –_________ , срок окончания выполнения Работ – _______. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком согласно Графику производства Работ (Приложение № 4) по законченным Этапам и Оперативному Графику производства Работ.
Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть сроки производства работ по отдельным этапам (видам) работ без изменения срока окончания работ по Договору и без изменения Цены Договора.
При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени.
Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статьях 8.5., 12.1., 21, 25 Договора или случая несвоевременной поставки МТР Заказчиком.
СТАТЬЯ 6.Порядок приемки РаботЗаказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы в следующем порядке:
Приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам Работ по актам формы FORMTEXT КС-2, КС-3. Этапность Работ определяется сторонами в Приложении № 4;
Окончательная приемка законченного строительством объекта производится по Акту FORMTEXT КС-11 FORMTEXT и актов завершения ПНР.
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей документации, переданной Подрядчику или допущения Дефектов выполненных Работ и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, ее не комплектности либо ее отсутствия, а также при наличии не устранённых нарушений природоохранного законодательства на месте производства работ.
Ежемесячная приемка, приемка законченного Этапа Работ и законченного строительством объекта производится на основании предоставленных Подрядчиком полных комплектов исполнительной и учетной документации, указанной в Статье 13 Договора.
В течение FORMTEXT 5 ( FORMTEXT пяти) рабочих дней (но не позднее 20 числа месяца окончания Этапа работ) после проведения контроля Заказчиком Подрядчик направляет Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и учетной документации в соответствии со Статьей 13, подписанный и заверенный уполномоченным представителем Подрядчика и представителем строительного контроля Заказчика с официальным сопроводительным письмом для проведения приемки Этапа Работ.
Заказчик в течение FORMTEXT 10 ( FORMTEXT десяти) рабочих дней рассматривает полученную от Подрядчика исполнительную и учетную документацию, осуществляет приемку работ и направляет подписанный со своей стороны комплект исполнительной и учетной документации Подрядчику или отказ от подписания с указанием Дефектов Работ и разумного срока их устранения по форме Акта выявленных Дефектов.
В случае выявления наличия Дефектов Подрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый комплект документов. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а Дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие Работы по Этапу и руководствоваться п.2.9. Приложение №18 к настоящему Договору.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, ненадлежащего выполнения Работ, обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материально-Технических Ресурсов, а также в случае обнаружения нарушений природоохранного законодательства Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде за 5 (пять) дней до начала проведения проверки. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится комиссией, сформированной Заказчиком. Подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Подрядчиком своего представителя для участия в Работе комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных комиссией.
Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов о приемке выполненных Работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты о приемке выполненных Работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
В случае выявления комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:
по непринятым Работам:
представить отказ от подписания Акта о приемке выполненных Работ;
потребовать устранения выявленных Дефектов/Недостатков;
потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материально-технических ресурсов, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;
по принятым Работам:
потребовать устранения Дефектов/Недостатков в выполненных Работах;
потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости Материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со Стороны Подрядчика Акт о приемке выполненных Работ, счет-фактуру и т.д.);
потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии;
В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Подрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.
Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
Подрядчик по окончании последнего Этапа Работ предоставляет комплекты исполнительной и учетной документации в соответствие с п.13.6. Договора и проводит процедуры сдачи-приемки работ аналогично п.6.3, 6.5, 6.6. Договора.
По окончанию Работ при отсутствии Дефектов в выполненных Работах, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней подписать Акт сдачи-приёмки законченного строительством по форме FORMTEXT КС-11.
Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта по причине не соответствия построенного Объекта установленным требованиям, считается просрочкой выполнения Работ Подрядчиком в соответствии с п. 24.5.1 настоящего Договора, вплоть до момента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с повторным обращением в государственные органы за выдачей разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Подрядчик после подписания Акта сдачи/приёмки законченного строительством Объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о его приемке. В этом случае к Акту прилагается перечень работ, требующих устранения Дефектов с указанием сроков их устранения.
При наличии у Заказчика замечаний к оформлению комплекта документов, Подрядчик обязан в срок не позднее FORMTEXT 5 ( FORMTEXT пяти) рабочих дней с момента получения письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный срок возвратить Заказчику исправленный комплект документов. Заказчик обязан при получении от Подрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов Подрядчику в течение FORMTEXT 10 ( FORMTEXT десяти) рабочих дней с даты получения.
Дата утверждения Акта сдачи/приёмки законченного строительством Объекта определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в формате инструкций, положений или иных документов о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
первичная документация направляется до 5-го числа месяца включительно в ОТП и УКВ в электронном виде в полном комплекте (кс-2, кс-3, документы, подтверждающие прочие затраты, реестр). Документы направляются по объектам по электронным адресам:[email protected],[email protected],[email protected], [email protected]
первичная документация должна быть предоставлена в срок не позднее 20-го числа месяца включительно в ОТП и УКВ в бумажном итоговом подписанном варианте, прошедшем контроль ОКС и СК в полном комплекте:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт о приемке-передаче оборудования в монтаж ОС-15;
- счет-фактура;
- документы, подтверждающие прочие затраты (расчеты по перевозке рабочих, перебазировке техники, командировочным затратам, полис страхования строительных рисков, платежные поручения по выплате страховых взносов);
- документы, подтверждающие демонтажные работы(требование-накладная по форме М-11, акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, акт в произвольной форме об утилизации строительного мусора).
СТАТЬЯ 7.Дефекты РаботЗаказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на Дефекты Работы, в том числе на Дефекты, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные Дефекты).
В случае если во время приемки Объекта /Этапа строительства Объекта Заказчиком будут обнаружены Дефекты/Недостатки, Подрядчик устранит их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о выявленных Дефектах/Недостатках действительным считается Акт о выявленных Дефектах/Недостатках, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае если в рамках строительного контроля будут обнаружены несоответствия в выполненных Скрытых Работах, подлежащих закрытию, или иных Работах Заказчик или уполномоченный им представитель строительного контроля дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный срок переделать Скрытые Работы или иные Работы и повторно предъявить их к приемке Заказчику с Актом об устранении несоответствий.
Заказчик, обнаруживший Дефекты в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в любых случаях, даже если в Акте приемки либо ином документе, удостоверяющем приемку, не были оговорены эти Дефекты либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Неизвещение Заказчиком Подрядчика об обнаруженных после приемки Работ Недостатках в разумный срок после их обнаружения, в том числе и тех, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые Дефекты/Недостатки), а также умышленно скрытых Подрядчиком, не лишает его права требовать устранения таких недостатков или уменьшения Цены Договора и взыскания убытков.
Если Объект не был построен в соответствии с Проектной и Рабочей документацией или оказался с Дефектами/Недостатками по причинам, вызванными Дефектами/Недостатками предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, кроме случаев, когда Дефекты/Недостатки материалов и оборудования могли быть обнаружены при их надлежащей приемке Подрядчиком, Подрядчик не вправе требовать оплаты Цены Договора.
СТАТЬЯ 8.Проект производства Работ и Графики производства РаботВ рамках Цены Договора, в течение FORMTEXT 5 (пяти) календарных дней, следующих за Датой вступления Договора в силу, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект Производства Работ (ППР), который передает Заказчику.
При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.
Подрядчик обязуется начать производство Работ на Объекте не позднее 2 (двух) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
Подрядчик обязуется в течение FORMTEXT 5 (пяти) дней с даты заключении Договора разработать и представить на утверждение Заказчику Оперативный График производства Работ по Договору на FORMTEXT 6 (шесть) месяцев вперед, включая изготовление и поставку Материально-Технических Ресурсов, Работы по доставке материалов. Заказчик согласует Оперативный График производства Работ, требования к формированию которого обозначены в Приложении №15, или направляет отказ и доработку.
Подрядчик предоставляет Оперативный График производства Работ на последующие FORMTEXT 6 (шесть) месяцев вперед, не позднее 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного периода. Подрядчик со своей стороны предоставляет Оперативный Графики производства Работ в бумажном экземпляре подписанные и заверенные, а также в электронном виде, в т.ч. в редактируемом формате.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику актуальную информацию о выполнении Графика производства Работ ежеквартально, актуализированный Оперативный График производства Работ - еженедельно с учетом фактических сроков выполнения Работ по Этапам. Под актуализированным графиком Стороны понимают график, содержащий плановые, фактические, прогнозные параметры Работ (трудозатраты, физические объемы, стоимость), отражающие реальное состояние выполнения договора на отчетную дату. Санкции за просрочку сроков определяются в соответствии с Графиком производства Работ и установлены в Статье 24 Договора;
Во избежание сомнений Стороны отмечают, что рассмотрение и согласование Заказчиком актуализированных графиков любого уровня преследует цель планирования, прогнозирования и получения актуальной информации о ходе реализации договора и не приводит к изменению сроков выполнения работ, установленных в статье 5 настоящего договора, и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору. Сроки, установленные в статье 5 настоящего договора и в Графике производства Работ, могут быть изменены только путем заключения Сторонами настоящего договора письменного дополнительного соглашения к договору.
Если в результате внесенных в Проектную и/или Рабочую Документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных Работ, в том числе изменение ранее выполненных Работ, что вызывает необходимость внесения изменений в Оперативный График Работ(Приложение 23), а также в График производства Работ, то Подрядчик в течение FORMTEXT 5 ( FORMTEXT пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику дополнительной (измененной) Проектную и/или Рабочей Документации вносит изменения в Оперативный и общий Графики Работ, а также, при необходимости, в График поставки Материально-технических ресурсов. Заказчик в FORMTEXT 5-дневный срок согласует Оперативный График производства Работ по Этапам или направляет отказ. Измененный Оперативный График Работ после согласования Заказчиком становится неотъемлемой частью Договора. В случае противоречия Графика выполнения работ и Оперативного графика выполнения работ приоритет имеет График выполнения работ, в том числе для применения штрафных санкций к сторонам Договора.
РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ СТОРОНСТАТЬЯ 9.Принятие Подрядчиком условий ДоговораПодрядчик, подписав Договор, подтверждает, что:
Подрядчик тщательно изучил и проверил Проектную и Рабочую Документацию, Техническое Задание и документацию, указанную п.11.2. и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ на условиях, предусмотренных Договором.
Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.
Одновременно с подписанием Договора Подрядчик гарантирует, что им получены все необходимые в соответствии с применимым законодательством и/или в соответствии с уставными (внутренними) документами Подрядчика корпоративные решения (к примеру, если Договор подпадает под критерии крупной сделки). По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в разумный срок надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов.
СТАТЬЯ 10.Обязательства ПодрядчикаВ рамках Цены Договора, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик обязуется:
Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, разрешений и свидетельств на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также внутренним регламентам Заказчика, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, которые не входят в обязанности Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику и поддерживает на протяжении всего периода производства Работ Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и другие виды лицензий и разрешений, необходимые для выполнения Работ по Договору.
Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект (отдельные его части), Проектную документацию на строительство Объекта или отдельных его частей, а также принадлежащих Заказчику материалов и оборудования, остатка неиспользованных материалов и оборудования и другого оказавшегося у него имущества Заказчика третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, а также в случае просрочки или уклонения Заказчика от принятия выполненной Работы. Пункт 6 статьи 720 ГК РФ к отношениям Сторон не применяется.
Неукоснительно соблюдать положения локальных нормативных документов Заказчика и ОАО «НК Роснефть»/ наименование Общества Группы (далее – ЛНД), содержащих требования к выполнению Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, переданных Подрядчику по Акту приема-передачи ЛНД по форме Приложения №11 к Договору.
При выполнении работ на лесных участках выполнять предусмотренные проектом освоения лесов мероприятия, производить использование лесов в соответствии с поданной лесной декларацией, вести учет фактического объема полученной при использовании лесов древесины. В срок не позднее 20 дней до завершения рубки, а также ежемесячно в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, представлять сведения об объемах вырубленной древесины по форме (Приложение 18.)
Заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков в порядке, описанном в Приложении №8 к Договору. Копию Договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков Подрядчик предоставляет Заказчику в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента его заключения.
Заключить Договор добровольного страхования от несчастных случаев.
Своевременно обеспечить Объект строительства Материально-Техническими Ресурсами в соответствии с Приложением №6.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, выполнения Подрядчиком строительного контроля, подписания предписаний строительного контроля, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок полномочий контакты для связи, номер и дата распорядительного документа / приказа о назначении Представителя Подрядчика.
Быть самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик регистрируется в налоговом органе по месту проведения Работ. До момента представления Подрядчиком копий документов о постановке на учет в налоговом органе по месту проведения Работ по Договору, или документов, подтверждающих отсутствие необходимости регистрации по месту выполнения Работ, Акты выполненных Работ к рассмотрению Заказчиком не принимаются.
Доставить на Объект всю Строительную Технику и Расходные Материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществить их разгрузку и складирование, при необходимости выполнять за свой счет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
Приступить к производству Работ на Объекте только при наличии письменного разрешения Заказчика и Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ в соответствии с п.16.2.
Изучить и проверить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Заказчиком Рабочую Документацию, Техническое Задание и документацию, указанную в п.11.2.
Выполнять предписания Ростехнадзора, Госстройнадзора, строительного контроля Заказчика, авторского надзора, обязательные для исполнения Подрядчиком.
Обеспечить Объект необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме не менее чем указано в Графике производства работ.
Направить Заказчику до начала Работ по Договору (если применимо):
Копии действующих лимитов на размещение отходов;
Копии разрешений на выбросы в атмосферу;
Копии Договоров на передачу отходов с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности с опасными отходами;
Копии свидетельств по обучению лиц, ответственных за деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления.
При выполнении работ на лесных участках сообщать Заказчику о нахождении подозрительных лиц и транспорта на лесном участке, вблизи мест складирования древесины. При попытках хищения древесины сообщать Заказчику, в органы МВД, лесничество, записать номерные знаки, зафиксировать факт с помощью фото-, видеосъемки.
Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе производственной деятельности «Подрядчика» при оказании услуг «Заказчику», являются собственностью «Подрядчика».
Обеспечить наличие лицензии на право обращения с отходами I – V классов опасности.
Обеспечить наличие персонала обученного по обращению с отходами I – V классов опасности.
Самостоятельно и за свой счет производить платежи за природопользование (выбросы в атмосферу, размещение отходов, сбросы сточных вод).
«Подрядчик» обеспечивает наличие и поддержку действующего расчетного счета в Банке «ВБРР» АО на весь период действия договора, а также соблюдать условия Приложения № 24
Проводить обучение водителей, машинистов и трактористов этих транспортных средств и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охраняемых зонах ЛЭП на объектах ОАО «Удмуртнефть».
Обучение персонала в подрядных организациях проводить с применением учебного фильма «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» не реже одного раза в полгода, для вновь прибывшего персонала – перед началом работ.
«Подрядчик» обязан определить ответственное лицо для обязательного участия в расследовании аварийных отключений электроэнергии по запросу Заказчика
СТАТЬЯ 11.Обязательства ЗаказчикаПо Договору Заказчик:
Производит оплату в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными Соглашениями к нему.
До срока начала Работ, обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:
проектно-сметную документацию на строящиеся объекты, утвержденную «Заказчиком» к производству работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил
геодезическую разбивочную основу;
разрешений на право производства Работ.
Передает Подрядчику ЛНД Заказчика, в том числе в случае их изменения или дополнения, зафиксировав передачу в Реестре передаваемой документации между Сторонами (Приложение №10).
Не позднее, чем за FORMTEXT 5 дней до предусмотренного Статьей 5.1. Договора срока начала Работ на Строительной площадке передать Подрядчику Строительную площадку по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его окончания.
Заказчик осуществляет поставку Материально-Технических Ресурсов Подрядчику согласно Приложению № 6 к Договору.
Заказчик в рамках строительного контроля проводит проверку готовности подрядчика к выполнению Работ и оформляет соответствующее заключение (Приложение №16).
Для проверки готовности Подрядчик в течение 10 календарных дней после подписания договора представляет Заказчику пакет документов перечисленных в Приложении 16.
В случае получения отрицательного Заключения о готовности Подрядчика к выполнению Работ, Подрядчик устраняет недостатки и сообщает об их устранении Заказчику для проведения повторной проверки.
Подрядчик не допускается к выполнению работ на объекте в отсутствие положительного Заключения о готовности Подрядчика к выполнению Работ.
Заключение о готовности Подрядчика к выполнению Работ оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр направляется Подрядчику.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством и правильностью складирования предоставленных Подрядчиком Материально-Технических Ресурсов, правильного использования Подрядчиком иных материалов и оборудования, с соблюдением Подрядчиком природоохранного законодательства, а также контроль за организацией и осуществлением Подрядчиком строительного контроля, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Заказчик может, но не обязан, выделять по заявкам Подрядчика строительные материалы, кислород, пропан, ГСМ (для машин и механизмов, задействованных на Объектах Заказчика) при свободном наличии их у Заказчика, для выполнения Работ по Договору на возмездной основе при условии заключения соответствующих Договоров с Заказчиком.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также письменно уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих Авторский Надзор и Строительный Контроль Заказчика за производством Работ на Объекте.
Осуществляет приемку выполненных Работ по законченным этапам и осуществляет приемку законченного строительством Объекта в соответствие со Статьей 6 Договора.
СТАТЬЯ 12.Рабочая ДокументацияЗаказчик, не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения Работ, передает по Акту приема-передачи Подрядчику 3 (три) экземпляра Рабочей Документации, утвержденной им "В производство Работ", в т.ч. чертежи и спецификации, зафиксировав передачу в Реестре передаваемой документации между Сторонами.
Один из 3 (трех) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей Документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Строительной площадке. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей Авторского Надзора, инспектору Ростехнадзора, Госстройнадзора и Строительного Контроля Заказчика.
В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в Рабочей Документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ и невыполнения Сроков выполнения Работ.
В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей Документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 21 Договора.
СТАТЬЯ 13.Исполнительная и учетная документацияПодрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику исполнительную и первичную учетную документацию в соответствии с «Методическими указаниями Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах Компании» и ведением Реестра исполнительной документации (Приложение №14).
Исполнительная документация формируется по мере выполнения работ и предоставляется в количестве FORMTEXT 2 (двух) бумажных экземпляров и FORMTEXT 1 (одного) в электронном виде, в том числе с файлами в редактируемом формате.
Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.
По завершению работ по отдельному этапу предоставлять «Заказчику» в срок не позднее 20 числа отчетного месяца окончания этапа первичные документы
•акт о приемке выполненных работ в формате программного продукта «Гранд-смета» (форма КС-2), согласно приложения №1, с выделенными отдельным разделом материалами Заказчика и работами по монтажу оборудования поставки Заказчика в 3-х экземплярах;
•акт о приемке выполненных работ по этапу «Техническая рекультивация» подлежит приемке «Заказчиком» при условии предоставления оригинала Акта возврата прежним землепользователям земель, переданных ОАО «Удмуртнефть» в краткосрочную аренду (субаренду), согласно приложения № 20;
•справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (форма КС-3) в 3-х экземплярах, согласно приложения №1;
•оригинал счета-фактуры в 3-х экземплярах, оформленного в соответствии с законодательством РФ;
•Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), согласно приложения №1;
•Исполнительную документацию в соответствии с «Методическими указаниями Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах Компании»;
•Сертификаты на применяемые материалы.
•Расчет по перевозке рабочих и МТР, согласно приложения №22;
•Транспортные схемы, согласованные Заказчиком для подтверждения расчета по перевозке рабочих и МТР;
Стороны оформляют дополнительную учетную и исполнительную документацию при сдаче-приемке законченного строительством объекта:
Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11);
Шаблоны основных форм учетной документации приведены в Приложении №1.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.
При изменении стоимости выполненных работ в результате изменения согласованной цены или количества, «Подрядчик» выставляет «Заказчику» корректировочную счет-фактуру. При этом «Подрядчик» направляет «Заказчику» соответствующее уведомление об изменении любым способом, фиксирующим дату получения уведомления (в т.ч. по электронным каналам связи). Если в течение 5-дневного срока с момента получения уведомления «Заказчик» не выразил письменного несогласия (в т.ч. по электронным каналам связи) с такими изменениями, считается, что «Заказчик» уведомлен и согласен с изменением. В этом случае «Подрядчик» выставляет «Заказчику» корректировочную счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством. В случае если изменение стоимости является следствием какой-либо ошибки, в т.ч. при оформлении документов, «Подрядчиком» в документы вносятся соответствующие исправления и составляется исправленная счет-фактура в соответствии с налоговым законодательством.
РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
СТАТЬЯ 14.Привлечение Субподрядчиков FORMTEXT Список Субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 5 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков (субисполнителей), Подрядчику (исполнителю) необходимо выполнить требование, указанное в п. 3. настоящей Статьи.
Подрядчик обязан выполнять работы по Договору с использованием собственного Оборудования и персонала в соответствии с Приложением 13
Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.
При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков, до их привлечения к работе по настоящему Договору.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение FORMTEXT 2 (двух) дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставить Заказчику подробную информацию о ходе исполнения договоров с Субподрядчиками(с указанным Заказчиком Субподрядчиком), в том числе об объеме выполненных работ Субподрядчиком, оплате произведенной Подрядчиком в адрес Субподрядчика, наличии неисполненных обязательств и Подрядчика и Субподрядчика, допущенных нарушений и иную информацию указанную в запросе Заказчика в отношении исполнения договора с Субподрядчиком.
Лица подрядных и субподрядных организаций, виновные в совершении порывов/касаний ЛЭП, по решению заказчика могут быть ограничены в допуске на объекты ОАО «Удмуртнефть».
СТАТЬЯ 15. Строительная площадкаПодрядчик обеспечивает в счет Цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, их содержание и ремонт, предусмотренных Рабочей документацией и/или Техническим заданием.
До начала Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком, местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, Материалов и Оборудования с составлением Акта о состоянии дорог. После окончания Работ сдает дороги владельцам с составлением Акта сдачи-приемки. Вышеуказанные Акты представляет Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Датой подписания Акта FORMTEXT КС-11.
Подрядчик Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет Цены Договора, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.
Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией, предварительно согласовав с Заказчиком, а также устанавливает временное освещение.
Подрядчик в счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных Зданий и Сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения Персонала Подрядчика и Представителей Заказчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ. По письменному требованию Заказчика организовывает размещение штабов или строительных участков Заказчика, а также круглосуточно предоставляет доступ Представителям Заказчика к технологической связи.
В случае если для выполнения Работ, предусмотренных Договором и Техническим заданием, необходимо провести Работы по вырубке леса, Подрядчик в счет Цены Договора выполняет данные Работы в соответствии с действующим лесным законодательством РФ на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов и лесной декларации. При этом оформление разрешительных документов на право вырубки леса в обязанности Подрядчика не входит.
Подрядчик обеспечивает производство геодезических Работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
Если при производстве Работ на Строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика для составления Акта на дополнительные Работы.
Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Представителей Заказчика, Авторского надзора, Ростехнадзора, Госстройнадзора, строительного контроля ко всем Объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения Материально-Технических Ресурсов, используемых для выполнения Работ.
Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану строящегося Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта.
По окончании Работ, в 10-дневный срок со дня подписания FORMTEXT Акта о приемке законченного строительством Объекта (форма КС-11), вывозит со Строительной Площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, за исключением тех временных зданий и сооружений, которые Заказчик решит оставить для дальнейшего использования, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
Подрядчик направит своего уполномоченного представителя для приемки Строительной площадки и оформления соответствующего Акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки Строительной площадки, предусмотренного п.11.4 Договора.
При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность Подрядчик обязан уведомить письменно Заказчика и выполнить все действия, установленные, предписанные законодательством в области охраны, сохранения Объектов культурного наследия народов Российской Федерации. СТАТЬЯ 16.Журнал производства РаботС момента начала Работ и до окончания Подрядчик ведет журнал производства Работ на русском языке FORMTEXT по форме КС-6 в соответствии FORMTEXT РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства Работ. Выдача разрешений производится Заказчиком по результатам соответствующей проверки и составления Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ. Акт готовности к выполнению Работ по Договору должен быть оформлен, не позднее, чем за FORMTEXT 3 (три) рабочих дня до начала производства работ.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства Работ.
По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материально-технических ресурсов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам. Заказчик вправе запросить у Подрядчика предоставить в обозначенные сроки отчет со следующей информацией:
фотографии и подробные описания хода выполнения Работ, включая каждую стадию закупок, изготовления продукции, поставок на строительную площадку, строительства и монтажа;
сравнения фактического и планового хода Работ;
сведения о любых проблемах, которые могут поставить под угрозу окончание строительства в соответствии с Договором, а также меры, принимаемые (или предполагаемые) для решения этих проблем.
СТАТЬЯ 17.Контроль качества выполнения РаботПодрядчик обеспечивает собственный Строительный Контроль Подрядчика, в соответствии с внутренними документированными процедурами, а также в соответствии с нормами и правилами, установленными в Российской Федерации.
В зависимости от объёмов строительно-монтажных работ за каждым объектом строительства закрепляется один или несколько ответственных специалистов Подрядчика за проведением строительного контроля и подписания предписаний строительного контроля из числа лиц непосредственно находящихся на территории объектов.
Подразделение СК строительного подрядчика должно подчиняться техническому руководителю Подрядчика и быть независимым от деятельности производственных подразделений.
В структуре подразделения строительного контроля строительного подрядчика (в зависимости от видов, объёмов работ и требований ПСД) должны быть:
структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) контроля качества, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков;
структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) геодезического контроля;
структурное подразделение (управление, отдел, группа, специалист) лабораторного контроля.
Строительный Контроль Подрядчика включает проведение следующих контрольных мероприятий:
проверка качества Материально-Технических Ресурсов, поставленных для выполнения Работ на Объекте, независимо от того какая из Сторон настоящего договора осуществляет их поставку;
проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых Материально-Технических Ресурсов;
проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;
соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной и Рабочей Документации, технологической и нормативной документации;
совместно с Заказчиком освидетельствование Скрытых Работ и приемку по законченным Этапам;
приемка, совместно с Заказчиком, законченного строительством Объекта и ввод в эксплуатацию
входной контроль проектной (рабочей) документации, предоставленной заказчиком;
освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;
испытания и опробования технических устройств (СП 48.13330.2011)
Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем в составляемом акте. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.
Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материально-Технических Ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.
Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, должен выполняться в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом, собственными и/или привлеченными лабораториями, контролируемыми службами Строительного контроля Подрядчика.
Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материально-Технических Ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п.
Заказчик имеет право привлечь третье лицо для осуществления независимого строительного контроля на объектах строительства по настоящему Договору. Все требования уполномоченных представителей по вопросам строительного контроля, выданные в рамках его функций, являются требованиями Заказчика. В функции данного третьего лица входят:
Проверка наличия на объектах у подрядчиков и анализ содержания согласованных и утвержденных в установленном порядке проектов производства работ на соответствие требованиям СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011), в том числе, на наличие: указаний о проведении строительного контроля, о требованиях по порядку допуска на объект и к работам; на наличие: детально проработанной системы контроля качества, с указанием контролируемых параметров, периодичности и объема контроля, перечня подлежащих освидетельствованию скрытых и иных работ, отдельных конструкций и этапов работ, методов контроля и измерений, а также допустимых отклонений со ссылками на соответствующие нормативные документы;
проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, конструкции и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования с использованием строительной лаборатории;
контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил и норм складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования; при выявлении нарушений этих правил и норм уполномоченный представитель Заказчика по вопросам строительного контроля, может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
проверка готовности подрядных строительно-монтажных к выполнению (проведению) работ (по реализации проекта на объектах капитального строительства «Заказчика», с оформлением по результатам проверки соответствующего Заключения (Приложение №16);
проверка наличия на объекте у «Подрядчика» действующего разрешения на строительство данного объекта, выданного уполномоченным органом «Заказчику»;
контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и техническими регламентами; соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации;
контроль наличия на объекте и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, журнала входного контроля, соответствующих записей представителей подрядчика в журнале авторского надзора (оформленных и зарегистрированных в установленном порядке);
контроль наличия (соответствия своему назначению) и учет своевременности и правильности составления и регистрации актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций и этапов работ, освидетельствования устранения имеющихся замечаний, отступлений от проекта, нарушений нормативных требований (по записям в общем (специальном) журнале работ, журналах входного контроля и авторского надзора), документов об измерениях и испытаниях и иной исполнительной документации, в том числе проверка и оценка достоверности геодезических исполнительных схем (съемок) выполненных работ, конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
контроль за проведением лицом, осуществляющим строительство, всех необходимых инструментальных измерений и лабораторных испытаний, проверка соответствия измеренных и испытанных параметров нормативным требованиям и учет результатов данных измерений и испытаний;
контроль и учет имеющихся по объекту предписаний, их исполнения, своевременности и правильности документального подтверждения выполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний, выданных уполномоченными представителями строительного контроля «Заказчика», органов местного самоуправления и органов государственного надзора;
контроль за соблюдением условия выполнения последующих работ только после документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрытых работ, выполнения запрещающих предписаний;
принятие в отношении нарушителей необходимых мер, в рамках предусмотренных Договором прав и обязанностей «Исполнителя» строительного контроля, по устранению выявленных нарушений, выполнению выданных предписаний, недопущению повторяемости и общей профилактике нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в области строительства;
контроль и учет наличия и комплектности, находящейся на объекте у подрядчиков, актуализированной проектной документации, утвержденной в производство работ «Заказчиком» и выданной «Подрядчику» в установленном порядке;
контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства, в проектной документации, находящейся на объекте;
взаимодействие (через «Заказчика») с разработчиками проекта и представителями эксплуатирующей организации при необходимости внесения изменений в проект (при наличии нарушений нормативных требований в проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля);
взаимодействие с уполномоченными представителями авторского надзора, при необходимости - проведение совместных проверок строительного контроля и авторского надзора в целях исключения двойных (дублирующих) записей в разных журналах об одном и том же нарушении или отступлении от проекта;
контроль деятельности служб качества подрядных организаций;
организация и проведение на подконтрольных объектах (выборочно – один раз в квартал) совместных проверок («День качества») с участием уполномоченных представителей по вопросам строительного контроля (ОКС УКС и ОТН УКС – по согласованию) со стороны «Заказчика», строительного контроля «Подрядчиков» (лиц, осуществляющих строительство) и авторского надзора проектных организаций (лиц, осуществляющих подготовку проектной документации);
участие (в качестве официальных уполномоченных представителей «Заказчика») во всех проверках (плановых и внеплановых), проводимых на объектах капитального строительства (реконструкции) представителями органов государственного строительного надзора (Ростехнадзора, Инспекции Госстройнадзора УР) и представителями вышестоящей организации «Заказчика»;
немедленное извещение «Заказчика» о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на контролируемом объекте капитального строительства;
проверка и оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов (актов освидетельствования скрытых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний, актов промежуточной приемки отдельных конструкций, оборудования и этапов работ), подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
взаимодействие по вопросам качества строительства и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями «Заказчика» на объектах капитального строительства (руководителями рабочих групп ОКС УКС - кураторами объектов на местах);
заключительная оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта (отдельного этапа строительства) требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, техническим условиям (с подписанием соответствующих установленных форм документов о приемке и соответствии);
подтверждение (ежемесячно - по всем подконтрольным объектам) подписью уполномоченного представителя строительного контроля в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) объемов работ и их соответствия требованиям проектной и нормативной документации (нормативное качество), выполненных «Подрядчиком», при закрытии выполнения и предъявлении «Заказчику»;
контроль за соблюдением подрядными организациями, выполняющими работы на объекте, требований пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда, в том числе изложенных в Приложении № 9 к Договору.
Привлекаемая для осуществления независимого строительного контроля организация имеет право выдавать предписания Подрядчику по устранению выявленных нарушений в ходе проведения вышеуказанных проверок, в которых фиксируется нарушение со стороны Подрядчика и срок его устранения (Приложение №20). Предписание подписывается уполномоченным представителем Заказчика по вопросам строительного контроля или представителем организации осуществляющей независимый строительный контроль на основании договор и вручается под роспись ответственному представителю подрядной организации осуществляющей строительство объекта. При отсутствии представителя Подрядчика на объекте в предписании делается запись «На объекте отсутствует», предписание подлежит регистрации как исходящая корреспонденция Заказчика и отправке Подрядчику способом позволяющим достоверно установить его вручение.
Факт устранения недостатков, указанных в Предписании, фиксируется в «Акте об устранении нарушения» (Приложение №21), который оформляется Подрядчиком и передается уполномоченному представителю организации по вопросам строительного контроля, выдавшему предписания для проверки факта устранения нарушений и его подписания. Затем «Акт об устранении нарушения» передается уполномоченному представителю Заказчика, после чего Подрядчику разрешается производство последующих работ
СТАТЬЯ 18.Скрытые РаботыПодрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых Работ и составления Актов освидетельствования этих Работ. Формы актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию, оформляются согласно требованиям FORMTEXT РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, FORMTEXT участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006.Подрядчик в письменном виде заблаговременно, но не позднее, чем за FORMTEXT 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки, уведомляет письменно представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований. Подрядчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее Авторский Надзор и/или Строительный Контроль Заказчика, о назначении даты приемки Скрытых Работ. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний Акт, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть Скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых Работ и систем подтверждается представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, Актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.
СТАТЬЯ 19.Предотвращение повреждений и ущербаПодрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным Объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также для предотвращения причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих Объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
Подрядчик возмещает Заказчику убытки, издержки и расходы, возникших у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих претензий, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
СТАТЬЯ 20.Охрана и содержание ОбъектаОт начала Работ до момента вывоза Подрядчиком своего оборудования со строительной площадки по окончании Работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание Объекта, Материально-Технических Ресурсов, Работ, Строительной Техники и Расходных Материалов, Временных Зданий и Сооружений, а также переданного ему оборудования и материалов Заказчика.
Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных Зданий и Сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.
Ответственность за охрану и содержание Объекта Заказчик принимает на себя после утверждения FORMTEXT Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11).
Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 25 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и Строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном Соглашении.
РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРАСТАТЬЯ 21.Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика- Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
аварии (в течение 2 (двух) часов);
несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);
хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов).
Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работы до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности Проектной и/или Рабочей Документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
непригодности или недоброкачественности Материально-Технических Ресурсов, в том числе приобретенных самостоятельно или у Заказчика;
необходимости проведения дополнительных Работ, обнаружившихся в ходе строительства, не учтенных в Проектной и/или Рабочей документации;
возможного возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте строительства;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их окончания в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
При обнаружении обстоятельств, указанных в п.21.1., 21.2. Стороны в течение FORMTEXT 10 ( FORMTEXT десяти) рабочих дней, согласовывают срок исправления Проектной и/или Рабочей Документации, изменения указаний о способе выполнения Работ, или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения Работ по Договору в соответствии с первоначальными условиями, о чем письменно уведомляет Подрядчика.
Подрядчик:
не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 21.1., 21.2.; либо
продолживший Работу, не дождавшись истечения срока, указанного в п. 21.3.; либо
продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
СТАТЬЯ 22.Гарантийный СрокПодрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в Проектной и Рабочей Документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором Гарантийный срок.
Гарантия по Договору включает в себя гарантию качества на Объект в целом, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества Материально-Технических Ресурсов, предоставленных Подрядчиком по Договору, и распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора (Объект).
Продолжительность Гарантийного срока на Объект составляет FORMTEXT 2 года от даты утверждения FORMTEXT Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11).
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Проектной и Рабочей Документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом представителем Заказчика или Строительным контролем Заказчика, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный Срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.
Подрядчик несет ответственность за любые Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, и/или Материально-Технических Ресурсов, предоставленных Подрядчиком, произведенных самим Заказчиком или привлеченных третьими лицами.
Если в период Гарантийного срока обнаружатся Дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении Акта, фиксирующего Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения Дефектов.
При отказе Подрядчика от устранения Дефектов, допущенных Подрядчиком, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить Дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес Подрядчика и применением штрафных санкций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков (Дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
Гарантийный срок в отношении новых Материально-Технических Ресурсов, предоставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Дефектами/Недостатками – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектной и/или Рабочей Документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта/Недостатка до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;
После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в Акте, составляется Акт устранения Недостатков.
СТАТЬЯ 23. Антикоррупционные требования При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение FORMTEXT 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №7 к Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение FORMTEXT 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика, или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных Работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), ____________ обязан предоставить ОАО «Удмуртнефть» подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению №25.
Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.
В случае если ОАО «Удмуртнефть» будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 23.11 настоящего договора, либ ОАО «Удмуртнефть» понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 23.11. настоящего договора, Подрядчик, обязан возместить ОАО «Удмуртнефть» суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
СТАТЬЯ 24.Ответственность Сторон и санкции
Конкретные нарушения и меры ответственности за конкретные нарушения согласованы сторонами в Приложении №18.
В случае нарушения обязанностей, предусмотренных Договором, Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по Договору путем их удержания из сумм, причитающихся Подрядчику в счет оплаты выполненных работ по Договору. Для реализации данного права достаточно направления должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.
Во всех случаях, где в Договоре предусмотрен диапазон ответственности в зависимости от срока нарушения обязательства, при превышении первого периода нарушения обязательства расчет неустойки производится по повышенному размеру неустойки, начиная с первого дня нарушения.
Во всех случаях расчет размера неустойки производится в процентах от сумм с НДС.
Во всех случаях ограничение ответственности относится только к конкретному указанному нарушению.
Любые нарушения сроков исполнения обязательств Заказчика, допущенные по вине Заказчика могут являться основанием для Подрядчика требовать соразмерного увеличения сроков исполнения обязательств Подрядчика, если иное не установлено условиями Договора и Приложениями к Договору.
Обязанность уплаты штрафов Подрядчиком не зависит от времени обнаружения Дефектов. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в Работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных Работ, так и после подписания Акта о приемке выполненных Работ.
Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и Объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с Работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
Заказчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Подрядчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу Подрядчика, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Заказчика, его должностных лиц и служащих, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по обеспечению Объекта необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, в объеме не менее чем указанно в Графике производства работ, Заказчик вправе приостановить производство работ до момента обеспечения минимально необходимого количества трудовых и технических ресурсов. Такое приостановление является просрочкой Подрядчика и в случае просрочки выполнения работ влечет ответственность Подрядчика в соответствии с Приложением 19 к настоящему Договору.
В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной Строительной Техники и/или другого подрядчика в ходе производства строительства, в целях восполнения отставания от Графика, возникшего при выполнении работ Подрядчиком, последний несет все соответствующие расходы и обязан возместить расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении другого подрядчика.
В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 34.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №7 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 34.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки, в том числе упущенную выгоду.
Предъявление Сторонами требований по уплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также требований о возмещении убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 25.Обстоятельства непреодолимой силыСтороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.
СТАТЬЯ 26.Урегулирование споров. АрбитражСпоры, возникшие при исполнении Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с процессуальным законодательством РФ.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.
СТАТЬЯ 27.Расторжение ДоговораИзменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом и Договором.
Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
если Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение № 4) по независящим от Заказчика причинам;
если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению Дефектов (ст. 715 ГК РФ);
если отступления в Работе от условий Договора или иные Дефекты результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
если отступления в Работе от условий Договора или иные Дефекты результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и Дефекты результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
в случае аннулирования Свидетельства СРО, принятия других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
в случае нарушения Подрядчиком требований, указанных в Статье 29 Договора, повлекшего несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (трёх и более) требований, дает право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков Подрядчика, связанных с расторжением Договора;
в случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.34.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления без возмещения убытков Подрядчика. Условия статьи 35 Договора признаются сторонами существенными для Договора.
по иным основаниям, предусмотренным действующим Договором, в частности п.3.9,3.12, и законодательством РФ.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в п. 27.3., вручается Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (Акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д. подписанные представителем Заказчиком, представителем Строительного Контроля Заказчика).
В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, неиспользованные Материалы и Оборудование, вывести со Строительной Площадки собственную Строительную Технику и неиспользованные Расходные Материалы.
В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчик не передал Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.
Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 27.3., вправе, с даты одностороннего отказа от исполнения Договора, привлечь для завершения Работ по Договору нового подрядчика.
Предусмотреть возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае неоднократного отключения/повреждения ЛЭП в результате действий подрядной организации или её субподрядных организаций;
СТАТЬЯ 28. Особые условияЛюбая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче Результатов Работ, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Заказчика FORMTEXT (3412) 48-71-25 и номер Подрядчика (34145)5-15-69, письма по электронной почте на адрес Заказчика FORMTEXT [email protected] и адрес Подрядчика _______________ Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статьей адресам, вне зависимости от даты получения или неполучения Стороной подлинных экземпляров документов. При этом Сторонами определяется, что Стороны обеспечивают бесперебойную работу и получение почтовых сообщений своего почтового ящика, указанного выше.
Оригиналы первичных учетных документов, а также счета и счета-фактуры, должны направляться Заказчику с указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице. Один экземпляр комплекта документов направляется Заказчику по адресу указанному в Статье 37 Договора, второй экземпляр направляется Представителю Заказчика, находящемуся на Объекте.
Все уведомления должны быть направлены в рабочие дни и в часы Работы Сторон.
В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).
В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
При выполнении Договора Стороны руководствуются условиями Договора и нормами законодательства Российской Федерации.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Подрядчик не имеет права передавать права по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Подрядчика от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору.
Заказчик вправе уступить права требования по Договору третьему лицу без согласия Подрядчика в соответствии с законодательством РФ.
Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
СТАТЬЯ 29. Персонал, промышленная и экологическая безопасность, охрана труда.Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к Работам и оказанию услуг на Объектах Заказчика указаны в Приложении №9 к Договору.
Обязательства Подрядчика по соблюдению требований ПБОТОС:
В случае если обязанность по производству платежей за загрязнение окружающей среды возложена на Подрядчика действующим законодательством, Подрядчик в течение FORMTEXT 10 (десяти) дней с момента проведения оплаты предоставляет Заказчику копии расчетов платы Заказчику (по требованию Заказчика). Заключает Договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора. Подрядчик организует и ведет журналы учета образованных и переданных на утилизацию отходов производства и потребления, копии которых предоставляет Заказчику по его требованию. Собственными силами и в счёт Цены Договора производит необходимые замеры газовоздушной среды.
Подрядчик обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик выполняет в полном объеме Работы по технической рекультивации земель и предъявляет их Заказчику. Совместно с Заказчиком оформляет у собственника (землепользователя, землевладельца земельного участка) Акт по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель, который утверждается Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно действующим распорядительным и нормативным документам РФ). Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Возмещает затраты Заказчика, связанные с тушением пожаров, возникших при выполнении работ Подрядчиком и (или) привлеченными субподрядчиками и (или) их Работниками, на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи Работникам Подрядчика и (или) привлеченных им субподрядчиков и (или) их Работников при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений Заказчика.
Подрядчик обязан следовать требованиям к персоналу:
Предоставлять Заказчику, до привлечения к работе на Объектах Заказчика, для предварительного согласования информацию о кандидатурах работников: граждан Российской Федерации - в соответствии с требованиями главы 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; иностранных граждан и лиц без гражданства – дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, документальное подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации, а также права выполнения работ по профессии на территории субъекта Российской Федерации
При этом Заказчик вправе отклонить кандидатуру работника, представленного Подрядчиком для согласования.
Подрядчик обязан использовать в качестве Работников граждан Российской Федерации в количестве не FORMTEXT менее 90% от общего количества персонала.
Привлекать для работ на объектах Заказчика работников, с соблюдением требований Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (исключая работы, выполняемые вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.
Подрядчик обязуется заключать и поддерживать в силе в течение срока оказания услуг по настоящему Договору договоры добровольного медицинского страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, с включением в договор страхования рисков смерти в результате несчастного случая, а также рисков постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.
Факт нахождения на Объектах Заказчика Работников Подрядчика, Работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается Актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается соответствующая отметка.
Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими Работниками и Работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства Работ.
Обеспечить каждого своего Работника или Работника субподрядной организации на период проведения Работ на Объектах Заказчика или при проживании в вахтовом городке (общежитии) Заказчика, документом (пропуск-паспорт), установленной формы в соответствии с требованиями стандарта Заказчика, обосновывающим нахождение данного Работника на производственном Объекте Заказчика.
На период выполнения Работ по Договору и в счет Цены Договора Подрядчик обязуется на Объектах Заказчика обеспечить питание и проживание собственного Персонала, а также Персонала Субподрядчика (при необходимости). Такие расходы Подрядчика дополнительному возмещению не подлежат
В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды Подрядчик и его Работники несут ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и другим нормативным Актам природоохранного законодательства.
29.16. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Дочерних Обществ ОАО «НК «Роснефть» изложенные в Приложение №26.
СТАТЬЯ 30. КонфиденциальностьДля целей настоящего Договора термин - Конфиденциальная информация означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.
Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением Работ за исключением:
информации, которая является или становится общедоступной не по вине Подрядчика;
информации, в отношении которой Подрядчик может показать, что он получил ее от независимой третьей Стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком или любой ее родственной организацией.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по Договору.
Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Подрядчиком до заключения Договора.
Заказчик вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу Подрядчика. В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика.
Передача Конфиденциальной информации между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Заказчика и Подрядчика.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Заказчика и Подрядчика, запрещена.
Подрядчик обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Заказчика, предоставившей такую Конфиденциальную информацию.
Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Подрядчику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления Подрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
В течение 3-х лет с даты окончания Работ по Договору (включая Гарантийный срок) Подрядчик не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом Договора.
Подрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
Заказчик вправе проводить проверки у Подрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Подрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Подрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.
СТАТЬЯ 31.Права на изобретения и документыПодрядчик соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Подрядчиком в процессе выполнения Работ, являются исключительной собственностью Заказчика.
Подрядчик предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения Работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Подрядчик может, при наличии предварительного письменного согласия Заказчика, сохранить одну архивную копию документов. Подрядчик хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии со Статьей 30 Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения Заказчика.
Если Подрядчик или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности Подрядчика по Договору, Подрядчик незамедлительно сообщает Заказчику о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение Работ между Заказчиком и Подрядчиком и в течение одного 1 года после его истечения. Далее, настоящим Подрядчик соглашается переуступить Заказчику все требуемые Заказчиком документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться Работникам Подрядчика за передачу изобретений, производится исключительно за счет Подрядчика.
СТАТЬЯ 32.Использование товарного знака и выпуск сообщений для прессыПодрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика:
использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки Заказчика или родственных организаций Заказчика ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения Работ по Договору;
выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;
СТАТЬЯ 33.Аудиторская проверкаПодрядчик поддерживает и хранит и заставляет всех субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению Работ по настоящему Договору.
В любое разумное время Подрядчик предоставляет и обязывает своих субподрядчиков предоставить Работникам и агентам Заказчика доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками Подрядчика и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо Заказчику для проверки и контроля правильности и уместности Договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Подрядчиком и субподрядчиками, и соблюдения подрядчиками условий Договора.
Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия Договора и в период 3 (трех) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, Подрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Заказчику.
Статья 34.Вступление Договора в силу и Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный Срок. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон возникшими с ______ .
Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика.
СТАТЬЯ 35.Приложения к Договору35.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
35.2. Перечень Приложений к Договору:
Приложение № 1. Шаблоны основных видов учетной документации
Приложение № 2. Расчет Цены Договора;
Приложение № 3. Разделительная ведомость поставки МТР;
Приложение № 4. График производства Работ;
Приложение № 5. Список Субподрядчиков/субисполнителей;
Приложение № 6. Обеспечение Объекта строительства Материально-Техническими Ресурсами;
Приложение № 6.1. Поставка Материалов Заказчиком
Приложение № 7.
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (форма);
Приложение № 8. Страхование Объекта;
Приложение № 9. Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к Работам и оказанию услуг на Объектах Заказчика;
Приложение № 10. Реестр переданной документации между Заказчиком и Подрядчиком;
Приложение № 11. Акт приема-передачи ЛНД Заказчика Подрядчику;
Приложение № 12. Техническое задание;
Приложение № 13. Акт о видах работ, которые не могут быть переданы на Субподряд;
Приложение № 14. Реестр исполнительной документации;
Приложение № 15. Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ;
Приложение № 16. Заключение о готовности Подрядчика к выполнению Работ;
Приложение № 17. Форма предоставления информации по рубке лесных насаждений по объекту
Приложение № 18
Приложение № 19
Приложение № 20
Приложение № 21
Приложение № 22
Приложение № 23
Приложение № 24
Приложение № 25
Приложение № 26
Ответственность сторон
Форма акта о возврате прежним землепользователям земель, переданных ОАО «Удмуртнефть» в краткосрочную аренду (субаренду)
Форма бланка предписания
Форма Акта об устранении нарушения
Форма расчета затрат по перевозке рабочих на объекты
Форма сетевого графика выполнения СМР
Требования для осуществления расчетов счетов, открытых в АО «ВБРР»
Форма подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Дочерних Обществ ОАО «НК «Роснефть»
Статья 37.Реквизиты СторонПодрядчик:
ОАО «Удмуртнефть»
Юридический адрес:
426057,г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182
Почтовый адрес:
426057,г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182
ИНН 1831034040
КПП 997150001
р/с 40702810800000000916
в АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) г. Москва
к/с 30101810700000000213
БИК 044525213
Заказчик:
Подписи Сторон:

«ЗАКАЗЧИК»: «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / ______
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №1
к договору №

Форма акта о приемке выполненных работ
Форма №КС-2
Код
Инвестор - по ОКПО  
Заказчик (Генподрядчик) - по ОКПО  
Подрядчик (Субподрядчик) - по ОКПО  
Стройка -  
Объект -        
Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт) номер  
дата      
Вид операции  
Номер документа Дата составления Отчетный период
с по
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Февраль 2012г. Смета № Основание - Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором
подряда (субподряда): ___________________________0,000 тыс.руб. Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________0,000 тыс.руб. Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________0 чел.час Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________0 чел.час Номер Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.на ед./всего Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.раб. (на ед./ всего) Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку поз. по смете Всего В том числе Всего В том числе Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех. Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах            
Итоги по акту:            
Итого            
В том числе:            
Итого            
НДС 18%            
ВСЕГО по акту            

Сдал      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. Принял      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Форма № КС - 3
Код
 
 
Инвестор   по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)  
Заказчик (Генподрядчик)   по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)  
Подрядчик (Субподрядчик)   по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)  
Стройка   по ОКПО (наименование, адрес) Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт) номер  
дата      
Вид операции  
Номер документа Дата составления Отчетный период
с по
СПРАВКА        
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Но-мерпо по-рядку Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат Код Стоимость выполненных работ и затрат,руб.
с начала проведения работ с начала года в том числе за отчетный период
1 2 3 4 5 6
  Всего работ и затрат, включаемых в        
стоимость работ     в том числе:        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Итого  
Сумма НДС  
Всего с учетом НДС  
Заказчик (Генподрядчик)      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. Подрядчик (Субподрядчик)      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ / (М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)



Форма общего журнала работ
Форма №КС-6
ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №____________ Коды
 
Дата составления  
Специализированная строительная организация                  
                        по ОКПО Адрес                          
по строительству объекта                        
предприятие, здание, сооружение и т. п.   Адрес объекта                          
                            Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за объекта и ведение общего журнала работ _________
                             
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта          
                             
                             
                             
Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя технического надзора)                              
Начало работ: по договору (контракту)                      
фактически                          
Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)                
фактически                          
В настоящем журнале           пронумерованных и прошнурованных страниц. Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал                              
Дата выдачи, печать организации Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)
                             
                             
                             
                             
Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)                
                             
Субподрядные организации и выполняемые ими работы                  
                             
                             
Организации, разработавшие проектно-сметную документацию                  
                             
                             
                             
                             
Отметки об изменениях в записях на титульном листе                  
                             
                             
                             
                             
Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта Фамилия, имя, отчество,занимаемая должность,участок работы Дата начала работ на строительстве объекта Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации. Дата окончания работ на строительстве объекта
1 2 3 4
                             
                             
                             
                             
Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ Номер по порядку Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших
1 2 3
                             
                             
                             
                             
                             
Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля и оценки качества строительно-монтажных работ Дата Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей с указанием отметок и осей Результаты контроля и оценки качества Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора
1 2 3 4
                             
                             
                             
                             
                             
Раздел 4. Перечень специальных журналов работ Наименование специального журнала и дата его выдачи Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц
1 2 3
                             
                             
                             
                             
                             
Раздел 5. Сведения о производстве работ Дата Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений);должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица Должность и подпись ответственного лица, контролирующего ведение журнала
1 2 3
                             
                             
                             
                             
                             
Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб Дата Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения
1 2 3
                             
                             
                             
                             
                             
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Форма акта приемки законченного строительством объекта
Форма №КС-11
АКТ №     приемки законченного строительством объекта "_____"_____________________ 20___г. Коды
 
Дата составления  
по ОКПО  
Организация                     Код вида операции    
строительной организации участка объекта          
Заказчик в лице                          
должность, фамилия, имя, отчество с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице           с другой стороны,
должность, фамилия, имя, отчество руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке                  
наименование объекта и вид строительства                            
расположенные по адресу                      
                           
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным            
                           
наименование органа, выдавшего разрешение 3. В строительстве принимали участие                    
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды                            
работ, выполнявшихся каждой из них 4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком          
                           
наименование организации и ее реквизиты выполнившим                        
наименование частей или разделов документации и субподрядными организациями                      
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части                            
и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении                            
5. Исходные данные для проектирования выданы                    
наименование научно-исследовательских, изыскательских                            
и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении                            
6. Проектно-сметная документация утверждена                    
наименование научно-исследовательских, изыскательских                            
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) "_____"_______________________ 20______ года №_________________________ 7. Строительно- Монтажные работы осуществлены в сроки: Начало работ           месяц, год Окончание работ           месяц, год 8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) Предъявленный исполнителем работ к приемке                    
наименование объекта имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности,
,протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.                              
Показатель (мощность, производительность и т. п.) Еденица измерения По проекту Фактически
общая с учетом ранее принятых в том числе пускового комплекса или очереди общая с учетом ранее принятых в том числе пускового комплекса или очереди
1 2 3 4 5 6
                             
                             
                             
                             
Вариант Б (для жилых домов) Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: Показатель Единица измерения По проекту Фактически
Общая (площадь застройки)   м2    
Количество этажей   этаж    
Общий строительный объем   м3    
в том числе подземной части   м3    
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных        
и пристроенных помещений   м2    
Всего квартир   шт.    
общая площадь   м2    
жилая площадь   м2    
в том числе:        
однокомнатных   шт.    
общая площадь   м2    
жилая площадь   м2    
двухкомнатных   шт.    
общая площадь   м2    
жилая площадь   м2    
трехкомнатных   шт.    
общая площадь   м2    
жилая площадь   м2    
четырех- и более комнатных   шт.    
общая площадь   м2    
жилая площадь           м2            
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __________________________)
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __________________________)
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения
1 2 3 4
                             
                             
                             
                             
                             
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации Всего                         руб. коп.
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ                   руб. коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря                 руб. коп.
13. Стоимость принимаемых основных фондов                 руб. коп.
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ                 руб. коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря                 руб. коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении_________________(в соответствии с прило-
жением 3 Временного положения). 15. Дополнительные условия                      
                           
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.
Объект сдал                   должность подпись расшифровка подписи Объект принял                   должность подпись расшифровка подписи Исполнитель работ Заказчик (генеральный подрядчик, подрядчик) «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Форма акта о приемке-передаче оборудования в монтаж
Форма №ОС-15
Код
 
Организация-заказчик                     по ОКПО  
(наименование)  
                            (наименование структурного подразделения заказчика)       номер  
Основание для составления акта                     (наименование документа) дата  
Счет, субсчет, код аналитического учета  
Номер документа Дата составления Дата сдачи в монтаж  
АКТ     сдачи в по договору  
о приемке-передаче оборудования в монтаж эксплуатацию фактическая  
 
Место составления акта                     по ОКПО Организация-изготовитель                     по ОКПО  
(наименование)  
Организация-поставщик                     по ОКПО (наименование) (маркировка)  
Монтажная организация                     по ОКПО (наименование) 1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в                  
(наименование здания, сооружения, цеха)  
Оборудование Поступление на склад заказчика Количество, шт. Стоимость, руб. Примечание
наименование номер кой схеме дата номер акта приемки единицы всего заводской (номенклатурный) паспорта (маркировка) позиции по технологической схеме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                             
                             
                             
                             
                             
При приеме оборудования в монтаж установлено: оборудование соответствует проектной специализации или чертежу (если не соответствует, не соответствует указать в чем несоответствие)                                                             Оборудование передано комплектно   (указать состав комплекта и технической документации, некомплектно по которой произведен прием)                                                                                                                               Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаружены (если обнаружены, подробно их перечислить) обнаружены                                                                   Примечание. Дефекты, обнаруженные при приеме, монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (форма №ОС-16) Заключение о пригодности к монтажу:                                                                                                                             Сдал Принял Представитель организации-заказчика Представитель монтажной организации             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. М.П. Указанное оборудование принято на ответственное хранение Материально ответственное лицо               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "____"___________________ 20___г. «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Форма акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений
(Оформляется при необходимости)
Форма №М-35
УТВЕРЖДАЮ
  должность    
подпись расшифровка подписи
«   »   20  
АКТ №   об оприходовании материальных ценностей,
полученных при разборке и демонтаже
зданий и сооружений
Коды
 
Организация   по ОКПО  
Заказчик   по ОКПО  
Подрядчик   по ОКПО  
С привлечением оценочных организаций  
 
Дата Код вида Структурное Вид  
составления операции подразделение деятельности  
         
Корреспондирую- Материальные Единица Получено при Передается подрядчику для  
щий счет ценности измерения разработке и повторного использования  
      демонтаже    
счет, код наименование, номенк- наимено- код коли- коэффи- коли- цена, сумма,  
субсчет аналити- сорт, марка, латур- вание   чество циент чество руб. коп. руб. коп.  
  ческого размер ный       годности        
  учета   номер                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
Оборотная сторона формы № М-35.1
Корреспондирую- Материальные Единица Получено при Передается подрядчику для  
щий счет ценности измерения разработке и повторного использования       демонтаже   счет, код наименование, номенк- наимено- код коли- коэффи- коли- цена, сумма, субсчет аналити- сорт, марка, латур- вание   чество циент чество руб. коп. руб. коп.   ческого размер ный       годности         учета   номер                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
Итого   х   х    
Заказчик Подрядчик М. П. М. П.            
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
           
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
           
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Форма акта о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного сооружения)
(Оформляется при необходимости)
Форма № КС-8
Коды
 
Организация                     по ОКПО  
наименование, адрес, телефон, факс  
Структурное подразделение                        
наименование  
Объект (сооружение)                 наименование    
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер  
дата  
Вид операции  
Номер документа Дата составления АКТ         О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО) СООРУЖЕНИЯ Площадь ______________м² Объем ______________м² Фактическая себестоимость объекта (сооружения)           руб. Ожидаемый возврат материалов             руб. Ответственное лицо за возврат материалов                
должность подпись расшифровка подписи
Ожидаемые расходы по разборке             руб. Срок полезного использования             руб. Председатель комиссии                   должность подпись расшифровка подписи Члены комиссии:                   должность подпись расшифровка подписи                   должность подпись расшифровка подписи                   должность подпись расшифровка подписи Материалы, подлежащие возврату Номер по порядку Наименование материалов Еденица измерения Количество Процент годности Цена, руб. Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Итого     X X      
Объект на ответственное хранение принял                  
должность подпись расшифровка подписи
М. П. Объект оприходован за учетным №         "___"___________________________ _____года Главный бухгалтер               подпись расшифровка подписи "___"___________________________ _____года «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Форма акта о разборке временных (нетитульных) сооружений
(Оформляется при необходимости)
Коды
 
Организация                     по ОКПО  
наименование, адрес, телефон, факс  
Структурное подразделение                        
наименование  
Объект (сооружение)                 наименование    
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер  
дата  
Вид операции  
Номер документа Дата составления АКТ         О РАЗБОРКЕ ВРЕМЕННЫХ (НЕТИТУЛЬНЫХ) СООРУЖЕНИЙ После разборки оприходованию подлежат следующие материалы: Номер Наименование материалов Единица измерения Предполагаемый возврат Фактический возврат Объяснение расхождения в возврате
по порядку номенклатурный количество процент годности количество процент годности цена, руб. сумма, руб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Председатель комиссии                    
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:                    
должность подпись расшифровка подписи
                   
должность подпись расшифровка подписи
                   
должность подпись расшифровка подписи
Перечисленные материалы на хранение приняты Материально-ответственное лицо                
должность подпись расшифровка подписи

«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №2
к договору №
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование объекта: Карсовайское н/м. Обустройство куста 7. (обустройство куста, скв. 143, 146, 149, 166, 167, 26), Нефтесбор и ГЗУ
«Заказчик»: ОАО «Удмуртнефть»
«Подрядчик»: ______
Примечание:
1.Стоимость этапов определена в текущем уровне цен на сновании проектных смет и является ориентировочной
Плановая стоимость этапа является базой для расчета штрафных санкций за неисполнение условий договора.
2. . Порядок определения стоимости работ и индексы удорожания:
«Расчет стоимости выполнен в базе ТЕР с применением индексов пересчета в текущий уровень цен к ФОТ -12,47, ЭММ – 5,9.Накладные расходы по видам работ в соответствии с МДС 81-34.2004 с коэффициентом 0,85; уровень сметной прибыли - по видам работ с коэффициентом 0,8. Расчет стоимости ПНР выполнен в базе ТЕРп с применением индекса пересчета в текущий уровень цен-8,64. Стоимость МТР поставки подрядчика принимается согласно подписанных РВ с приложением подтверждающих документов по запросу Заказчика. Стоимость материалов в составе расценок ТЕР-2001 определяется с применением индекса 5,25».
3. Порядок возмещения лимитированных и прочих затрат:
3.1. Заказчик возмещает затраты по страхованию строительных рисков на основании предоставленных копий страхового договора и платежных поручений по оплате строительных взносов в пределах лимита по договору.
3.2. Возмещение прочих затрат (перебазировка техники, перевозка рабочих, перевозка и содержание вахт) на основании предоставленных расчетов и подтверждающих документов в пределах лимита по договору.
3.3. Затраты по статье временные здания и сооружения оплачиваются заказчиком по фактическим затратам, на основании расчётов, с учётом обосновывающих первичных документов в пределах лимита по договору.
4. Затраты по зимнему удорожанию рассчитаны на основании первого раздела ГСН-81-05-02-2007 для 4 температурной зоны.
Нормы среднегодовых зимних затрат не применяются только в следующих случаях:
- для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях (согласно п. 3 технической части ГЭСНр 81 -05-02-2001);
- при производстве всего комплекса работ только в летний период.
5. Затраты на выдержку под давлением при гидравлическом и пневматических испытаниях, оцененные по сборнику ГЭСН 25, рассчитываются и оплачиваются Заказчиком с использованием коэффициента 0,3.
6. Непредвиденные затраты оплачиваются по факту выполнения работ, с оформлением акта освидетельствования дополнительных работ.
7. Затраты по изготовлению металлических конструктивных элементов и конструкций оплачиваются по согласованным Заказчиком калькуляциям.
8.Стоимость работ по погружению свай в лидерные скважины с последующей забивкой их в плотные грунты, рассчитывать с использованием коэффициента 0,71 к расценкам сборника 5 на погружение свай (без учета стоимости железобетонных свай).
9.Стоимость работ по испытанию свай рассчитывается по справочникам базовых цен с пересчетом в текущий уровень цен с помощью индексов, соответствующих коммерческому предложению участника закупочных процедур (оферта претендента), но не выше 2,08.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №3
к Договору №
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ

Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО " Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Емкость дренажная ЕП-5 (поз.17). ОС № 2-10"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Арматура г/к класса A-I д. 8 мм т       0,0098 22 288,14 218,42
2 Арматура г/к класса A-I д. 16 мм т       0,0036 21 186,44 76,27
3 Арматура г/к класса АIII д.16 т       0,01832 20 762,71 380,37
4 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Глазов) м3       0,306 2 966,10 907,63
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) (г.Глазов) м3       0,51 3 050,85 1 555,93
6 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В 15 (М200) (г.Глазов) м3       1,50552 3 220,34 4 848,28
7 Болт фундаментный изогнутый тип 1.1 диам. 24 мм (в комплекте с шпилькой М24х800, гайкой М24 и шайбой) шт       4 227,97 911,86
8 Глина (г. Ижевск) т       28,62 84,75 2 425,42
9 Головки соединительные напорные для пожарного оборудования ГЗ-50 шт       1 95,76 95,76
10 Головки соединительные напорные для пожарного оборудования ГЗ-80 шт       1 173,73 173,73
11 Головки соединительные напорные для пожарного оборудования ГР-50 шт       1 107,63 107,63
12 Головки соединительные напорные для пожарного оборудования ГР-80 шт       1 175,42 175,42
13 Головки соединительные напорные для пожарного оборудования ГЦ-50 шт       1 82,20 82,20
14 Головки соединительные напорные для пожарного оборудования ГЦ-80 шт       1 175,42 175,42
15 Задвижка клиновая ЗКЛ2-50-16 (30с41нж) с ответными фланцами и крепежом к-т       2 11 638,00 23 276,00
16 Задвижка клиновая ЗКЛ2-80-16 (30с41нж) с ответными фланцами и крепежом к-т       1 17 248,00 17 248,00
17 Затвор обратный 19с76нж Ду80 Ру16 с КОФ и КМЧ БАЗ к-т       1 13 983,05 13 983,05
18 Кабель контрольный КВВГнг4х1,0 м       50 28,07 1 403,39
19 Кабель медный МКЭКШВнг 2х2х0,5 м       50 100,04 5 002,12
20 Кабель медный МКЭШ 5х0,5 м       5 40,57 202,84
21 Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 м       6 18,81 112,83
22 Кабель-канал 60х40 №030028 Legrand м       4,2 227,97 957,46
23 Круг диам. 16мм т       0,001957 21 186,44 41,46
24 Круг диам. 18мм т       0,036 21 186,44 762,71
25 Лист стальной г/к, толщ.8 т       0,023278 24 745,76 576,03
26 Лист стальной г/к, толщ.10 т       0,078351 24 406,78 1 912,30
27 Лист стальной г/к, толщ.20 т       0,1059355 25 593,22 2 711,23
28 Мастика битумно-полимерная кг       90,16 83,90 7 564,27
29 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       1 54,16 54,16
30 Обертка полилен 40-ЛИ-45 кг       14,3 180,51 2 581,27
31 Обертка полилен 40-ОБ-63 кг       15,4 172,88 2 662,37
32 Опоры типа ХБ 57-ХБ-Б-20 к-т       3 245,76 737,29
33 Опоры типа ХБ 89-ХБ-Б-20 к-т       1 245,76 245,76
34 Отвод 90-57х5-13ХФА шт       6 186,44 1 118,64
35 Отвод 90-89х5-13ХФА шт       4 535,59 2 142,37
36 Переход концентрический К-89х8-57х5-13ХФА шт       2 446,61 893,22
37 Переход концентрический К-114х8-57х5-13ХФА шт       4 1 188,14 4 752,54
38 Переход концентрический К-159х8-89х6-13ХФА с заводским наружным двухслойным покрытием шт       1 4 414,56 4 414,56
39 Переход концентрический К-219х14-89х6-13ХФА с заводским наружным двухслойным покрытием шт       1 9 052,69 9 052,69
40 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       1 9 120,34 9 120,34
41 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,02512 27 966,10 702,51
42 Праймер НК-50 кг       6,5 148,31 963,98
43 Проводник заземляющий П-750 шт       1 126,79 126,79
44 Рукав резиновый напорный Б (I)-6,3-80-94-У м       15 755,08 11 326,27
45 Рукав резиновый напорный ПАР-2 (Х)-8-50-80-У м       15 605,25 9 078,81
46 Термоусаживающиеся манжета ТИАЛ-М с замком и праймером диам. 89мм к-т       3 212,00 636,00
47 Термоусаживающиеся манжета ТИАЛ-М с замком и праймером диам. 159мм к-т       1 259,00 259,00
48 Термоусаживающиеся манжета ТИАЛ-М с замком и праймером диам. 219мм к-т       1 348,50 348,50
49 Тройник 89х6-13ХФА шт       2 2 533,90 5 067,80
50 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20 мм, толщина стенки 2,8 мм т       0,02158 29 830,51 643,74
51 Труба стальная эл/св Ø32х3 т       0,004635 27 372,88 126,87
52 Труба стальная эл/св Ø50х3,5 т       0,0090846 27 372,88 248,67
53 Труба стальная э/св Ø57х3 т       0,3244 27 372,88 8 879,76
54 Труба стальная эл/св Ø70х4 т       0,0147496 27 372,88 403,74
55 Труба стальная э/св Ø89х5 т       0,0124 28 813,56 357,29
56 Труба стальная эл/св Ø219х8 т       0,668985 29 406,78 19 672,69
57 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 5 мм т       0,049998 72 076,27 3 603,67
58 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 5 мм с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием м       2 632,01 1 264,02
59 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 5 мм т       0,059052 72 076,27 4 256,25
60 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 5 мм с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием м       14 936,71 13 113,94
61 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00481 25 423,73 122,29
62 Уголок стальной г/к 100х8 т       0,00732 25 000,00 183,00
63 Швеллер стальной г/к № 10 т       0,0146 25 000,00 365,00
64 Швеллер стальной г/к № 12 т       0,1227 24 576,27 3 015,51
65 Швеллер стальной г/к № 22 т       0,1638 34 745,76 5 691,36
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40мм (п. Балезино) т       0,70528 962,66 678,95
Оборудование
67 Блок питания и сигнализации БПС-21М-2ВЦ шт       1 33 660,00 33 660,00
68 Датчик положения уровня сигнализатора СУР-10-2,2-ОМ1.5** шт       1 35 900,00 35 900,00
69 Датчик -сигнализатор термохимическийДАТ-М-01 шт       1 16 555,00 16 555,00
70 Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП5-1600-1700-2 к-т 1 231355,94 231355,94      
71 Огневой предохранитель ПО-100-УХЛ с КОФ шт       1 9 500,00 9 500,00
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         41692 1,00 41 692,00
                 
  ИТОГО       231 355,94     354 106,70
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             4 335,99
  Заготовительно-складские расходы оборудования       2 776,27     1 147,38
  Транспортные расходы оборудования       7 023,97     2 902,87
  Итого материалы             262 827,69
  Итого оборудование             99 665,25
  ИТОГО       241 156,18     362 492,94
  НДС 18%       43 408,11     65 248,73
  ВСЕГО       284 564,29     427 741,67
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО " Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Емкость для дождевых стоков ЕП-20 (поз.19). ОС № 2-11"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Арматура г/к класса A-I д. 8 мм т       0,0098 22 288,14 218,42
2 Арматура г/к класса A-I д. 10 мм т       0,00062 22 118,64 13,71
3 Арматура г/к класса АIII д.16 т       0,01832 20 762,71 380,37
4 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Глазов) м3       0,4386 2 966,10 1 300,93
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) (г.Глазов) м3       2,244 3 050,85 6 846,10
6 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В 15 (М200) (г.Глазов) м3       0,306 3 220,34 985,42
7 Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 12-6-6-Т шт       1 1 952,54 1 952,54
8 Болт фундаментный изогнутый тип 1.1 диам. 24 мм (в комплекте с шпилькой М24х800, гайкой М24 и шайбой) шт       4 227,97 911,86
9 Глина (г. Ижевск) т       79,92 84,75 6 772,88
10 Грунт песчаный (п. Игра) т       3,1395 262,71 824,78
11 Дождеприемник ДБ2 шт       1 5 044,07 5 044,07
12 Кольцо стеновое КС10.6 (КЦ 10-6) шт       2 1 651,13 3 302,26
13 Круг диам. 16мм т       0,0016274 21 186,44 34,48
14 Круг диам. 18мм т       0,036 21 186,44 762,71
15 Лист стальной г/к, толщ.4 т       0,00045 24 830,51 11,17
16 Лист стальной г/к, толщ.6 т       0,00876 24 745,76 216,77
17 Лист стальной г/к, толщ.8 т       0,030518 24 745,76 755,19
18 Лист стальной г/к, толщ.10 т       0,235551 24 406,78 5 749,04
19 Лист стальной г/к, толщ.20 т       0,1059355 25 593,22 2 711,23
20 Мастика битумно-полимерная кг       284,2 83,90 23 843,90
21 Муфты хризотилцементные безнапорные БНМ 200-160 шт       1 126,41 126,41
22 Отвод 90-108х6,0 ст.20 шт       5 339,83 1 699,15
23 Песок природный для строительных работ (п. Игра) т       0,4455 279,66 124,59
24 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       2 9 120,34 18 240,68
25 Плиты покрытия для: аэродромов ПАГ-14АтV шт       1 18 514,22 18 514,22
26 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,02355 27 966,10 658,60
27 Проводник заземляющий П-750 шт       1 126,79 126,79
28 Труба стальная эл/св Ø32х3 т       0,0050985 27 372,88 139,56
29 Труба стальная эл/св Ø50х3,5 т       0,0086726 27 372,88 237,39
30 Труба стальная э/св Ø57х3 т       0,1848 27 372,88 5 058,51
31 Труба стальная э/св Ø89х5 т       0,0228 28 813,56 656,95
32 Труба стальная эл/св Ø108х5 т       0,0889 27 627,12 2 456,05
33 Труба стальная эл/св Ø219х8 т       0,668985 29 406,78 19 672,69
34 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ 200-3950 м       3 401,62 1 204,85
35 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,01099 25 423,73 279,41
36 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,02018 25 423,73 513,05
37 Уголок стальной г/к 100х8 т       0,01098 25 000,00 274,50
38 Швеллер стальной г/к № 14 т       0,032 24 576,27 786,44
39 Швеллер стальной г/к № 24 т       0,4896 34 745,76 17 011,53
40 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40мм (п. Балезино) т       0,62528 962,66 601,93
Оборудование
41 Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП-20-2400-1500-2 шт 1 1308352,54 1308352,54      
42 Огнепреградитель коммуникационный Ф 100 ОП-100 УХЛ с ответными фланцами и крепежом к-т       1 5 756,78 5 756,78
43 Уровнемер цифровой ПМП-118-108 в комплекте: преобразователь уровня с направляющей L=3,9м, h=1,5м с монтажным фланцем 2-65-25 и патрубком L=150мм с ответным фланцем 3-80-25; сигнализатор взрывозащ. 1ExdllBT4 со встроенным литьевым элементом к-т       1 42 500,00 42 500,00
Материалы в составе расценок
44 Материалы в составе расценок         58227 1,00 58 227,00
                 
  ИТОГО       1 308 352,54     257 504,95
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             3 020,42
  Заготовительно-складские расходы оборудования       15 700,23     579,08
  Транспортные расходы оборудования       39 721,58     1 465,08
  Итого материалы             212 268,60
  Итого оборудование             50 300,94
  ИТОГО       1 363 774,35     262 569,53
  НДС 18%       245 479,38     47 262,52
  ВСЕГО       1 609 253,74     309 832,05
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО " Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Ящик распределительный ПР1. ОС № 2-14"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГз 4х50-0,66 м       10 657,63 6 576,27
2 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТпН-4х(35х50) шт       2 1 470,13 2 940,25
3 Песок природный для строительных работ (п. Игра) т       0,54 279,66 151,02
4 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,00628 27 966,10 175,63
Оборудование
5 Ящик распределительный РУСМ8513-40АОУ1 шт       1 11 868,64 11 868,64
Материалы в составе расценок
6 Материалы в составе расценок         1029 1,00 1 029,00
                 
  ИТОГО             22 740,81
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             196,86
  Заготовительно-складские расходы оборудования             142,42
  Транспортные расходы оборудования             360,33
  Итого материалы             11 069,03
  Итого оборудование             12 371,40
  ИТОГО             23 440,43
  НДС 18%             4 219,28
  ВСЕГО             27 659,71
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО " Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Благоустройство куста № 7. ПОС № 7-1.1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       18 9 120,34 164 166,10
2 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       53,5824 601,69 32 240,26
3 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10мм (п. Балезино) т       1,90944 1 030,46 1 967,60
4 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20мм (п. Балезино) т       4,81104 1 030,46 4 957,57
5 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40мм (п. Балезино) т       2,00304 962,66 1 928,25
6 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70мм (п. Балезино) т       36,05472 988,08 35 625,12
7 Щебень шлаковый (шлак) для дорожного строительства фр. 20-70 (самовывоз из г.Ижевск) т       36,9954 550,85 20 378,82
Материалы в составе расценок
8 Материалы в составе расценок         10585 1,00 10 585,00
                 
  ИТОГО             271 848,72
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             5 225,27
  Транспортные расходы материалов Подрядчика              
  ИТОГО             277 073,99
  НДС 18%             49 873,32
  ВСЕГО             326 947,31
Объект: "Карсовайское н/м. Обустройство при переводе скважин в ППД и ГТМ. Второй этап"
"КТП(роз.13).ЛС№2-0-1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
Оборудование
1 Выключатель автоматический ВА57-31-I н.р.=63 А шт       1 2 986,08 2 986,08
2 Выключатель автоматический ВА57-31-I н.р.=16 А шт       1 2 790,94 2 790,94
Материалы в составе расценок
3 Материалы в составе расценок         5 1,00 5,00
                 
  ИТОГО             5 782,03
  Заготовительно-складские расходы             69,32
  Транспортные расходы             175,39
  Итого материалы             5,00
  Итого оборудование             6 021,74
  ИТОГО             6 026,74
  НДС 18%             1 084,81
  ВСЕГО             7 111,55
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 167.ОС№2-1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 25/25 (1") шт       1 206,38 206,38
2 Арматура г/к А-I диам.12 т       0,00453 21 610,17 97,89
3 Арматура г/к А-I диам.20 т       0,01992 21 186,44 422,03
4 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       1,5402 2 801,69 4 315,17
5 Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т/бетон В7,5(М100). Объем 0,265м3, р-д арматуры 1,46 кг шт       1 1 319,49 1 319,49
6 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       12 144,07 1 728,81
7 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-89-5-1 к-т       11 1 086,00 11 946,00
8 Гайка М24 кг       64 123,73 7 918,64
9 Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 20 438,00 20 438,00
10 Зонд ОСК (зонд для установки образцов-свидетелей) в комплекте : к-т       1 31 677,00 31 677,00
11 Изолирующее фланцевое соединениеИФС-80-40 к-т       2 3 426,27 6 852,54
12 Кабель ВВГнг- 3х1,55-0,66 м       5 22,20 111,02
13 Кабель контрольный КВВГнг 4х1,0 м       20 29,48 589,66
14 Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг 4х1,0 мм м       20 35,32 706,44
15 Кабель силовой с пластмассовой изоляцией АВБбШв 5х25-1 м       150 158,11 23 716,53
16 Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, М125 шт       400 6,69 2 677,97
17 Лист просечно-вытяжной ПВ406 т       0,04136 27 118,64 1 121,63
18 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,05539 24 830,51 1 375,36
19 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,02089 24 745,76 516,94
20 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,0424 24 745,76 1 049,22
21 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,02441 24 406,78 595,77
22 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-89 к-т       15 212,00 3 180,00
23 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       10 50,76 507,63
24 Металлорукав герметичный МПГ-25 м       2 99,15 198,31
25 Металлорукав РЗ-ЦХ-60 диам. 60мм м       8 108,47 867,80
26 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-5х(16-25) шт       2 964,00 1 928,00
27 Муфта переходная 3/4" - 1" резьба внутр/внутр шт       2 144,07 288,14
28 Отборное устройство 16-70-Ст20-МП (К3212150006-015) шт       2 330,51 661,02
29 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 14 538,73 29 077,46
30 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       4 14 524,33 58 097,30
31 Отвод 90-89х7 - ст. 13ХФА шт.       2 698,31 1 396,61
32 Переход К-89х8-76х6-20А шт       1 434,75 434,75
33 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       12,33 279,66 3 448,22
34 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       3 9 120,34 27 361,02
35 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: Ф 28.У-1/бетон В15 (М200), объем 1,369 м3 шт       2 15 755,94 31 511,88
36 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,00471 27 966,10 131,72
37 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       62 44,07 2 732,20
38 Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката ПВ-3 1х4 м       4 21,49 85,97
39 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 3 мм т       0,02293 21 525,42 493,58
40 Прогоны ПРГ 60.2.5-4Аlll шт       2 13 739,83 27 479,66
41 Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные м       18,5 6,78 125,42
42 Раствор готовый кладочный цементный М150 м3       0,072576 2 806,78 203,70
43 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20 шт       4 97,10 388,41
44 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-25 шт       3 137,44 412,32
45 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       142,05192 601,69 85 471,92
46 Стойка СП-30 ТК4-3495-81 шт       1 1 881,00 1 881,00
47 Тройник трубный д.25мм , резьба внутренняя шт       1 28,81 28,81
48 Труба асбестоцементная безнапорная: БНТ 100 м       15 130,69 1 960,29
49 Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной коррозионной стойкости, Ф89х7-13ХФА т       0,04956 72 076,27 3 572,10
50 Труба стальная бесшовная х/д д.14х2 т       0,001776 92 118,64 163,60
51 Труба стальная сварная водогазопроводная д. 25х3,2 мм т       0,03824 27 966,10 1 069,42
52 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,5 мм т       0,0012 29 830,51 35,80
53 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 65х4 мм т       0,03525 27 711,86 976,84
54 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х3 мм т       0,06327 27 372,88 1 731,88
55 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       0,5 1 066,71 533,36
56 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390 т 1,036 103682,52 107415,09      
57 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,01254 26 694,92 334,75
58 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,11435 25 423,73 2 907,20
59 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00657 25 423,73 167,03
60 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,03168 25 000,00 792,00
61 Уголок стальной г/к L100х8 т       0,01952 25 000,00 488,00
62 Швеллер стальной г/к 10 т       0,2116 25 000,00 5 290,00
63 Швеллер стальной г/к 12 т       0,07821 24 576,27 1 922,11
64 Швеллер стальной г/к 16 т       0,0634 24 576,27 1 558,14
65 Шпилька ЗМ24х1120 шт       16 268,90 4 302,37
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       2,40752 962,66 2 317,63
67 Хим.анкер HVA, в том числе: компл       16    
  * капсула HVU М16х125 шт       16 194,92 3 118,64
  * шпилька HAS-E М16х125/38 шт       16 155,93 2 494,92
Оборудование
68 Монометр технический МП4А-Кс шт       1 2 475,02 2 475,02
69 Станция управления станком-качалкой шт 1 236908,48 236908,48      
70 Шкаф автоматики скважины ИРЗ-501-01 шт 1 297991,58 297991,58      
71 Электроконтактный манометр ЭКМ-1005Еxd-ДИ-ИК6М-6МПа-V-42-М20-13V-t4070-D06-KT3/4-ГП шт       1 27 330,00 27 330,00
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         31894 1,00 31 894,00
                 
  ИТОГО       642 315,15     495 210,45
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             8 670,23
  Заготовительно-складские расходы оборудования       6 418,80     357,66
  Транспортные расходы оборудования       16 239,57     904,88
  Итого материалы       107 415,09     474 075,66
  Итого оборудование       557 558,43     31 067,56
  ИТОГО       664 973,51     505 143,22
  НДС 18%       119 695,23     90 925,78
  ВСЕГО       784 668,75     596 069,00
Объект: "Карсовайское н/м. Обустройство при переводе скважин в ППД и ГТМ. Второй этап"
"УДРВ-01.01.Куст7(скв.167).ПОС№2-0.1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Арматура г/к А-III диам.14 т       0,01818 25 593,22 465,28
2 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (г.Ижевск) м3       0,16 2 993,22 478,92
3 Болт БСР8х85 УЗ шт       4 88,98 355,93
4 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-5х4-0,66кВ м       170 163,31 27 761,86
5 Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, М125 шт       480 6,69 3 213,56
6 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       14,85 279,66 4 152,97
7 Плиты дорожные 1П18.15-30 шт       1 4 333,33 4 333,33
8 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,01884 27 966,10 526,88
9 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       16 44,07 705,08
10 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       2,787456 601,69 1 677,20
11 Труба асбестоцементная безнапорная: БНТ 100 м       21 130,69 2 744,41
12 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х3,2 мм т       0,01195 27 966,10 334,19
13 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 57х3,5 мм т       0,0018 27 372,88 49,27
14 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       0,3656 1 030,46 376,74
Оборудование
15 Установка для дозированной подачи реагента УДР-01.01 к-т 1 152415,54 152415,54      
Материалы в составе расценок
16 Материалы в составе расценок         2989 1,00 2 989,00
                 
  ИТОГО       152 415,54     50 164,63
  Заготовительно-складские расходы       1 828,99     943,51
  Транспортные расходы       4 627,34      
  ИТОГО       158 871,86     51 108,14
  НДС 18%       28 596,94     9 199,46
  ВСЕГО       187 468,80     60 307,60
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 143.ОС№2-1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 20/20 (3/4) шт       4 211,69 846,75
2 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 32/32 (1 1/4) шт       2 518,75 1 037,49
3 Арматура г/к А-I диам.12 т       0,00453 21 610,17 97,89
4 Арматура г/к А-I диам.20 т       0,01992 21 186,44 422,03
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       1,7034 2 801,69 4 772,41
6 Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т/бетон В7,5(М100). Объем 0,265м3, р-д арматуры 1,46 кг шт       1 1 319,49 1 319,49
7 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       12 144,07 1 728,81
8 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-89-5-1 к-т       10 1 086,00 10 860,00
9 Гайка М24 кг       7,68 123,73 950,24
10 Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 20 438,00 20 438,00
11 Кабель ВВГнг- 3х1,55-0,66 м       4 22,20 88,81
12 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       26 22,73 590,95
13 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х35-0,66кВ м       160 770,78 123 324,75
14 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГз 4х25-0,66 м       5 435,47 2 177,33
15 Лист просечно-вытяжной ПВ406 т       0,04136 27 118,64 1 121,63
16 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,05539 24 830,51 1 375,36
17 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,02089 24 745,76 516,94
18 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,0424 24 745,76 1 049,22
19 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,02441 24 406,78 595,77
20 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-89 к-т       20 212,00 4 240,00
21 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       10 50,76 507,63
22 Металлорукав герметичный МПГ-32 м       2 99,15 198,31
23 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(16-25) шт       2 921,00 1 842,00
24 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(35-50) шт       2 936,00 1 872,00
25 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 14 538,73 14 538,73
26 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 11 180,43 22 360,85
27 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       4 14 524,33 58 097,30
28 Переход К-89х8-76х6-20А шт       1 434,75 434,75
29 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       24,01365 279,66 6 715,68
30 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       2 9 245,76 18 491,53
31 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       8    
32 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       3 9 120,34 27 361,02
33 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: Ф 28.У-1/бетон В15 (М200), объем 1,369 м3 шт       2 15 755,94 31 511,88
34 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       62 44,07 2 732,20
35 Провод гибкий заземляющий сечением 6мм2 МГ м       1 60,82 60,82
36 Провод гибкий заземляющий сечением 10мм2 МГ м       1 94,59 94,59
37 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 3 мм т       0,02293 21 525,42 493,58
38 Прогоны ПРГ 60.2.5-4Аlll шт       2 13 739,83 27 479,66
39 Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные м       18,5 6,78 125,42
40 Раствор готовый кладочный цементный М100 м3       0,1134 2 627,12 297,92
41 Раствор готовый кладочный цементный М150 м3       0,072576 2 806,78 203,70
42 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20 шт       4 97,10 388,41
43 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32 шт       2 216,62 433,24
44 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       192,60872 601,69 115 891,69
45 Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной коррозионной стойкости, Ф89х7-13ХФА т       0,008496 72 076,27 612,36
46 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20х2,8 мм т       0,02324 29 830,51 693,26
47 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,5 мм т       0,0012 29 830,51 35,80
48 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 32х2,8 мм т       0,00618 27 711,86 171,26
49 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 50х3,5 мм т       0,01952 27 711,86 540,94
50 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 65х3,2 мм т       0,03426 27 711,86 949,41
51 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х3 мм т       0,06327 27 372,88 1 731,88
52 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х5 мм т         28 813,56  
53 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       2,5 1 066,71 2 666,78
54 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 т 1,20176 103682,52 124601,50      
55 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,0086 26 694,92 229,58
56 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,00364 26 694,92 97,17
57 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,11435 25 423,73 2 907,20
58 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00657 25 423,73 167,03
59 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,03168 25 000,00 792,00
60 Уголок стальной г/к L100х8 т       0,01952 25 000,00 488,00
61 Цемент М400 м3       0,352363 3 932,20 1 385,56
62 Швеллер стальной г/к 10 т       0,2116 25 000,00 5 290,00
63 Швеллер стальной г/к 12 т       0,07821 24 576,27 1 922,11
64 Швеллер стальной г/к 16 т       0,0634    
65 Шпилька ЗМ24х1120 шт       16 268,90 4 302,37
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       2,40752 962,66 2 317,63
67 Хим.анкер HVA, в том числе: компл       16    
  * капсула HVU М16х125 шт       16 194,92 3 118,64
  * шпилька HAS-E М16х125/38 шт       16 155,93 2 494,92
Оборудование
68 Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-55-Ex-ДИ-516 шт       1 14 964,00 14 964,00
69 Манометр показывающий сигнализирующий взрывазащищенный ДМ2005Сг 1Еx шт       1 6 825,00 6 825,00
70 Станция управления станком-качалкой шт 1 195518,58 195518,58      
71 Шкаф автоматики скважины ИРЗ-501-01 шт 1 297991,58 297991,58      
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         32005 1,00 32 005,00
                 
  ИТОГО       618 111,66     596 394,66
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             10 852,01
  Заготовительно-складские расходы оборудования       5 922,12     261,47
  Транспортные расходы оборудования       14 982,97     661,51
  Итого материалы       124 601,50     585 457,68
  Итого оборудование       514 415,25     22 711,98
  ИТОГО       639 016,75     608 169,66
  НДС 18%       115 023,02     109 470,54
  ВСЕГО       754 039,77     717 640,20
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 146.ОС№2-2"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 20/20 (3/4) шт       4 211,69 846,75
2 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 32/32 (1 1/4) шт       2 518,75 1 037,49
3 Арматура г/к А-I диам.12 т       0,00453 21 610,17 97,89
4 Арматура г/к А-I диам.20 т       0,01992 21 186,44 422,03
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       1,7034 2 801,69 4 772,41
6 Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т/бетон В7,5(М100). Объем 0,265м3, р-д арматуры 1,46 кг шт       1 1 319,49 1 319,49
7 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       12 144,07 1 728,81
8 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-89-5-1 к-т       7 1 086,00 7 602,00
9 Гайка М24 кг       7,68 123,73 950,24
10 Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 20 438,00 20 438,00
11 Кабель ВВГнг- 3х1,55-0,66 м       4 22,20 88,81
12 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       26 22,73 590,95
13 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х35-0,66кВ м       130 770,78 100 201,36
14 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГз 4х25-0,66 м       5 435,47 2 177,33
15 Лист просечно-вытяжной ПВ406 т       0,04136 27 118,64 1 121,63
16 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,05539 24 830,51 1 375,36
17 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,02089 24 745,76 516,94
18 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,0424 24 745,76 1 049,22
19 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,02441 24 406,78 595,77
20 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-89 к-т       13 212,00 2 756,00
21 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       10 50,76 507,63
22 Металлорукав герметичный МПГ-32 м       2 99,15 198,31
23 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(16-25) шт       2 921,00 1 842,00
24 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(35-50) шт       2 936,00 1 872,00
25 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 14 538,73 14 538,73
26 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 11 180,43 22 360,85
27 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 14 524,33 29 048,65
28 Переход К-89х8-76х6-20А шт       1 434,75 434,75
29 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       19,96365 279,66 5 583,05
30 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       2 9 245,76 18 491,53
31 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       8    
32 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       3 9 120,34 27 361,02
33 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: Ф 28.У-1/бетон В15 (М200), объем 1,369 м3 шт       2 15 755,94 31 511,88
34 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       62 44,07 2 732,20
35 Провод гибкий заземляющий сечением 6мм2 МГ м       1 60,82 60,82
36 Провод гибкий заземляющий сечением 10мм2 МГ м       1 94,59 94,59
37 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 3 мм т       0,02293 21 525,42 493,58
38 Прогоны ПРГ 60.2.5-4Аlll шт       2 13 739,83 27 479,66
39 Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные м       18,5 6,78 125,42
40 Раствор готовый кладочный цементный М100 м3       0,1134 2 627,12 297,92
41 Раствор готовый кладочный цементный М150 м3       0,072576 2 806,78 203,70
42 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20 шт       4 97,10 388,41
43 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32 шт       2 216,62 433,24
44 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       192,60872 601,69 115 891,69
45 Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной коррозионной стойкости, Ф89х7-13ХФА т       0,008496 72 076,27 612,36
46 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20х2,8 мм т       0,02324 29 830,51 693,26
47 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,5 мм т       0,0012 29 830,51 35,80
48 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 32х2,8 мм т       0,00618 27 711,86 171,26
49 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 50х3,5 мм т       0,01952 27 711,86 540,94
50 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 65х3,2 мм т       0,03426 27 711,86 949,41
51 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х3 мм т       0,06327 27 372,88 1 731,88
52 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х5 мм т         28 813,56  
53 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       2,5 1 066,71 2 666,78
54 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390 т 0,80808 103682,52 83783,77      
55 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,0086 26 694,92 229,58
56 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,00364 26 694,92 97,17
57 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,11435 25 423,73 2 907,20
58 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00657 25 423,73 167,03
59 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,03168 25 000,00 792,00
60 Уголок стальной г/к L100х8 т       0,01952 25 000,00 488,00
61 Цемент М400 м3       0,352363 3 932,20 1 385,56
62 Швеллер стальной г/к 10 т       0,2116 25 000,00 5 290,00
63 Швеллер стальной г/к 12 т       0,07821 24 576,27 1 922,11
64 Швеллер стальной г/к 16 т       0,0634    
65 Шпилька ЗМ24х1120 шт       16 268,90 4 302,37
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       2,40752 962,66 2 317,63
67 Хим.анкер HVA, в том числе: компл       16    
  * капсула HVU М16х125 шт       16 194,92 3 118,64
  * шпилька HAS-E М16х125/38 шт       16 155,93 2 494,92
Оборудование
68 Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-55-Ex-ДИ-516 шт       1 14 964,00 14 964,00
69 Манометр показывающий сигнализирующий взрывазащищенный ДМ2005Сг 1Еx шт       1 6 825,00 6 825,00
70 Станция управления станком-качалкой шт 1 195518,58 195518,58      
71 Шкаф автоматики скважины ИРЗ-501-01 шт 1 297991,58 297991,58      
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         30881 1,00 30 881,00
                 
  ИТОГО       577 293,93     537 224,00
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             9 691,08
  Заготовительно-складские расходы оборудования       5 922,12     261,47
  Транспортные расходы оборудования       14 982,97     661,51
  Итого материалы       83 783,77     525 126,08
  Итого оборудование       514 415,25     22 711,98
  ИТОГО       598 199,02     547 838,06
  НДС 18%       107 675,82     98 610,85
  ВСЕГО       705 874,84     646 448,91
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 149.ОС№2-3"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 20/20 (3/4) шт       4 211,69 846,75
2 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 32/32 (1 1/4) шт       2 518,75 1 037,49
3 Арматура г/к А-I диам.12 т       0,00453 21 610,17 97,89
4 Арматура г/к А-I диам.20 т       0,01992 21 186,44 422,03
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       1,7034 2 801,69 4 772,41
6 Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т/бетон В7,5(М100). Объем 0,265м3, р-д арматуры 1,46 кг шт       1 1 319,49 1 319,49
7 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       12 144,07 1 728,81
8 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-89-5-1 к-т       3 1 086,00 3 258,00
9 Гайка М24 кг       7,68 123,73 950,24
10 Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 20 438,00 20 438,00
11 Кабель ВВГнг- 3х1,55-0,66 м       4 22,20 88,81
12 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       26 22,73 590,95
13 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х35-0,66кВ м       85 770,78 65 516,27
14 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГз 4х25-0,66 м       5 435,47 2 177,33
15 Лист просечно-вытяжной ПВ406 т       0,04136 27 118,64 1 121,63
16 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,05539 24 830,51 1 375,36
17 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,02089 24 745,76 516,94
18 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,0424 24 745,76 1 049,22
19 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,02441 24 406,78 595,77
20 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-89 к-т       11 212,00 2 332,00
21 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       10 50,76 507,63
22 Металлорукав герметичный МПГ-32 м       2 99,15 198,31
23 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(16-25) шт       2 921,00 1 842,00
24 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(35-50) шт       2 936,00 1 872,00
25 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 14 538,73 14 538,73
26 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 11 180,43 22 360,85
27 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       3 14 524,33 43 572,98
28 Переход К-89х8-76х6-20А шт       1 434,75 434,75
29 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       13,88865 279,66 3 884,11
30 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       2 9 245,76 18 491,53
31 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       8    
32 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       3 9 120,34 27 361,02
33 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: Ф 28.У-1/бетон В15 (М200), объем 1,369 м3 шт       2 15 755,94 31 511,88
34 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       62 44,07 2 732,20
35 Провод гибкий заземляющий сечением 6мм2 МГ м       1 60,82 60,82
36 Провод гибкий заземляющий сечением 10мм2 МГ м       1 94,59 94,59
37 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 3 мм т       0,02293 21 525,42 493,58
38 Прогоны ПРГ 60.2.5-4Аlll шт       2 13 739,83 27 479,66
39 Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные м       18,5 6,78 125,42
40 Раствор готовый кладочный цементный М100 м3       0,1134 2 627,12 297,92
41 Раствор готовый кладочный цементный М150 м3       0,072576 2 806,78 203,70
42 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20 шт       4 97,10 388,41
43 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32 шт       2 216,62 433,24
44 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       192,60872 601,69 115 891,69
45 Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной коррозионной стойкости, Ф89х7-13ХФА т       0,008496 72 076,27 612,36
46 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20х2,8 мм т       0,02324 29 830,51 693,26
47 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,5 мм т       0,0012 29 830,51 35,80
48 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 32х2,8 мм т       0,00618 27 711,86 171,26
49 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 50х3,5 мм т       0,01952 27 711,86 540,94
50 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 65х3,2 мм т       0,03426 27 711,86 949,41
51 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х3 мм т       0,06327 27 372,88 1 731,88
52 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х5 мм т         28 813,56  
53 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       2,5 1 066,71 2 666,78
54 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390 т 0,34188 103682,52 35446,98      
55 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,0086 26 694,92 229,58
56 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,00364 26 694,92 97,17
57 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,11435 25 423,73 2 907,20
58 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00657 25 423,73 167,03
59 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,03168 25 000,00 792,00
60 Уголок стальной г/к L100х8 т       0,01952 25 000,00 488,00
61 Цемент М400 м3       0,352363 3 932,20 1 385,56
62 Швеллер стальной г/к 10 т       0,2116 25 000,00 5 290,00
63 Швеллер стальной г/к 12 т       0,07821 24 576,27 1 922,11
64 Швеллер стальной г/к 16 т       0,0634    
65 Шпилька ЗМ24х1120 шт       16 268,90 4 302,37
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       2,40752 962,66 2 317,63
67 Хим.анкер HVA, в том числе: компл       16    
  * капсула HVU М16х125 шт       16 194,92 3 118,64
  * шпилька HAS-E М16х125/38 шт       16 155,93 2 494,92
Оборудование
68 Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-55-Ex-ДИ-516 шт       1 14 964,00 14 964,00
69 Манометр показывающий сигнализирующий взрывазащищенный ДМ2005Сг 1Еx шт       1 6 825,00 6 825,00
70 Станция управления станком-качалкой шт 1 195518,58 195518,58      
71 Шкаф автоматики скважины ИРЗ-501-01 шт 1 297991,58 297991,58      
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         30796 1,00 30 796,00
                 
  ИТОГО       528 957,14     510 511,30
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             9 158,53
  Заготовительно-складские расходы оборудования       5 922,12     261,47
  Транспортные расходы оборудования       14 982,97     661,51
  Итого материалы       35 446,98     497 880,82
  Итого оборудование       514 415,25     22 711,98
  ИТОГО       549 862,23     520 592,80
  НДС 18%       98 975,20     93 706,70
  ВСЕГО       648 837,43     614 299,51
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 166.ОС№2-4"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 20/20 (3/4) шт       4 211,69 846,75
2 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 32/32 (1 1/4) шт       2 518,75 1 037,49
3 Арматура г/к А-I диам.12 т       0,00453 21 610,17 97,89
4 Арматура г/к А-I диам.20 т       0,01992 21 186,44 422,03
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       1,7034 2 801,69 4 772,41
6 Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т/бетон В7,5(М100). Объем 0,265м3, р-д арматуры 1,46 кг шт       1 1 319,49 1 319,49
7 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       12 144,07 1 728,81
8 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-89-5-1 к-т       6 1 086,00 6 516,00
9 Гайка М24 кг       7,68 123,73 950,24
10 Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 20 438,00 20 438,00
11 Кабель ВВГнг- 3х1,55-0,66 м       4 22,20 88,81
12 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       26 22,73 590,95
13 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х35-0,66кВ м       115 770,78 88 639,66
14 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГз 4х25-0,66 м       5 435,47 2 177,33
15 Лист просечно-вытяжной ПВ406 т       0,04136 27 118,64 1 121,63
16 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,05539 24 830,51 1 375,36
17 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,02089 24 745,76 516,94
18 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,0424 24 745,76 1 049,22
19 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,02441 24 406,78 595,77
20 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-89 к-т       14 212,00 2 968,00
21 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       10 50,76 507,63
22 Металлорукав герметичный МПГ-32 м       2 99,15 198,31
23 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(16-25) шт       2 921,00 1 842,00
24 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(35-50) шт       2 936,00 1 872,00
25 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 14 538,73 14 538,73
26 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 11 180,43 22 360,85
27 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       3 14 524,33 43 572,98
28 Переход К-89х8-76х6-20А шт       1 434,75 434,75
29 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       17,93865 279,66 5 016,74
30 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       2 9 245,76 18 491,53
31 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       8    
32 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       3 9 120,34 27 361,02
33 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: Ф 28.У-1/бетон В15 (М200), объем 1,369 м3 шт       2 15 755,94 31 511,88
34 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       62 44,07 2 732,20
35 Провод гибкий заземляющий сечением 6мм2 МГ м       1 60,82 60,82
36 Провод гибкий заземляющий сечением 10мм2 МГ м       1 94,59 94,59
37 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 3 мм т       0,02293 21 525,42 493,58
38 Прогоны ПРГ 60.2.5-4Аlll шт       2 13 739,83 27 479,66
39 Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные м       18,5 6,78 125,42
40 Раствор готовый кладочный цементный М100 м3       0,1134 2 627,12 297,92
41 Раствор готовый кладочный цементный М150 м3       0,072576 2 806,78 203,70
42 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20 шт       4 97,10 388,41
43 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32 шт       2 216,62 433,24
44 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       192,60872 601,69 115 891,69
45 Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной коррозионной стойкости, Ф89х7-13ХФА т       0,008496 72 076,27 612,36
46 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20х2,8 мм т       0,02324 29 830,51 693,26
47 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,5 мм т       0,0012 29 830,51 35,80
48 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 32х2,8 мм т       0,00618 27 711,86 171,26
49 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 50х3,5 мм т       0,01952 27 711,86 540,94
50 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 65х3,2 мм т       0,03426 27 711,86 949,41
51 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х3 мм т       0,06327 27 372,88 1 731,88
52 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х5 мм т         28 813,56  
53 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       2,5 1 066,71 2 666,78
54 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390 т 0,65268 103682,52 67671,51      
55 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,0086 26 694,92 229,58
56 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,00364 26 694,92 97,17
57 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,11435 25 423,73 2 907,20
58 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00657 25 423,73 167,03
59 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,03168 25 000,00 792,00
60 Уголок стальной г/к L100х8 т       0,01952 25 000,00 488,00
61 Цемент М400 м3       0,352363 3 932,20 1 385,56
62 Швеллер стальной г/к 10 т       0,2116 25 000,00 5 290,00
63 Швеллер стальной г/к 12 т       0,07821 24 576,27 1 922,11
64 Швеллер стальной г/к 16 т       0,0634    
65 Шпилька ЗМ24х1120 шт       16 268,90 4 302,37
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       2,40752 962,66 2 317,63
67 Хим.анкер HVA, в том числе: компл       16    
  * капсула HVU М16х125 шт       16 194,92 3 118,64
  * шпилька HAS-E М16х125/38 шт       16 155,93 2 494,92
Оборудование
68 Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-55-Ex-ДИ-516 шт       1 14 964,00 14 964,00
69 Манометр показывающий сигнализирующий взрывазащищенный ДМ2005Сг 1Еx шт       1 6 825,00 6 825,00
70 Станция управления станком-качалкой шт 1 195518,58 195518,58      
71 Шкаф автоматики скважины ИРЗ-501-01 шт 1 297991,58 297991,58      
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         30619 1,00 30 619,00
                 
  ИТОГО       561 181,67     538 484,31
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             9 721,53
  Заготовительно-складские расходы оборудования       5 922,12     261,47
  Транспортные расходы оборудования       14 982,97     661,51
  Итого материалы       67 671,51     526 416,84
  Итого оборудование       514 415,25     22 711,98
  ИТОГО       582 086,76     549 128,82
  НДС 18%       104 775,62     98 843,19
  ВСЕГО       686 862,37     647 972,01
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 26.ОС№2-5"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 20/20 (3/4) шт       4 211,69 846,75
2 Адаптер цанговый "Труба-рукав" АТР 32/32 (1 1/4) шт       2 518,75 1 037,49
3 Арматура г/к А-I диам.12 т       0,00453 21 610,17 97,89
4 Арматура г/к А-I диам.20 т       0,01992 21 186,44 422,03
5 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       1,7034 2 801,69 4 772,41
6 Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т/бетон В7,5(М100). Объем 0,265м3, р-д арматуры 1,46 кг шт       1 1 319,49 1 319,49
7 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       12 144,07 1 728,81
8 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-89-5-1 к-т       4 1 086,00 4 344,00
9 Гайка М24 кг       7,68 123,73 950,24
10 Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 20 438,00 20 438,00
11 Кабель ВВГнг- 3х1,55-0,66 м       4 22,20 88,81
12 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       26 22,73 590,95
13 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х35-0,66кВ м       100 770,78 77 077,97
14 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВВГз 4х25-0,66 м       5 435,47 2 177,33
15 Лист просечно-вытяжной ПВ406 т       0,04136 27 118,64 1 121,63
16 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,05539 24 830,51 1 375,36
17 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,02089 24 745,76 516,94
18 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,0424 24 745,76 1 049,22
19 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,02441 24 406,78 595,77
20 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-89 к-т       12 212,00 2 544,00
21 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       10 50,76 507,63
22 Металлорукав герметичный МПГ-32 м       2 99,15 198,31
23 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(16-25) шт       2 921,00 1 842,00
24 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(35-50) шт       2 936,00 1 872,00
25 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 14 538,73 14 538,73
26 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 11 180,43 22 360,85
27 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-89х5(89х5)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       3 14 524,33 43 572,98
28 Переход К-89х8-76х6-20А шт       1 434,75 434,75
29 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       15,91365 279,66 4 450,43
30 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       2 9 245,76 18 491,53
31 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       8    
32 Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8м3, расход ар-ры 84,99 кг шт       3 9 120,34 27 361,02
33 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: Ф 28.У-1/бетон В15 (М200), объем 1,369 м3 шт       2 15 755,94 31 511,88
34 Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит 350» м2       62 44,07 2 732,20
35 Провод гибкий заземляющий сечением 6мм2 МГ м       1 60,82 60,82
36 Провод гибкий заземляющий сечением 10мм2 МГ м       1 94,59 94,59
37 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 3 мм т       0,02293 21 525,42 493,58
38 Прогоны ПРГ 60.2.5-4Аlll шт       2 13 739,83 27 479,66
39 Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные м       18,5 6,78 125,42
40 Раствор готовый кладочный цементный М100 м3       0,1134 2 627,12 297,92
41 Раствор готовый кладочный цементный М150 м3       0,072576 2 806,78 203,70
42 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20 шт       4 97,10 388,41
43 Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32 шт       2 216,62 433,24
44 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       192,60872 601,69 115 891,69
45 Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная повышенной коррозионной стойкости, Ф89х7-13ХФА т       0,008496 72 076,27 612,36
46 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20х2,8 мм т       0,02324 29 830,51 693,26
47 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,5 мм т       0,0012 29 830,51 35,80
48 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 32х2,8 мм т       0,00618 27 711,86 171,26
49 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 50х3,5 мм т       0,01952 27 711,86 540,94
50 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 65х3,2 мм т       0,03426 27 711,86 949,41
51 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х3 мм т       0,06327 27 372,88 1 731,88
52 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х5 мм т         28 813,56  
53 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       2,5 1 066,71 2 666,78
54 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф89х5-L390 т 0,49728 103682,52 51559,24      
55 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,0086 26 694,92 229,58
56 Уголок стальной г/к 25х3 т       0,00364 26 694,92 97,17
57 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,11435 25 423,73 2 907,20
58 Уголок стальной г/к 63х5 т       0,00657 25 423,73 167,03
59 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,03168 25 000,00 792,00
60 Уголок стальной г/к L100х8 т       0,01952 25 000,00 488,00
61 Цемент М400 м3       0,352363 3 932,20 1 385,56
62 Швеллер стальной г/к 10 т       0,2116 25 000,00 5 290,00
63 Швеллер стальной г/к 12 т       0,07821 24 576,27 1 922,11
64 Швеллер стальной г/к 16 т       0,0634    
65 Шпилька ЗМ24х1120 шт       16 268,90 4 302,37
66 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (п.Балезино) т       2,40752 962,66 2 317,63
67 Хим.анкер HVA, в том числе: компл       16    
  * капсула HVU М16х125 шт       16 194,92 3 118,64
  * шпилька HAS-E М16х125/38 шт       16 155,93 2 494,92
Оборудование
68 Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-55-Ex-ДИ-516 шт       1 14 964,00 14 964,00
69 Манометр показывающий сигнализирующий взрывазащищенный ДМ2005Сг 1Еx шт       1 6 825,00 6 825,00
70 Станция управления станком-качалкой шт 1 195518,58 195518,58      
71 Шкаф автоматики скважины ИРЗ-501-01 шт 1 297991,58 297991,58      
Материалы в составе расценок
72 Материалы в составе расценок         30346 1,00 30 346,00
                 
  ИТОГО       545 069,40     523 487,30
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             9 427,05
  Заготовительно-складские расходы оборудования       5 922,12     261,47
  Транспортные расходы оборудования       14 982,97     661,51
  Итого материалы       51 559,24     511 125,35
  Итого оборудование       514 415,25     22 711,98
  ИТОГО       565 974,49     533 837,33
  НДС 18%       101 875,41     96 090,72
  ВСЕГО       667 849,90     629 928,05
Объект: ""Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Скважина 167 (нагнетательная).Куст7.ОС№2-6"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       0,1632 2 801,69 457,24
2 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       140 22,73 3 182,03
3 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       8 50,76 406,10
4 Муфта хризотилцементная безнапорная БНМ100 шт       3 61,91 185,72
5 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       3,76365 279,66 1 052,55
6 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       12,42 279,66 3 473,39
7 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       2 9 245,76 18 491,53
8 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,004 27 966,10 111,86
9 Проводник заземляющий П-750 шт       2 126,79 253,58
10 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       50,5568 601,69 30 419,77
11 Труба гибкая двустенная ПВД/ПНД диам. 63мм м       80 81,65 6 532,30
12 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 20х2,8 мм т       0,00664 29 830,51 198,07
13 Цемент М400 м3       0,352363 3 932,20 1 385,56
Материалы в составе расценок
14 Материалы в составе расценок         6207 1,00 6 207,00
                 
  ИТОГО             72 356,70
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             1 322,99
  Транспортные расходы материалов Подрядчика              
  ИТОГО             73 679,69
  НДС 18%             13 262,34
  ВСЕГО             86 942,04
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Нефтесборный трубопровод от ГЗУ до границы куста.ОС№2-7."
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Втулка внутренней защиты сварного шва ЦЕ-114-5-1 к-т       13 1 169,00 15 197,00
2 Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-40 (30с15нж) с КОФ к-т       1 29 898,00 29 898,00
3 Манжета ТИАЛ-М в комплекте с замком и праймером ф-114 к-т       15 212,00 3 180,00
4 Отвод 45 град ЦЕ-45-1,5DN-114х6(114х6)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 17 310,59 17 310,59
5 Отвод 60 град ЦЕ-60-1,5DN-114х6(114х6)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       1 17 310,59 17 310,59
6 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-114х6(114х6)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 12 826,47 25 652,95
7 Отвод 90 град ЦЕ-90-1,5DN-114х6(114х6)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) к-т       2 17 283,47 34 566,95
8 Отвод гнутый ОГ 27-114(6К50)-4,0-0,6-3DN-250-250-К50-УХЛ шт       1 3 966,10 3 966,10
9 Отвод гнутый ОГ 36-114(6К50)-4,0-0,6-3DN-300-300-К50-УХЛ шт       1 3 966,10 3 966,10
10 Тройник ЦЕ-114х6(114х6)-4-09Г2С с приварными катушками L=200мм, с заводским наружным и внутренним эпоксидным покрытием в комплекте со втулками внутренней защиты сварного шва (2шт.) шт       1 18 110,15 18 110,15
11 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф114х6-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       2,5 1 560,78 3 901,95
12 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные с наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием ф114х6-L390-В2/1-60/Н2У-60 м       58 1 808,78 104 909,17
Материалы в составе расценок
13 Материалы в составе расценок         8097 1,00 8 097,00
                 
  ИТОГО             286 066,55
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика             5 559,39
  Транспортные расходы материалов Подрядчика              
  ИТОГО             291 625,94
  НДС 18%             52 492,67
  ВСЕГО             344 118,61
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"Монтаж ГЗУ .ОС№2-8"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Арматура г/к А-I, диам.18 т       0,072 21 186,44 1 525,42
2 Арматура г/к А-I, диам.18 т       0,072 21 186,44 1 525,42
3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       0,0204 2 801,69 57,15
4 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (г.Ижевск) м3       2,8758 2 993,22 8 607,90
5 Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 9-3-6-Т/ бетон В15 (М100), объем 0,146 м3, расход ар-ры 1,46кг шт       4 724,58 2 898,31
6 Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 12-4-3-Т/ бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход ар-ры 1,46кг шт       2 639,83 1 279,66
7 Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 12-4-6-Т/ бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход ар-ры 1,46кг шт       2 1 319,49 2 638,98
8 Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС 12-6-3-Т/ бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход ар-ры 1,46кг шт       4 930,51 3 722,03
9 Болт М12х30 кг       0,2 92,37 18,47
10 Болт М16х200 шт       6 42,12 252,71
11 Ввод гибкий К1087 У2,5 шт       5 425,29 2 126,44
12 Гайка М12 кг       0,068 107,63 7,32
13 Гайка М16 кг       0,64 123,73 79,19
14 Доборный элемент Д1Г шт       4 101,69 406,78
15 Кабель ВВГнг- 2х1,55-0,66 м       6 15,19 91,12
16 Кабель канал 60х40 м       8,4 68,47 575,19
17 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 м       10 22,73 227,29
18 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х16-0,66кВ м       25 383,03 9 575,64
19 Короб прямой У1080 УТ2,5 шт       2 1 733,90 3 467,80
20 Крышка на лоток с заземлением осн.50 м       45 116,24 5 230,68
21 Крышка на лоток с заземлением осн.100 м       120 137,03 16 444,07
22 Лестница ЛГВ 45-6.9 шт       2 2 508,47 5 016,95
23 Лист просечно-вытяжной ПВ510 т       0,01873 27 118,64 507,93
24 Лист стальной г/к толщ.4мм т       0,00445 24 830,51 110,50
25 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,001854 24 745,76 45,88
26 Лист стальной г/к толщ.8мм т       0,041132 24 745,76 1 017,84
27 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,004326 24 406,78 105,58
28 Лоток металлический перфорированный 50х50х3000 м       45 159,76 7 189,32
29 Лоток металлический перфорированный 100х50х3000 м       120 202,85 24 341,69
30 Металлорукав герметичный МПГ-20 м       24 50,76 1 218,31
31 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1КВТп-4х(16-25) шт       2 921,00 1 842,00
32 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       3,11454 279,66 871,02
33 Плиты дорожные: 2П30.18-10 шт       8 9 245,76 73 966,10
34 Плиты плоские ПТ 12.5-8.6/бетон В15(М200), объем 0,038, расход ар-ры 0,86 кг. шт       1 351,69 351,69
35 Площадка ПГВ 9.9 шт       2 3 127,12 6 254,24
36 Полка кабельная К1161ц УТ шт       60 37,77 2 266,27
37 Полоса стальная г/к 40х4 т       0,00572 27 966,10 159,97
38 Полоса стальная г/к, 40х5 т       0,0471 27 966,10 1 317,20
39 Полоса стальная г/к, 40х5 т       0,04082 27 966,10 1 141,58
40 Полоса стальная г/к25х3 т       0,00287 30 508,47 87,56
41 Провод гибкий заземляющий сечением 6мм2 МГ м       1 60,82 60,82
42 Провод гибкий заземляющий сечением 10мм2 МГ м       1 94,59 94,59
43 Профиль зетовый К239УТ1,5 шт       1 489,83 489,83
44 Раствор готовый кладочный цементный М100 м3       0,144115 2 627,12 378,61
45 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       55,85648 601,69 33 608,56
46 Стойка кабельная К1150ЦУТ1,5 шт       18 66,10 1 189,83
47 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 32х2,5 мм т       0,000206 27 372,88 5,64
48 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 57х3 мм т       0,0134724 27 372,88 368,78
49 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 73х2,5 мм т       0,001648 27 372,88 45,11
50 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 89х4 мм т       0,053972 27 372,88 1 477,37
51 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 108х4 мм т       0,4278 27 627,12 11 818,88
52 Уголок стальной г/к 50х4 т       0,02908 26 271,19 763,97
53 Уголок стальной г/к 50х5 т       0,00634 25 423,73 161,19
54 Уголок стальной г/к 75х6 т       0,4651 25 000,00 11 627,50
55 Уголок стальной г/к 100х6 т       0,0024 25 000,00 60,00
56 Уголок стальной г/к 100х7 т       0,0174 25 000,00 435,00
57 Цемент М400 м3       0,291593 3 932,20 1 146,60
58 Шайба М12 кг       0,024 116,10 2,79
59 Швеллер стальной г/к 10 т       0,0765 25 000,00 1 912,50
60 Швеллер стальной г/к 12 т       0,11948 24 576,27 2 936,37
61 Швеллер стальной г/к 20 т       0,2036 33 898,31 6 901,69
62 Шпилька М16х250 шт       1 38,14 38,14
Оборудование
63 Групповая замерная установка на 8 скважин, номинальные значения среднесуточного массового расхода жидкости 400 т/сутю, рабочее давление 4,0МПа, в комплекте с блоком автоматики и шкафом автоматики к-т 1 7724196,55 7724196,55      
Материалы в составе расценок
64 Материалы в составе расценок         54269 1,00 54 269,00
                 
  ИТОГО       7 724 196,55     318 361,97
  Заготовительно-складские расходы       92 690,36     5 281,86
  Транспортные расходы       234 506,61      
  ИТОГО       8 051 393,52     323 643,83
  НДС 18%       1 449 250,83     58 255,89
  ВСЕГО       9 500 644,35     381 899,72
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"УДРВ-01.01 на 1 шт. скв.143.П/ОС№2-1.1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Арматура г/к А-I диам.18 т       0,036 21 186,44 762,71
2 Арматура г/к А-III диам.8 т       0,00168 22 457,63 37,73
3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       0,1836 2 801,69 514,39
4 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15(М200) (г.Ижевск) м3       0,6018 2 993,22 1 801,32
5 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       4 144,07 576,27
6 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х2,5-0,66кВ м       30 76,38 2 291,44
7 Лист стальной г/к толщ.5мм т       0,00392 24 745,76 97,00
8 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,01859 24 745,76 460,02
9 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,00491 24 406,78 119,84
10 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       3,78 279,66 1 057,12
11 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,0157 27 966,10 439,07
12 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       1,885632 601,69 1 134,58
13 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,8 мм т       0,00424 27 966,10 118,58
14 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 57х3,5 мм т       0,00841 27 372,88 230,21
15 Швеллер стальной г/к 10 т       0,0859 25 000,00 2 147,50
Оборудование
16 Установка для дозированной подачи реагента УДР-01.01 к-т 1 152415,54 152415,54      
Материалы в составе расценок
17 Материалы в составе расценок         6453 1,00 6 453,00
                 
  ИТОГО       152 415,54     18 240,77
  Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика              
  Транспортные расходы материалов Подрядчика              
  ИТОГО       152 415,54     18 240,77
  НДС 18%       27 434,80     3 283,34
  ВСЕГО       179 850,34     21 524,11
Объект: "Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО "Удмуртнефть" 2010-2011гг. Карсовайское н/м. Куст № 7"
"УДРВ-01.01 на 1 шт. скв.149.(26,166)П/ОС№2-3.1"
Объект капитального строительства 2016 г.
 
№ п/п Наименование товарно-материальных ценностей Ед. измерения Поставщик
Заказчик Подрядчик
Кол-во Цена за ед. Сумма, руб Кол-во Цена за ед. Сумма, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы - позиции сметы
1 Арматура г/к А-I диам.18 т       0,036 21 186,44 762,71
2 Арматура г/к А-III диам.8 т       0,00168 22 457,63 37,73
3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (г.Ижевск) м3       0,1836 2 801,69 514,39
4 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15(М200) (г.Ижевск) м3       0,6018 2 993,22 1 801,32
5 Болты с гайками и шайбами строительные - болт БСР 16х150У3 шт       4 144,07 576,27
6 Кабель силовой с ПВХ изоляцией ВБбШв-4х2,5-0,66кВ м       30 76,38 2 291,44
7 Лист стальной г/к толщ.5мм т       0,00392 24 745,76 97,00
8 Лист стальной г/к толщ.6мм т       0,01859 24 745,76 460,02
9 Лист стальной г/к толщ.10мм т       0,00491 24 406,78 119,84
10 Песок природный для строительных работ: средний (г. Ижевск) т       3,78 279,66 1 057,12
11 Полоса стальная г/к 40х5 т       0,0157 27 966,10 439,07
12 Смесь песчано-гравийная природная (г.Глазов) т       1,885632 601,69 1 134,58
13 Труба стальная сварная водогазопроводная диам. 25х2,8 мм т       0,00424 27 966,10 118,58
14 Труба стальная электросварная прямошовная диам. 57х3,5 мм т       0,00841 27 372,88 230,21
15 Швеллер стальной г/к 10 т       0,0859 25 000,00 2 147,50
Оборудование
16 Установка для дозированной подачи реагента УДР-01.01 к-т 1 126660,25 126660,25      
Материалы в составе расценок
17 Материалы в составе расценок         6978 1,00 6 978,00
                 
  ИТОГО       126 660,25     18 765,77
  Заготовительно-складские расходы       1 519,92     235,76
  Транспортные расходы       3 845,41      
  ИТОГО       132 025,58     19 001,53
  НДС 18%       23 764,60     3 420,27
  ВСЕГО       155 790,18     22 421,80
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №4к Договору №
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ОБЪЕКТУ: Карсовайское н/м. Обустройство куста 7. (обустройство куста, скв. 143, 146, 149, 166, 167, 26), Нефтесбор и ГЗУ

№ этапа Наименование этапа, объектов строительства; физический объем Ед.измерения Кол-во Дата начала/
окончания работ
Стоимость работ в текущих ценах 1 2 3 4 5
«Обустройство скважин после бурения на месторождениях ОАО Удмуртнефть 2010-2011гг Карсовайское месторождение. Куст 7» Техническая рекультивация - нанесение растительного грунта м3 1412 01.10.16/30.07.17
Скважина 143 Фундамент под станок-качалку тип СК8 шт 1 01.03.17/30.03.17
Площадка обслуживания По1 и стойка Сm1 шт 1 01.01.17/30.03.17
Площадка под ремонтный агрегат шт 1 01.01.17/30.07.17
Приустьевая площадка шт 1 01.01.17/30.07.17
5 Выкидной трубопровод скв 143 м 121,47 01.03.17/30.03.17
6 Гидравлические испытания скв 143 м 121,47 01.03.17/30.03.17
7 Монтаж задвижки ЗКЛ2 80-40 -1шт шт 1 01.03.17/30.03.17
8 Автоматизация скважин (№№26,143,146,149,166) Кабели. шт 1 01.01.17/30.06.17
9 Автоматизация скважин Оборуд. шт 1 01.01.17/30.06.17
10 Сети ЭС для скважины № 143 м 165 01.01.17/30.06.17
11 Стойка См1 для крепления станции СКН тн 0,147 01.03.17/30.03.17
12 Монтаж СУ СКН шт 1 01.03.17/30.03.17
13 УДРВ-01.01 на 1 шт(Всего -2шт) 01.06.16/30.06.16
14 Монтаж УДРВ-01.01 -1шт (Всего 5шт) шт 1 01.01.17/30.06.17
15 Фундамент под установку УДР шт 1 01.01.17/30.06.17
16 Сети ЭС. УДР для скважин №146 , №143 шт 1 01.01.17/30.06.17
Скважина 146. 17 Фундамент под станок-качалку тип СК8 шт 1 01.01.17/30.01.17
18 Площадка обслуживания По1 и стойка Сm1 шт 1 01.01.17/30.01.17
19 Площадка под ремонтный агрегат шт 1 01.01.17/30.06.17
20 Приустьевая площадка шт 1 01.01.17/30.06.17
21 Выкидной трубопровод скв 146 м 82,87 01.01.17/30.01.17
22 Гидравлические испытания скв 146 м 82,87 01.01.17/30.01.17
23 Монтаж задвижки ЗКЛ2 80-40 -1шт шт 1 01.01.17/30.01.17
24 Автоматизация скважин (№№26,143,146,149,166) Кабели. шт 1 01.01.17/30.06.17
25 Автоматизация скважин Оборуд. шт 1 01.01.17/30.06.17
26 Сети ЭС для скважины № 146 м 135 01.01.17/30.01.17
01.01.17/30.01.17
27 Стойка См1 для крепления станции СКН тн 0,147 01.01.17/30.01.17
28 Монтаж СУ СКН шт 1 01.01.17/30.01.17
УДРВ-01.01 29 Монтаж УДРВ-01.01 -1шт шт 1 01.01.17/30.06.17
30 Фундамент под установку УДР шт 1 01.01.17/30.06.17
31 Сети ЭС. УДР для скважин №146 , №143. шт 1 01.01.17/30.06.17
Скважина 149. 32 Фундамент под станок-качалку тип СК8 шт 1 01.11.16/30.12.16
33 Площадка обслуживания По1 и стойка Сm1 шт 1 01.11.16/30.12.16
34 Площадка под ремонтный агрегат шт 1 01.01.17/30.06.17
35 Приустьевая площадка шт 1 01.01.17/30.06.17
36 Выкидной трубопровод скв 149 м 38,17 01.11.16/30.12.16
37 Гидравлические испытания скв 149 м 38,17 01.11.16/30.12.16
38 Монтаж задвижки ЗКЛ2 80-40 -1шт шт 1 01.11.16/30.12.16
39 Автоматизация скважин (№№26,143,146,149,166) Кабели. шт 1 01.01.17/30.06.17
40 Автоматизация скважин Оборуд. шт 1 01.01.17/30.06.17
41 Сети ЭС для скважины №149 м 90 01.11.16/30.12.16
42 Стойка См1 для крепления станции СКН тн 0,147 01.11.16/30.12.16
43 Монтаж СУ СКН шт 1 01.11.16/30.12.16
44 УДРВ-01.01 на1 шт(Всего 3шт-скв.149,166,26) Монтаж УДРВ-01.01 -1шт шт 1 01.01.17/30.06.17
45 Фундамент под установку УДР шт 1 01.01.17/30.06.17
46 Монтаж УДРВ-01.01 шт 1 01.01.17/30.06.17
47 Сети ЭС. УДР для скважин №149 , №26,№166. шт 1 01.01.17/30.06.17
Скважина 166. 48 Фундамент под станок-качалку тип СК8 шт 1 01.12.16/30.01.17
49 Площадка обслуживания По1 и стойка С шт 1 01.12.16/30.01.17
50 Площадка под ремонтный агрегат шт 1 01.12.16/30.06.17
51 Приустьевая площадка шт 1 01.12.16/30.06.17
52 Выкидной трубопровод скв 166 м 68,17 01.12.16/30.01.17
53 Гидравлические испытания скв 166 м 68,17 01.12.16/30.01.17
54 Монтаж задвижки ЗКЛ2 80-40 -1шт шт 1 01.12.16/30.01.17
55 Автоматизация скважин (№№26,143,146,149,166) Кабели. шт 1 01.01.17/30.06.17
56 Автоматизация скважин Оборуд. шт 1 01.01.17/30.06.17
57 Сети ЭС для скважины № 166 м 120 01.12.16/30.01.17
58 Стойка См1 для крепления станции СКН тн 0,147 01.12.16/30.01.17
59 Монтаж СУ СКН шт 1 01.12.16/30.01.17
УДРВ-01.01 на1 шт(Всего 3шт-скв.149,166,26) 60 Монтаж УДРВ-01.01 -1шт шт 1 01.01.17/30.06.17
61 Фундамент под установку УДР на 1 шт. шт 1 01.01.17/30.06.17
62 Сети ЭС. УДР для скважин №149 , №26,№166. шт 1 01.01.17/30.06.17
Скважина 26. 63 Фундамент под станок-качалку тип СК8 шт 1 01.12.16/30.01.17
64 Площадка обслуживания По1 и стойка Сm1 шт 1 01.12.16/30.01.17
65 Площадка под ремонтный агрегат на 1шт шт 1 01.01.17/30.06.17
66 Приустьевая площадка на 1шт шт 1 01.01.17/30.06.17
67 Выкидной трубопровод скв 26 м 53,17 01.12.16/30.01.17
68 Гидравлические испытания скв 26 м 53,17 01.12.16/30.01.17
69 Монтаж задвижки ЗКЛ2 80-40 шт 1 01.01.17/30.06.17
70 Автоматизация скважин (№№26,143,146,149,166) Кабели. шт 1 01.01.17/30.06.17
71 Автоматизация скважин Оборуд. шт 1 01.01.17/30.06.17
72 Сети ЭС для скважины №26 м 105 01.12.16/30.01.17
73 Стойка См1 для крепления станции СКН тн 0,147 01.12.16/30.01.17
74 Монтаж СУ СКН-на 1 шт.(Всего 5шт) шт 1 01.01.17/30.06.17
УДРВ-01.01 на1 шт(Всего 3шт-скв.149,166,26) 75 Монтаж УДРВ-01.01 -1шт шт 1 01.01.17/30.06.17
76 Фундамент под установку УДР на 1 шт.(Всего 5шт.) шт 1 01.01.17/30.06.17
77 Сети ЭС. УДР для скважин №149 , №26,№166. шт 1 01.01.17/30.06.17
Скважина 167 (нагнетательная). 78 Фундамент под станок-качалку тип СК8 шт 1 01.02.17/30.03.17
79 Площадка обслуживания По1 и стойка Сm1 шт 1 01.02.17/30.03.17
80 Площадка под ремонтный агрегат на скв.167 нагнетат. шт 1 01.01.17/ 30.06.17
81 Приустьевая площадка шт 1 01.01.17/ 30.06.17
82 Выкидной трубопровод м 100 01.02.17/30.03.17
83 Гидравлические испытания м 100 01.02.17/30.03.17
84 Монтаж зонда ОСК шт 1 01.02.17/30.03.17
85 Монтаж задвижки ЗКЛ2 80-40 шт 1 01.02.17/30.03.17
86 Автоматизация скважин (кабели) шт 1 01.02.17/30.06.17
87 Автомат. скв.оборуд. шт 1 01.02.17/30.06.17
88 Сети ЭС скв. м 150 01.02.17/30.06.17
89 Монтаж СУ СКН шт 1 01.02.17/30.03.17
УДРВ-01.01. Куст 7 (скв.167) 90 Монтаж УДРВ-01.01- 1шт шт 1 01.02.17/30.06.17
91 Фундамент под установку УДРВ-01.01 и стойки шт 1 01.02.17/30.06.17
92 Сети ЭС УДР м 170 01.02.17/30.06.17
93 КТП (монтаж выключателя -1шт.) шт 1 01.02.17/30.06.17
94 Автоматизация скважины нагнетательной 167. Кабели. сист 1 01.01.17/ 30.06.17
Нефтесборный трубопровод от ГЗУ до границы куста 95 Нефтесборный трубопровод от ГЗУ до границы куста м 62,8 01.01.17/ 30.06.17
96 Монтаж задвижки ЗКЛ2 100-40 -1шт шт 2 01.01.17/ 30.06.17
97 Гидравлические испытания НС м 62,8 01.01.17/ 30.06.17
98 Демонтаж Нефтесборного трубопровода м 32,6 01.01.17/ 30.06.17
Монтаж ГЗУ 99 Монтаж ГЗУ на 8 отводов шт 1 01.10.16/30.06.17
100 Фундамент под ЗУ Озна Массомер шт 1 01.10.16/30.06.17
101 Фундамент под аппаратурный блок (поз.12б) шт 1 01.10.16/30.06.17
102 Кабельная эстакада. тн 1,149 01.10.16/30.06.17
103 Площадка ПП-1 и лестницы Л-1А,Л-2 через обваловку тн 0,129 01.10.16/30.06.17
104 Радиомачта тн 0,14 01.10.16/30.06.17
105 Сети ЭС для БА ГЗУ (поз.12б) м 25 01.10.16/30.06.17
106 Заземление ГЗУ (поз.12) м 26 01.10.16/30.06.17
107 Автоматизация ГЗУ(Оборудование) шт 1 01.10.16/30.06.17
108 Автоматизация ГЗУ (Кабели) м 16 01.10.16/30.06.17
Емкость дренажная ЕП-5 (поз.17) 01.10.16/30.06.17
109 Монтаж емкости ЕП-5 на 1 шт. Технологические решения шт 1 01.10.16/30.06.17
110 Земляные работы емкость ЕП-5 (поз.17 по ГП) шт 1 01.10.16/30.06.17
111 Фундамент под емкость ЕП-5 (поз.17 по ГП) шт 1 01.10.16/30.06.17
112 Ограждение емкости ЕП-5 (поз.17 по ГП) тн 0,324 01.10.16/30.06.17
113 Стойка Ст1, Ст2 для крепления вентиляционной трубы ЕП-5 тн 0,149 01.10.16/30.06.17
114 Стойка Ск1 на ЕП-5 тн 0,015 01.10.16/30.06.17
115 Дренажный трубопровод к ЕП- 5 м 35,78 01.10.16/30.06.17
116 Монтаж ЗКЛ2 50-16 Технологические решения шт 2 01.10.16/30.06.17
117 Монтаж ЗКЛ2 80-16 Технологические решения шт 1 01.10.16/30.06.17
118 Монтаж КЗ 80-16 Технологические решения шт 1 01.10.16/30.06.17
119 Монтаж огнепреградителя ОП-100. Технологические решения шт 1 01.10.16/30.06.17
120 Гидравлические испытания ЕП-5, Куст №7. Технологические решения м 35,78 01.10.16/30.06.17
121 Заземление емкости ЕП-5м3 (поз.17) м 16 01.10.16/30.06.17
122 Молниеотвод МО-1 тн 0,818 01.10.16/30.06.17
123 Автоматизация .Е-7а (поз.17а) Оборудование шт 1 01.10.16/30.06.17
124 Автоматизация .Е-7а (поз.17а) (Кабели) м 111 01.10.16/30.06.17
Емкость для дождевых стоков ЕП-20 (поз.19) 01.10.16/30.06.17
125 Монтаж емкости ЕП-20-2400-1500-2 шт 1 01.10.16/30.06.17
126 Земляные работы емкость ЕП-20 (поз.19 по ГП) шт 1 01.10.16/30.06.17
127 Фундамент под емкость ЕП-20 (поз.19 по ГП) шт 1 01.10.16/30.06.17
128 Ограждение емкости ЕП-20 (поз.19 по ГП) тн 0,185 01.10.16/30.06.17
129 Стойка Ст1 для крепления вентиляционной трубы ЕП-20 тн 0,074 01.10.16/30.06.17
130 Стойка См2 для крепления сигнализатора уровня ЕП20 тн 0,027 01.10.16/30.06.17
131 Трубопровод вентиляционный для емкости ЕП-20 м 8,2 01.10.16/30.06.17
132 Монтаж огнепреградителя ОП-100. Всего 1шт шт 1 01.10.16/30.06.17
133 Канализация дождевая (К2) с куста м 3 01.10.16/30.06.17
134 Молниеотвод МО-2 тн 0,803 01.10.16/30.06.17
135 Заземление емкости ЕП-20м3 (поз.19) м 15 01.10.16/30.06.17
136 Автоматизация ЕП-20 (поз.19).Оборудование. шт 1 01.10.16/30.06.17
137 Ящик распределительный ПР1 01.10.16/30.06.17
138 Ящик распределительный ПР1 шт 1 01.10.16/30.06.17
139 Сети ЭС для ящика распределительного ПР1 м 10 01.10.16/30.06.17
140 Заземление ящика распределительного м 4 01.10.16/30.06.17
141 Благоустройство. м2 12127 01.10.16/30.06.17
142 Прилегающая территория (земляные работы) 01.10.16/30.06.17
143 Демонтаж железобетонных плит шт 64 01.10.16/30.06.17
Благоустройство куста 144 Земляные работы м2 6975 01.01.17/30.07.17
145 Защита сетей в местах проезда транспорта (тип 4) шт 18 01.10.16/30.07.17
146 Устройство дорожной одежды на переезде через обвалование (тип 3) м2 117 01.10.16/30.07.17
147 Устройство покрытия площадки ГЗУ (тип 1) м2 60 01.10.16/30.07.17
148 Устройство покрытия площадки КТП (тип 1) м2 33 01.10.16/30.07.17
Пусконаладочные работ на скважину 1шт (Всего 6шт) (80%-вхолостую) 149 ПНР ША №501-01 шт 6 01.01.17/30.06.17
150 Пусконаладочные работы .Скважины шт 6 01.01.17/30.06.17
151 Пусконаладочные работы .Шкаф ША для скважин(заземление) шт. 6 01.01.17/30.06.17
ПНР ГЗУ. 152 ПНР ША №10-04 ГЗУ шт 1 01.01.17/30.06.17
153 ПНР средств автоматизации ГЗУ шт 1 01.01.17/30.06.17
154 Пусконаладочные работы . ГЗУ шт 1 01.01.17/30.06.17
ПНР ЕП-5 155 ПНР Автоматизация Е-7а, Куст 7 шт 1 01.01.17/30.06.17
156 Пусконаладочные работы .ЕП-5 , молниеприемник шт 1 01.01.17/30.06.17
ПНР БРВ 157 ПНР ША-501-63 с выводом на АРМ верхнего уровня шт 1 01.01.17/30.06.17
158 Пусконаладочные работы . БРВ шт 1 01.01.17/30.06.17
159 Пусконаладочные работы КТПК . шт 1 01.01.17/30.06.17
160 Пусконаладочные работы .ЕП-20,молниеприемник. шт 1 01.01.17/30.06.17
Итого: (руб. с НДС)
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №5
к Договору № .

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ
СУБПОДРЯДЧИК
Наименование/фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ИНН Предмет договора субподряда цена договора субподряда, руб.
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
От Заказчика От Подрядчика
FORMTEXT Ф.И.О: FORMTEXT _______________
FORMTEXT Ф.И.О: FORMTEXT ________________
FORMTEXT Должность: FORMTEXT _______________
FORMTEXT Подпись: FORMTEXT _______________
FORMTEXT Должность: FORMTEXT _______________
FORMTEXT Подпись: FORMTEXT _______________
FORMTEXT Дата: FORMTEXT _________________ FORMTEXT Дата: FORMTEXT ________________
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №6к Договору №
Обеспечение Объекта строительства Материально-Техническими Ресурсами
Настоящее Приложение заключается между «ОАО «Удмуртнефть»,», c местом нахождения по адресу: Российская Федерация, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182 (именуемым в дальнейшем Заказчик), в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича действующего на основании доверенности №008 от 15.01.2016г., и ________________ c местом нахождения по адресу: ________ (именуемым в дальнейшем Подрядчик), в лице ________, действующего на основании ______ именуемыми в дальнейшем как «Сторона» или «Стороны».
Стороны заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
Подрядчик принимает на себя обязательство в счет Договорной стоимости по обеспечению строительства Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденным расчетом стоимости Работ (Приложение №2) и Разделительной ведомостью поставки МТР (Приложение №3).
Перечень МТР, стоимость, График и сроки предоставления, содержится в Разделительной ведомости поставки МТР, прилагаемой к Договору (Приложение №3). Перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, оформляется с выделением разделов на:
МТР, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно; МТР, приобретаемые Подрядчиком напрямую у поставщиков по согласованию с Заказчиком, и МТР, приобретаемые Заказчиком и реализуемые Подрядчику на возмездной основе или по давальческой схеме.
Стоимость МТР:
Подрядчик приобретает материалы и оборудование, указанные в п.2.1., самостоятельно в пределах стоимости каждой позиции, предусмотренной на эти цели в настоящем Договоре. Заказчик возмещает расходы на приобретение данных материалов и оборудования в составе выполненных Работ при условии надлежащего оформления Актов формы КС-2. В случае превышения фактической стоимости закупленных Подрядчиком МТР над стоимостью, предусмотренной на их закупку в Договоре, не связанных с изменениями проектной и рабочей документации, Подрядчик оплачивает суммы превышения самостоятельно.
Подрядчик приобретает МТР, указанные в п. 2.2, в следующем порядке:
Подрядчик приобретает материалы и оборудование у поставщиков, указанных Заказчиком, по стоимости, согласованной с Заказчиком.
Подрядчик приобретает МТР, напрямую у Заказчика, на основании Дополнительных соглашений к Договору либо отдельно заключаемых Договоров между Сторонами. Продажа данных МТР оформляется товарной накладной с приложенной счет-фактурой. Подрядчик не производит немедленную оплату данных МТР. Задолженность Подрядчика по их приобретению погашается путем взаимозачета стоимости ТМЦ вовлеченных в строительство в составе выполненных Работ при условии надлежащего оформления Актов формы КС-2.
При сдаче-приемке выполненных Работ Подрядчик по запросу Заказчика обязан предоставить к Актам КС-2 копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), Договоров на закупку/изготовление материалов, Договоров перевозки, бухгалтерских накладных (Актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Подрядчику). МТР, приобретенные Подрядчиком, включаются в стоимость выполненных Работ по цене приобретения с учетом транспортных расходов, но не выше стоимости указанной в Разделительной ведомости Приложение №3.
Непредставление Подрядчиком указанных документов по запросу Заказчика расценивается Сторонами как нарушение порядка приемки Работ и является основанием отказа Заказчика от приемки выполненных Работ
Доставка МТР:
Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (Десять) дней до осуществления доставки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах доставки для осуществления Заказчиком входного контроля МТР.
Заказчик заранее должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки МТР и согласовывать их прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком доставку Материально-Технических Ресурсов/ Персонала Подрядчика к месту выполнения Работ путем направления Заказчику письменного уведомления с указанием:
Времени осуществления перевозки;
Маршрута перевозки;
Транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля или тип воздушного судна);
Перечня Материалов/Оборудования;
Перечня Персонала Подрядчика,
а Заказчик обязуется обеспечить допуск соответствующих транспортных средств к месту проведения Работ.
Подрядчик производит транспортировку грузов (ТМЦ, нефтяного и др. оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к документации строгой отчетности.
Если в Разделительной ведомости не предусмотрено иное, МТР доставляются непосредственно на Объект Стороной, в обязанности которой входит поставка данных МТР согласно разделительной ведомости (Приложение №3). Заказчик может оказать Подрядчику услуги по доставке МТР от станции назначения до Строительной площадки по отдельно заключаемому договору.
Доставка МТР, поставляемые Заказчиком, осуществляется на склады, указанные Заказчиком, либо на ближайшие к Строительной площадке железнодорожные станции. При доставке МТР железнодорожным транспортом Заказчик обеспечивает раскредитование железнодорожных вагонов и их последующий возврат перевозчику. Подрядчик в счет Цены Договора осуществляет транспортировку указанных МТР до Строительной площадки.
Входной контроль качества МТР:
Заказчик /обязан принимать участие в приемке МТР, осуществляемой Подрядчиком. При обнаружении во время приемки МТР фактов недопоставки, нарушения комплектности или повреждения упаковки, отсутствия или некомплектности сопроводительной документации, Дефектов МТР и т.п., Заказчик может письменно уведомить об этом Подрядчика и указывает перечень недопоставленных (поврежденных) частей МТР. По результатам входного контроля Подрядчиком МТР с дефектами должны быть :
- заменены;
- или доработаны;
- или применены при строительстве при условии согласования с заказчиком и проектировщиком и с оформлением необходимых разрешений на отступление (техническое решение),
а недопоставленные МТР должны быть поставлены или допоставлены Подрядчиком МТР и/или их комплектующие, сопроводительная документация и т.п.
Указанные действия выполняются Подрядчиком без изменения стоимости Договора в сроки, указанные в рекламационном Акте, но не превышающие 30 (Тридцати) рабочих дней с момента направления уведомления Подрядчику.
Прием Подрядчиком предоставляемого Заказчиком МТР осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляются Акт входного контроля по форме, принятой регламентами Заказчика, с записью результатов контроля в журнале входного контроля и Акт о приеме-передаче МТР в монтаж по форме ОС-15 (с указанием претензий, в случае наличия таковых) в соответствии:
с формой, принятой Регламентами Заказчика;
с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. №П-7 и от 15.06.65 г. №П-6, в части, не противоречащей Договору и Гражданскому Кодексу РФ.
Подрядчик при приемке МТР обязан обеспечить лабораторный контроль качества минеральных материалов, вяжущих, асфальтобетонных смесей, вырубок из покрытия.
Организованная Подрядчиком лаборатория должна соответствовать следующим требованиям:
Лабораторное оборудование должно быть сертифицировано и иметь протоколы метрологических испытаний на соответствие их параметрам, требованиям нормативно-технической документации.
Подрядчик обязан не позднее, чем за месяц до начала работ, предоставить Инженеру необходимую документацию и соответствующие сертификаты на все лабораторное оборудование.
Площадь лаборатории должна быть достаточной для размещения оборудования и проведения всех необходимых испытаний.
Подрядчик обеспечивает достаточное количество квалифицированного персонала для отбора образцов и их испытаний, согласно требованиям Договора.
Подрядчик несет все расходы, связанные с испытаниями минеральных материалов, вяжущих, асфальтобетонных смесей и вырубок, взятых из уплотненного покрытия, включая необходимое оборудование для отбора образцов и их транспортировки в лабораторию для проведения всех испытаний по указанию Инженера.
Подрядчик предоставляет соответствующий автомобиль с опытным водителем, по согласованию с Инженером, а также горючее, содержание, страхование на время действия Договора для использования его исключительно для нужд строительной Лаборатории. Автомобиль должен вмещать четырех пассажиров, помимо водителя, а также образцы, необходимое оборудование и инвентарь.
Инженер имеет доступ к Лаборатории в течение всего периода действия Договора. Лаборатория не может быть использована для выполнения работ по другим Договорам без письменного разрешения Инженера.
Местоположение Лаборатории определяют по согласованию с Инженером. Лабораторию располагают в непосредственной близости от офиса на стройплощадке, если Инженер не укажет другое место. Лаборатория должна располагаться как можно ближе к месту работ для того, чтобы обеспечить постоянный контроль используемых материалов. Лаборатория может быть перенесена в другое место только по указанию Инженера.
Подрядчик несет постоянную ответственность за содержание помещения, приспособлений и всего оборудования для испытаний в приемлемом для работы состоянии.
Необходимые запасы таких предметов как фильтровальная бумага, трихлороэтилен, быстрые увлажнители, реагент, растворители и другое должны постоянно пополняться с тем, чтобы испытания не задерживались.
Оборудование для лаборатории, которое предоставляет Подрядчик, становится собственностью Подрядчика, и Подрядчик осуществляет его перемещение по окончании всех работ по Договору.
Он должен рекультивировать участок в соответствии с окружающей местностью и в зависимости от наличия материалов по указанию Инженера перевезти их на участок, выбранный владельцем.
Прежде чем приступить к работе Инженер должен осмотреть предлагаемую лабораторию, чтобы проверить ее готовность в соответствии с данными Спецификациями. В случае, если в какой-либо момент времени окажется, что Подрядчик не выполняет данные Спецификации, Инженер может дать следующие указания
Все МТР, используемые для выполнения Работ по Договору, должны иметь:
копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;
сертификат качества;
паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя;
документ, подтверждающий гарантийные обязательства;
инструкции по эксплуатации и хранению Материалов и Оборудования;
иные документы, относящиеся к МТР.
Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.
Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материально-Технических Ресурсов (включая, если применимо, оборудование, предоставляемое Заказчиком), с момента их передачи Подрядчику до утверждения FORMTEXT Акта о приемке законченного строительством Объекта (форма КС-11), возлагается на Подрядчика.
Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, Акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество Материально-Технических Ресурсов, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектной и Рабочей Документации.
Ответственность за МТР, предоставленные Заказчиком по давальческой схеме.
Подрядчик проводит инвентаризацию МТР, предоставленного Заказчиком.
Инвентаризация должна производиться с регулярностью не реже одного раза в квартал, при этом Подрядчик обязан не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Акты сверки по остаткам МТР, предоставленных Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за сохранность представленного Заказчиком МТР. При его порче или утрате Подрядчик возмещает убытки Заказчику или восстанавливает его за свой счет.
Залог МТР, поставляемых Заказчиком по Дополнению №1 к Приложению №6 к Договору:
С момента передачи МТР, указанных в Дополнении №1 Приложения №6 Договора, Подрядчику и до момента оплаты 100% стоимости поставленных МТР, они считаются находящимся в залоге у Заказчика в счет исполнения обязательства по оплате. Стороны Договорились, что обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется во внесудебном порядке. При этом в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по оплате поставленных МТР Заказчик имеет право обратить взыскание на имущество, находящееся в залоге, путем обращения имущества в свою собственность по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.
В уведомлении об обращении взыскания на заложенное имущество должно быть указано:
предмета залога, на который обращается взыскания;
суммы задолженности;
стоимость заложенного имущества.
В период нахождения МТР в залоге Подрядчик обязуется производить какие-либо действия с ними только по письменному согласованию с Заказчиком. Помимо действий, перечисленных в п. 2 ст. 346 ГК РФ, Подрядчик также обязуется без письменного согласования с Заказчиком не перемещать заложенное имущество за пределы согласованного Сторонами места его хранения. Исключение составляет использование имущества, находящегося в залоге, для выполнения Работ по Договору.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 6.2.3. настоящего Приложения, Заказчик имеет право потребовать досрочного исполнения обязательства по оплате поставленных МТР, обеспеченных залогом, в отношении которых Подрядчиком нарушены обязательства настоящего соглашения Сторон о залоге, в том числе и досрочно обратить взыскание на заложенное имущество.
В случае использования заложенного имущества для целей выполнения Работ по настоящему Договору и/или включения его в состав строящегося Объекта, залог в отношении такой части имущества прекращается. Факт использования части заложенного имущества для целей выполнения Работ по Договору подтверждается Актом о приемке выполненных Работ по форме КС-2, подписанным Сторонами.
При приемке, складировании и хранении МТР в соответствии с требованиями нормативной документации МТР, предоставляемые Заказчиком, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их повреждение или ухудшение эксплуатационных характеристик. В случае повреждения МТР или ухудшения эксплуатационных характеристик вследствие нарушения правил хранения по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет обязуется закупить, доработать или согласовать отклонения с проектировщиком и заказчиком соответствующие МТР в количестве поврежденного/утраченного.
Не использованное Подрядчиком Оборудование, предоставленное Заказчиком, возвращается Подрядчиком Заказчику в течение 10 (Десяти) календарных дней с Даты Окончания Работ на Объекте.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
к Приложение № 6.1.
к Договору №
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКОМ
г.Ижевск
Сфера действия настоящего Приложения:
Регулирование отношений между Заказчиком и Подрядчиком, связанных с поставкой последнему Заказчиком МТР, необходимых для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору подряда № № ______________ на выполнение Работ по объекту «_______________ (далее по тексту – Договор)
Заказчик поставит Подрядчику, а Подрядчик примет и оплатит материалы, согласно РВ к договору подряда.
Наименование, ассортимент, количество, цена и стоимость МТР определены в Договоре купли-продажи МТР и приложениях к нему
Сроки поставки, наименование и количество отгружаемых МТР определяются на основании РВ к договору подряда.
Качество МТР должно соответствовать техническим требованиям, обычно предъявляемым к такого рода МТР и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества производителя.
Подрядчик  не позднее 30 рабочих дней до даты начала СМР направляет Заказчику  Заявку на реализацию материалов, согласно РВ и сроков проведения работ по договору Подряда.
Условия поставки МТР  определяются условиями договора купли-продажи МТР.
Датой поставки МТР является дата подписания накладной на отпуск МТР, составляемой при передаче МТР Подрядчику или уполномоченному им лицу в месте поставки. Стороны обеспечивают наличие надлежаще оформленных полномочий (выдачу доверенностей), передаваемых лицам, непосредственно подписывающим накладные на отпуск МТР.
Риск случайной гибели и право собственности на поставляемые МТР переходят от Заказчика к Подрядчику с момента поставки МТР.
Приемка МТР по качеству производится на основании данных, указанных в сертификате качества, выданном производителем.
Приемка МТР по количеству осуществляется в соответствии с оформленными первичными документами (накладными), составленными во исполнение Договора.
Погашение задолженности за рализованные МТР осуществлять путем проведения взаимозачета либо перечислением денежных средств Подрядчикам в течение 30 календарных дней с момента вовлечения МТР в производство.
Зачет взаимных требований проводить только на сумму и номенклатуру вовлеченных подрядчиком МТР при осуществлении капитального строительства. Зачет взаимных требований на сумму реализованных подрядчику МТР проводится одновременно с предоставлением подрядчиком отчетных документов по выполненным работам , включающим стоимость МТР, вовлеченных в капитальное строительство.
Общим сроком поставки по настоящему Договору является период строительства, а именно 01.03.2016г. -20.11.2016г.
Форма заявки на поставку МТР:
Заявка № ___
на ______________________________
(период для выборки)
к Договору подряда №___________ на выполнение Работ
по по объекту «____________»
________________________________________________________ именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________. с одной Стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________________, действующего на основании _________________ с другой Стороны, согласовали настоящую заявку на поставку материалов для строительства (реконструкции) Объекта: -_____________________________________Наименование материалов Марка Ед. изм Кол-во
всего, Срок поставки:
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Приложение №7 к Договору №
Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "___" ________ 20__ г. )
№ п/п Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности) Договор//Контракт (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
1 2 3 4  
         
         
         
         
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. "___"________20__ г. ___________________________________________________ (подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего информацию)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №8
к Договору №
Страхование Объекта.
« ОАО «Удмуртнефть»» , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича, действующего на основании Доверенности №008 от 15.01.2016г, с одной Стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора _____________, действующего на основании __________, с другой Стороны, вместе именуемые “Стороны”, согласовали следующие Условия страхования:
Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, застрахует за свой счет  в страховой компании работы и объекты строительства от всех рисков,  включая  строительно-монтажные  риски, и гражданскую ответственность  перед  третьими лицами с даты начала работ до сдачи  законченного строительством объекта согласно Приложения № 4.
Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков является любое лицо, которому нанесен вред в связи с проведением Работ по Договору.
Стоимость страхования определяется в размере до 1% от стоимости строительно-монтажных работ по договору подряда и учитывается в составе прочих затрат. Предъявление Подрядчиком к оплате Заказчиком затрат на страхование производится на основании оригиналов подтверждающих  документов страховой компании.
В случае изменения стоимости строительства объекта, либо сроков строительства, Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней, с момента подписания Дополнительного соглашения об изменении стоимости строительства объекта, либо сроков строительства, обратиться в о пересчете страховых взносов. Страховые взносы, подлежащие возврату, перечисляются Подрядчиком Заказчику в течение 15 дней с момента возврата страховщиком –Подрядчику.  
Заказчик оставляет за собой право приостановить все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему договору, если Подрядчик:
не выполнит обязательства по страхованию в соответствии с п.1 настоящего Приложения
не произведет перерасчет страховой премии при изменении (уменьшении) стоимости строительства объекта, либо сроков строительства.
В  Договоре страхования должно быть предусмотрено условие отказа Страховой компании от права регресса / суброгации в отношении Заказчика.
В случае увеличения сроков строительства объекта по вине Подрядчика на срок более 3-х месяцев, Подрядчик обязан продлить срок действия договора страхования за свой счет. В случае уклонения Подрядчика от продления договора страхования, Заказчик вправе приостановить все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему договору.
Договор страхования заключаются Подрядчиком на весь период действия настоящего Договора 
№ ___________. включая послепусковой эксплуатационный период.
Подрядчик обязан в течении 3-х рабочих дней с момента заключения договора страхования направить копию страхового полиса Заказчику.

«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение № 9
к Договору №
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ1. Термины и определения (включается весь текст главы 1 данного Стандарта).Заказчик – ОАО «Удмуртнефть»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ОАО «Удмуртнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.
Подрядчики (Генеральный Подрядчик) – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные Работы на Объектах Заказчика по Договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения Работ на Объектах Заказчика.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).
ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные Объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных Объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.
ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого Работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую Работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:
Легкие.
Тяжелые.
Смертельные.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание Работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.
АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных Объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.
ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных Объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения Работ на опасном производственном Объекте, которые могли бы стать причиной:
разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных Объектах;
неконтролируемого взрыва, пожара;
неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
травмы, профессионального заболевания, смерти Работника(ов).
ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном Объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном Объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.
ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную Работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ (включается весь текст главы 2 данного Стандарта).
Компания – ОАО «НК «Роснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть».
ДО – дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть».
Общество - ОАО «Удмуртнефть»
ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.
БГ – блок гребенок;
АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка;
ЛЭП – линия электропередач;
ПЛА – план ликвидации аварий;
ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;
ИТР – инженерно-технический Работник;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТО – технический осмотр;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями Договора, все Работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми Актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым Актам, правилам и инструкциям.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным Договором).
Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и Объектах выполнения подрядных Работ.
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий Договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной Работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на Объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
3.1.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА3.1.1.Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.
3.1.2.В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить Работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства Работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (Акта) о приостановке Работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.
3.1.3.Перед началом производства Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства Работ повышенной опасности и непосредственно производство Работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство Работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
3.1.4.Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со Стороны субподрядчиков, а также иных Работников, нанятых Подрядчиком для выполнения Договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.1.5.Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий Договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб.
3.1.6.Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения Работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или Объектов Заказчика, остановки Работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего Акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки Работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.
3.1.7.Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных Работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных Работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.
3.1.8.Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.
При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым Договором).
Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания Работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства Работ электроэнергии.

3.1.10.Подрядчик на время выполнения Работ на производственных Объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных Объектов»;
Трудовым кодексом РФ;
Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
«Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном Объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.
3.1.11.Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой Работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.
При производстве огневых или газоопасных Работ (на действующем Объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных Актов и разработанных Заказчиком на эти виды Работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
В случае производства огневых и газоопасных Работ вне Объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со Стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных Актов, регулирующих безопасное ведение данных Работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.
Производство Работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем Работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных Работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня Работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения Работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к Работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной Работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к Работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).
3.1.13.О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий Договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб.
3.1.14.В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с Работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в Работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при Работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на Объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства Работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.
3.1.15.На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением Работ (если иное не оговорено Договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство Работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
3.1.16.При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке Работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель Работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя Работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.
В таких случаях все Работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.
3.1.17.Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов Работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных Работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.
3.1.18.Передача Подрядчику отдельных Объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других Работ должно оформляться двухсторонним Актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства Работ.
3.1.19.Ответственное лицо со Стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со Стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в Акте-допуске, лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ, ознакомиться с условиями предстоящей Работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения Работ, после чего принимает Объект согласно Акту-допуску.
3.1.20.Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных Работ по Акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).
Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении Работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
3.1.21.На Объектах Заказчика, на которых Работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация Работами осуществляется руководителем Объекта Заказчика.
3.1.22.В случае отступления от плана (проекта) производства Работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.
3.1.23.Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
3.1.24.Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих Работников, а также Работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.
3.1.25.Перед началом производства Работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства Работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (Работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; Работа в стесненных условиях на действующих Объектах Заказчика; Работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных Работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).
Если Работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства Работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство Работ Подрядчика.
3.1.26.Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику Объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
3.1.27.В случаях причинения вреда здоровью и жизни Работников Заказчика и третьих лиц на Объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
3.1.28.Представителям Подрядчика запрещается:
провозить на Объекты Заказчика посторонних лиц;
самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
оставлять Работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного Объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать Объекты Заказчика за пределами территории производства Работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на Объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);
освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на Объекте Заказчика;
отвлекать Работников Заказчика во время проведения ими производственных Работ;
пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
курить вне отведенных для этого местах;
самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях Договора;
самовольно сбрасывать в поверхностные водные Объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях Договора;
допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
при производстве определенного объема Работ на выделенном участке выполнение каких-либо других Работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя Объекта;
самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом Договора (см. также п. 4.1.2.).
3.1.29.Подрядчик не допускает к Работам на Объектах Заказчика собственных Работников или Работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на Работу, периодических – в процессе Работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности Работников для выполнения поручаемой Работы.
Кроме того, при вахтовом режиме Работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих Работников на территории по месту производства Работ непосредственно перед началом вахты.
3.1.30.Подрядчик несет ответственность за допуск к Работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к Работе с медицинскими противопоказаниями.
3.1.31. При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить Работников с ПЛА (ПЛАС), действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи Работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на Объектах Подрядчика, (Субподрядчика).
3.2ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.2.1.Заказчик обязан:
3.2.1.1.В составе Договора ознакомить Подрядчика с*:
«Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П4-05;
Стандартом Компании № П4-05 С-009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
Стандартом Компании №П4-05 С-070 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;
Инструкциями по организации безопасного проведения огневых Работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных Объектах огневых и по организации безопасного проведения газоопасных Работ;
Перечнем Работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;
Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на Объектах Общества;
Положением о порядке организации одновременного ведения Работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке;
*(данный перечень может дополняться локальными документами ОАО «НК «Роснефть» или ДО в области ПБОТОС).
3.2.1.2.Передать территорию (площадку, трассу) для производства Работ по Акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.
3.2.1.3.Устанавливать предупредительные знаки и надписи на Объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
3.2.1.4.Освобождать подъезды к Объекту (если иное не установлено другими условиями Договора).
3.2.1.5.Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства Работ (если иное не установлено данным Договором).
3.2.1.6.Перед началом производства Работ, связанных с перемещением по Объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ и вероятности их нарушения).
3.2.1.7.Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его Работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана).
3.2.1.8.При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (ПЛАС) и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать Работников Подрядчика.
3.2.2.Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования Работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком Работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (включается весь текст главы 4 данного Стандарта, кроме части 4.5.).
4.1ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.4.1.1.Прежде чем приступить к Работе на Объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства Работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться Работы.
Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.
4.1.2.Заказчик обязуется:
Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для Работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих Работников на инструктаж несет Подрядчик.
После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому Работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и Объектов* (конкретные места производства Работ), на которые допускается Работник Подрядчика.
Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству Работ с Работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.
4.1.3.Подрядчик обязан направлять на Объекты Заказчика квалифицированных Работников, обученных правилам безопасного ведения Работ и имеющих все необходимые допуски к производству Работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию Работников на проведение соответствующих видов Работ.
Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:
по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации Работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию Объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном Объекте; Объекте энергетики; Объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; Объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).
по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Работников организаций».
4.1.4.Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями Работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению Работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
4.1.5.Подрядчик обязан обеспечивать каждый Объект, на котором Работают его Работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.
4.1.6.Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.
4.2СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)4.2.1.Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения Работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.
4.2.2.Персонал, выполняющий опасные Работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
4.3ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА4.3.1.Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
Аптечкой первой помощи;
Огнетушителем;
Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);
4.3.2.Подрядчик должен обеспечить:
Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);
Проведение регулярных ТО транспортных средств;
Использование и применение транспортных средств по их назначению;
Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на Объекте Заказчика (при наличии).
Подрядчик обязан:
Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов);
Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом Работ;
Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транспортные средства;
Организовать Работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
4.3.4. На территориях взрывопожароопасных Объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.
4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, Работающие на взрывопожароопасных Объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.
4.4ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ4.4.1.Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
4.4.2.При проведении Работ на Объектах Заказчика Подрядчик обязан:
выполнять подрядные Работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения Работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в Договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.
4.4.3.Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
4.4.4.Запрещается:
сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях Договора (либо отдельным соглашением, решением, Актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;
использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;инструкцию по охране труда по безопасности ведения Работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков производящих Работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти).
Подрядчик обязан до начала Работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.
4.4.5.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве Работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
4.4.6.Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами.
4.4.7.Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Заказчика.
4.5ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.4.5.1.Подрядчик обязан не допускать к Работе на Объектах Заказчика Работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Во время пребывания Работников на территории Объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от Работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.6.2. настоящего Стандарта, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.
4.5.2.При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения Работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от Работы данного Работника с составлением Акта о состоянии Работника, отстраненного от Работ, а также предложить Работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.
При отказе Работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в Акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения Работника и отказ Работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями Работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения Работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.
4.5.3.В случае выявления Заказчиком факта нахождения на Объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях Работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт.
4.5.4.Заказчик (в т.ч. Работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха Работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от Работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.
4.6ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ4.6.1.Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах Работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:
все случаи производственного травматизма;
все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;
все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял Работы для Компании;
факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.
Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать Договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к Работам и оказанию услуг на Объектах Компании.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Приложение №10к Договору №
(ФОРМА)
РЕЕСТР
приема-передачи документов между Заказчиком и Подрядчиком
РЕЕСТР №__
(порядковый номер реестра устанавливается по мере передачи документации между сторонами)
г. ________________ « » _________________ 20__г.

_______________________________в лице __________________________________, с одной Стороны, передал, а _____________________________ в лице______________________________, с другой Стороны, принял следующие документы:
п/п Наименование документа (Акты, Графики, расчеты, уведомления и проч.) Дата документа Номер документа Форма
(копия/
оригинал) К-во
листов
Документы, предоставленные Заказчиком: 11 22 .... Документы, предоставленные Подрядчиком: 11 22 .... Реестр составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Каждый новый подписанный реестр прикрепляется к предыдущим и ведется в форме книги.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:
__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №11
к Договору №
А К Т
приема-передачи локальных нормативных документов ОАО «Удмуртнефть», относящихся к открытой информации
г. Ижевск «___» __________ г.
Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Удмуртнефть», зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182, в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №008 от 15.01.2016г., с одной стороны, и _________», зарегистрированного по адресу: ___________, в лице _______ ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что ОАО «Удмуртнефть», передала ___________ (именуемой далее Получатель) локальные нормативные документы ОАО «Удмуртнефть» в соответствии с заключенным Договором № _______
Получатель осведомлен, что данная информация является интеллектуальной собственностью ОАО «Удмуртнефть» и передается исключительно для служебного использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам, а также иным работникам Получателя, в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору.
Перечень передаваемых локальных нормативных документов:
№ П/П ВИД, НАЗВАНИЕ, НОМЕР И ВЕРСИЯ ЛНД РЕКВИЗИТЫ РД
1 2 3
1 Политика ОАО «Удмуртнефть» в области повышения энергоэффективности и энергосбережения ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 31.07.2015 №433
2 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «Обеспечение безопасности при производстве работ вблизи воздушных линий электропередач на производственных объектах Общества» №П2-04 И-1074 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 3.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 24.11.2014 №654
3 Стандарт ОАО «Удмуртнефть» «Положение по одновременному ведению работ на кусте» №П2-10 С-0005 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 4.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 14.05.2014 №281
4 Учебный фильм «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» ВЕРСИЯ 1.00 Письмо ОАО «НК «Роснефть» №АШ-8117 от 13.08.2014
5 Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Дочерних Обществ ОАО «НК «Роснефть» ВЕРСИЯ 1.00 Письмо ОАО «НК «Роснефть» №01-56375 от 03.09.2015
6 Заявление о политике ОАО «Удмуртнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды_ ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 15.12.2014 №719
7 О проведении работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 19.06.2015 №361
8 Инструкция Компании «Организация безопасного проведения газоопасных работ» №П3-05 И-0014 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 29.09.2014 №543
9 Инструкция Компании «"Золотые правила безопасности труда" и порядок их доведения до работников» №П3-05 И-0016 ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 31.01.2014 №055
10 Инструкция Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Компании» №П3-05 И-75484 ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 05.08.2014 №435
11 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «По промышленной безопасности и охране труда при организации и производстве работ повышенной опасности» ВН №ИБТ-О-013-2013 ВЕРСИЯ 3.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 18.04.2013 №186
12 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах ОАО «Удмуртнефть»» ВН №ИБТ-О-014-2014 ВЕРСИЯ 3.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 26.12.2014 №753
13 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «По промышленной безопасности и охране труда при проведении газоопасных работ на производственных объектах» ВН №ИБТ-О-015-2013 ВЕРСИЯ 3.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 18.04.2013 №186, с изменениями, внесенными приказами ОАО "Удмуртнефть" от 21.05.2014 №287 и от 29.09.2014 №543
14 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «По промышленной безопасности и охране труда при работах вблизи ЛЭП на производственных объектах» ВН №ИБТ-ВР-088-2013 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 18.04.2013 №186, с изменениями, внесенными приказами ОАО "Удмуртнефть" от 21.05.2014 №287
15 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «По оказанию первой помощи пострадавшим» ВН №ИБТ-О-003-2013 ВЕРСИЯ 4.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 18.04.2013 №186
16 Инструкция ОАО «Удмуртнефть» «О мерах пожарной безопасности в ОАО "Удмуртнефть"» ВН №ИПБ-001-2012 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 27.11.2012 №762
17 Политика Компании "В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" № П4-05 ВЕРСИЯ 3.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 02.02.2009 №042
18 Положение ОАО «Удмуртнефть» «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах ОАО "Удмуртнефть"» №П3-05 Р-0229 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 10.01.2014 №004
19 Положение Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» №П3-05 С-0001 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 18.01.2012 №011, с изменениями, внесенными приказом ОАО "Удмуртнефть" от 16.12.2014 №720
20 Стандарт ОАО «Удмуртнефть» «Руководство по Интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №П3-05 С-0009 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 5.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 30.12.2014 №762
21 Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» №П4-05 СД-021.01 ВЕРСИЯ 1.01 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 29.02.2008 №119, с изменениями, внесенными Приказами ОАО "Удмуртнефть" от 20.01.2009 №014 и от 31.07.2014 №426
22 Стандарт ОАО «Удмуртнефть» "Положение о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах" №П3-05 С-0025 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 6.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 13.08.2015 №453
23 Стандарт ОАО «Удмуртнефть» «Порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества» №П3-11.01 С-0013 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 4.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 18.12.2012 №826
24 Памятка «Горячая линия безопасности»_ ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 03.12.2013 №610
25 Стандарт Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» №П3-05 С-0227 ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 08.08.2013 №364, с изменениями, внесенными Приказом ОАО «Удмуртнефть» от 07.10.2015 №546
26 Стандарт ОАО «Удмуртнефть» «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» №П3-11.04 С-0012 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 16.08.2013 №380, с изменениями, внесенными приказом ОАО «Удмуртнефть» от 06.11.2015 №611
27 Стандарт Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 07.10.2015 №546
28 Стандарт ОАО «Удмуртнефть» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 06.11.2015 №611
29 Распределение номенклатуры материалов и оборудования по строительству объектов НГД ОАО «НК «Роснефть» ВЕРСИЯ 1.00 Гриф утверждения Вице-президентом ОАО "НК "Роснефть" С.В.Марченковым от 29.10.2012 (письмо ОАО "НК "Роснефть" от 01.11.2012 №СМ-6940)
30 Методические указания Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах строительства Компании» №П2-01 М-0036 ВЕРСИЯ 2.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 06.08.2014 №437
31 Методические указания по организации работы и допуску персонала СМО о организаций, производящих лесосечные работы, при которых в охранной зоне воздушных линий электропередач в ООО «Удмуртэнергонефть» ВЕРСИЯ 1.00 Утверждено заместителем директора ООО «Удмуртэнергонефть» И.Л. Беляевым 12.01.2011
32 Перечень газоопасных работ производственных объектах ЦППД-1: (Чутырское м/н: КНС-7, КНС-8, БКНС-4; Сундурско-Нязинское м/н: БКНС-3; Красногорское м/н: БКНС-1; Кезское м/н: КНС-9; Лозолюкско-Зуринское м/н: КНС-2, в/з Лоза; Киенгопское м/н: КНС-1; Лудошурское м/н: БКНС-5; Южно Киенгопское м/н: КНС-4; Бегешкинское м/н: КНС-6; Мишкинское м/н: БКНС-2, в/з Сива 1, 2 в/п, в/з Сива З в/п, КНС-1, КНС-5; Лиственское м/н: КНС-Листв;) и ЦППД-2: (Ельниковское м/н: КНС-1, КНС-3, БКНС-2, КНС-2, КНС-7, в/з Кама; Прикамский участок м/н: КНС-5, в/з Прикамье; Котовское м/н: КНС-6; Архангельское м/н: КНС-Арх; Ижевское м/н: КНС-1, в/з Иж; Мещеряковское м/н: КНС-2; Гремихинское м/н: КНС-10, БКНС-26) УППД ОАО «Удмуртнефть»Перечень газоопасных работ производственных объектах ЦППД-1: (Мишкинское м/н, КНС-3) и ЦППД-2: (Гремихинское м/н, КНС-27) УППД ОАО «Удмуртнефть» ВЕРСИЯ 1.00 Гриф утверждения начальником УППД ОАО "Удмуртнефть" С.Л. Обуховым от 24.11.2014
33 Перечень газоопасных работ и работ на опасный производственный объект (участок предварительной подготовки нефти, площадка насосной станций, пункты подготовки и сбора нефти, участок (воздухосборник)) нефтяных месторождений ОАО "Удмуртнефть" УПНГ ВЕРСИЯ 1.00 Гриф утверждения Первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером ОАО "Удмуртнефть" И.В. Тавлуем от 14.04.2015
34 Перечень газоопасных работ на опасном производственном объекте "Фонд скважин нефтяного месторождения" ВЕРСИЯ 1.00 Гриф утверждения Первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером ОАО "Удмуртнефть" И.В. Тавлуем от 31.03.2015
35 Положение ОАО «Удмуртнефть» «Регламент о взаимодействии между подразделениями Общества при работе на одном объекте» №П3-05 Р-0166 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 3.00 Приказ ОАО "Удмуртнефть" от 07.04.2014 №197
36 ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА№ П3-05.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 12.02.2016 № 106
37 Положение Компании «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ОАО «НК»Роснефть» № ПЗ-05 Р-0006
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 26.04.2010 №204, с изменениями, внесенными приказами ОАО «Удмуртнефть» от 18.05.2012 №338 и от 31ю07.2014 №426
38 Положение Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0032
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 21.12.2012 №832, с изменениями внесенными приказами ОАО «Удмуртнефть» от 31.07.2014 №426 и от 15.01.2015 №013
39 Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № ПЗ-05 Р-0061 Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 31.01.2014 №061
40 Положение Компании «О группах по предупреждению и локализации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах» № ПЗ-05 Р-0277
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 14.05.2012 №329, с изменениями внесенными приказом ОАО «Удмуртнефть» от 31.07.2014 №426
41 Положение Компании «О добровольной пожарной охране» № ПЗ-05 Р-0284
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 07.06.2012 №375
42 Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0389
Версия 2.00 Приказ ОАО «Удмертнефть» от 22.01.2015 №048
43 Положение Компании «Порядок проведения мониторинга и измерений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0391
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 30.01.2015 №070
44 Положение Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № ПЗ-05 С-0081
Версия 2.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 16.11.2011 №651
45 Положение Компании « Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» №ПЗ-05 С-0001
Версия 2.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 18.01.2012 №011, с изменениями, внесенными приказом ОАО «Удмуртнефть» от 16.12.2014 №720
46 Методические указания Компании «Подготовка отчетов по анализу функционирования интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №ПЗ-05 М-0002
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 11.06.2010 №331
47 Инструкция Компании «Организация безопасного проведения газоопасных работ» № ПЗ-05 И-0014
Версия 2.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 19.09.2014 №543
48 Инструкция Компании «По разработке декларации пожарной безопасности на объекты защиты Компании» № ПЗ-05 И-0015
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 01.03.2010 №092, с изменениями внесенными приказом ОАО «Удмуртне5фть» от 18.05.2012 №338
49 Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников» № ПЗ-05 И-0016
Версия 1.00 Приказ ОАО Удмурнефть от 31.01.2014 №055
50 Инструкция Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Компании» № ПЗ-05 И-75484
Версия 1.00 Приказ ОАО «Удмуртнефть» от 05.08.2014 №435
51 Инструкция об оперативном информировании о ЧС (происществии) подрядными организациями П3-11.04 И-01237 ЮЛ-062 ВЕРСИЯ 1.00
Приказ ОАО «Удмуртнефть» от «01» февраля 2016 № 080
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Приложение №12
к Договору №
Техническое заданиеНаименование Объекта.
FORMTEXT      Местоположение строящегося Объекта.
FORMTEXT      Виды Работ.
FORMTEXT      Перечень подобъектов в рамках строительства.
FORMTEXT      Состав передаваемой документации подрядчику:
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»: ООО «ПМК «Воткинская»

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №13
к Договору № .
АКТ О ВИДАХ РАБОТ, НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА СУБПОДРЯД
(ФОРМА)
Стороны договорились, что следующие виды работ должны выполняться Подрядчиком и не передаются на субподряд третьим лицам:
FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      

«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №14
к Договору № .

РЕЕСТР
исполнительной документации
№ п/п Наименование
документа № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. Организация,
составившая документ Количество листов Страница по списку
1 2 3 4 5 6
СОГЛАСОВАНО В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №15
к Договору №
Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ.
1.Общие требования к Оперативному Графику производства Работ
1.1.Ответственность за разработку, содержание, актуальность Оперативного Графика производства Работ и его соответствие настоящим требованиям несет Исполнитель работ по Договору.
1.2.Оперативный График производства Работ должен разрабатывается на основе имеющейся в полном объеме рабочей документации.
1.3.Оперативный График производства Работ должен разрабатываться на отчетный период, не менее чем на 6 месяцев вперед.
1.4.Оперативный График производства Работ должен описывать полный объем работ по Договору на разрабатываемый отчетный период, а также ключевые события, находящиеся в ответственности других участников проекта, которые оказывают непосредственное влияние на сроки выполнения работ Исполнителем.
2.Требования к предоставлению Заказчику Оперативного Графика производства Работ
2.1.Исполнитель работ по Договору должен предоставлять на согласование и утверждение Заказчику Оперативный График производства Работ с планом на 6 месяцев ежеквартально, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного квартала.
2.2.Исполнитель работ по Договору должен предоставлять на рассмотрение Заказчику актуализированный Оперативный График производства Работ еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной.
2.3.Оперативный График производства Работ представляется Заказчику в следующих форматах:
­В электронном виде в формате исходного файла, разработанного в специализированном программном обеспечении для календарно-сетевого планирования;
­В электронном виде в формате PDF;
­В бумажной версии Оперативного Графика производства Работ с визами уполномоченного лица от Исполнителя работ по Договору. Форма предоставления Оперативного Графика производства Работ представлена в Приложении (Приложение 15.1).
3.Требования к предоставлению Заказчику отчетности на основании Оперативного Графика производства
3.1.На основании Оперативного Графика производства Работ должны формироваться следующие отчетные формы
­План работ на 6 месяцев Отчет формируется на 6 месяцев с разбивкой по месяцам с плановыми данными (Приложение 15.2).
­Исполнение плана работ за 6 месяцев. Отчет формируется на 6 месяцев с разбивкой по месяцам с утвержденными плановыми данными за 6 месяцев и фактическими данными за прошедшие месяца (Приложение 15.2).
­Месячно-суточный график. Отчет формируется на один месяц с посуточной разбивкой с плановыми данными (Приложение 15.3).
­Исполнение Месячно-суточного графика. Отчет формируется на один месяц с посуточной разбивкой с утвержденными плановыми данными за месяц и фактическими данными за прошедшие сутки (Приложение 15.3).
­График движения рабочих кадров. Отчет формируется на один месяц с разбивкой по неделям с плановыми данными (Приложение 15.4).
­Исполнение Графика движения рабочих кадров. Отчет формируется на один месяц с разбивкой по неделям с утвержденными плановыми данными за месяц и фактическими данными за прошедшие недели (Приложение 15.4).
­График движения основной строительной техники. Отчет формируется на один месяц с разбивкой по неделям с плановыми данными (Приложение 15.5).
­Исполнение Графика движения основной строительной техники. Отчет формируется на один месяц с разбивкой по неделям с утвержденными плановыми данными за месяц и фактическими данными за прошедшие недели (Приложение 15.5).
3.2.Отчетные формы, перечисленные в п. 3.1, должны быть взаимосвязаны между собой, иметь единый перечень работ и данные по ним не должны противоречить друг другу и данным Оперативного Графика производства Работ.
3.3.Исполнитель работ по договору при необходимости и по запросу Заказчика (например, в случае срывов сроков или по критическим работам) должен предоставлять отчетные формы, указанные в п.3.1 с посуточной детализацией с указанием назначенных по работам физических объемов, трудовых и машин и механизмов.
3.4.Исполнитель работ по Договору должен предоставлять на согласование и утверждение Заказчику ежеквартально, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного квартала следующую отчетную форму, заполненную плановой информацией: План работ на 6 месяцев.
3.5.Исполнитель работ по Договору должен предоставлять на рассмотрение Заказчику ежемесячно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени во второй рабочий день следующего месяца за отчетным месяцем, следующую отчетную форму, заполненную фактической информацией: Исполнение плана работ за 6 месяцев.
3.6.Исполнитель работ по Договору должен предоставлять ежемесячно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца, следующие отчетные формы, заполненные плановой информацией:
­Месячно-суточный график;
­График движения рабочих кадров;
­График движения основной строительной техники.
3.7.Исполнитель работ по Договору должен предоставлять еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной, следующие отчетные формы, заполненные фактической информацией:
­Месячно-суточный график;
­График движения рабочих кадров;
­График движения основной строительной техники.
3.8.Отчетные формы, перечисленные в пунктах 3.1, предоставляются в следующих форматах:
­В электронном виде в редактируемом формате и формате PDF;
­В бумажной версии с визами уполномоченного лица от Исполнителя работ по Договору.
3.9. По согласованию сторон перечень отчетных форм и их содержание могут быть изменены.
4.Требования к формированию Оперативного Графика производства Работ
4.1.Работы Оперативного Графика производства Работ должны быть однозначно соотнесены с этапами Графика производства Работ с целью контроля хода выполнения этапов по договору на основании данных Оперативного Графика производства Работ. Один этап Графика производства Работ может включать в себя одну работу или несколько работ Оперативного Графика производства Работ. Одна работа Оперативного Графика производства Работ не может относиться к двум работам Графика производства работ.
4.2.Оперативный График производства Работ должен повторять структуру Графика производства Работ (в части разбивки работ по объектам КС и укрупненным видам работ).
4.3.Оперативный График производства Работ должен быть детализирован до видов строительно-монтажных работ в разбивке по конструктивным элементам / системам. Конструктивный элемент должен быть выделен из состава объекта инфраструктуры по пространственным, технологическим и временным параметрам.
4.4.Название работы Оперативного Графика производства работ должно быть сформировано с учетом следующих принципов:
­Название работы должно начинаться с указания на выполняемое действие в виде отглагольного существительного (армирование, бетонирование, монтаж и т.п.).
­После указания на выполняемое действие должно быть указано название объекта / сооружения / конструктивного элемента / системы, над которым выполняется действие (фундамент, стены, перекрытия,).
­В окончании названия работы, если применимо, должен быть обозначен участок, на котором выполняется работа (отметки, оси и т.п.).
4.5.Работы Оперативного Графика производства Работ должны соответствовать следующим требованиям:
­Работа должна соответствовать не более чем одному комплекту чертежей.
­Завершение работы должно характеризоваться достижением определенного результата. Для строительно-монтажных работ результат измеряется в физическом объеме, который должен позволять однозначно определить объем выполненной работы в натуральных единицах измерения (например, кубический метр, квадратный метр и т.п.).
­Работа должна быть определена таким образом, чтобы ее выполнение было непрерывным в течение всей длительности работы.
­В длительность отдельных строительно-монтажных работ не должна включаться длительность организационных работ (заключение договоров, получение разрешений, подготовка исполнительской документации).
­В Оперативном Графике производства Работ должны быть выделены организационные работы по выбору субподрядных организаций (проведение тендеров, заключение договоров).
­В Оперативном Графике производства Работ должны быть учтены существенные условия начала выполнения работ (например, получение разрешений на производство работ, разработка ППР, поставка основного оборудования и материалов в ответственности Заказчика и Подрядчика).
­В Оперативном Графике производства Работ должны быть выделены работы или ключевые события по мобилизации строительной техники на площадке строительства. Оценка сроков выполнения работ должна проводиться на основании данных об интенсивности работы отдельных бригад, машин и механизмов при выполнении соответствующих видов работ.
­Длительность работ не должна превышать одного месяца. В случае, если невозможно выполнить данное условие, тогда по работе должно быть указано примечание с указанием причин его невыполнения.
­Сроки выполнения работ должны рассчитываться с учетом календаря используемых ресурсов. В календаре должны быть указаны точные часы их работы, время перерыва, а также все праздники и выходные, по которым работы ресурсом не ведутся.
­Между работами должны быть установлены зависимости, определяющие технологию их выполнения.
­Работы должны иметь предшественника и последователя. В Оперативном Графике производства Работ допускается наличие только одной работы без предшественника "Начало работ" и только одной работы без последователя "Завершение работ".
­На работы, зависимость для которых определить невозможно или сроки выполнения которых, зависят не только от технологии выполнения, а определяются также внешними событиями, должны быть назначены ограничения, с указанием причин их появления.
­При необходимости по зависимостям работы могут быть заданы задержки с обязательным описанием причин их установления.
4.6.На работы Оперативного Графика производства Работ должны быть назначены следующие ресурсы:
­Однозначно характеризующий конкретную работу физический объем, выражаемый в натуральных единицах измерения.
­Бригады, либо отдельные специалисты, необходимые для выполнения работы, с указанием их трудозатрат в чел / час по данной работе и интенсивности их работы.
­Машины и механизмы, необходимые для выполнения работ, с указанием машинозатрат в маш / час и интенсивностью их использования по данной работе.
4.7.На работы Оперативного Графика производства Работ должен быть назначен следующий минимальный перечень атрибутов:
­Номер объекта в соответствии с Титульным списком;
­Шифр комплекта чертежей;
­Шифр локальной сметы;
­Наименование подрядной организации;
­Ссылка на номер позиции этапа ГПР;
­Статус работы (начата, выполняется, завершена);
­Причина отклонения;
­Мероприятия по ликвидации отклонений;
­Код акта приемки-сдачи работ.
4.8.По согласованию сторон перечень атрибутов по работам может быть изменен.
5.Требования к актуализации Оперативного Графика производства Работ
5.1.Исполнитель работ по Договору должен актуализировать Оперативный График производства Работ еженедельно.
5.2.В Оперативный График производства Работ должна быть внесена фактическая информация по следующим данным:
­Фактическое начало и фактическое окончание работы;
­Оставшаяся длительность работ или ожидаемая дата завершения работы;
­Фактическое количество физического объема по работе;
­Фактическое количество трудозатрат по работе;
­Фактическое количество машинозатрат по работе.
5.3.Фактическое окончание работ должно быть подтверждено документом с указанием его параметров (номера, название) в атрибуте работы «Код акта приемки-сдачи работ».
5.4.По согласованию сторон периодичность актуализации может быть изменена.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №16
к Договору №
Заключение
о готовности Подрядчика к выполнению Работ (ФОРМА)
«___» _______ 201__ г.__________________
(дата) (место проверки готовности)
На основании поручения №______________ от «____» __________ 201__ г.
проведена проверка готовности строительно-монтажной организации:
_______________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)
к выполнению работ ________________________________________________
(этап и вид работ указывается при необходимости проверки готовности не на полный цикл работ)
по реализации проекта: ______________________________________________
(наименование проекта)
________________________________________________________________
представителем: ____________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительный контроль на объекте)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя организации, осуществляющей строительный контроль)
в присутствии ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя строительно-монтажной организации)
в присутствии представителя ___________________________________________
(наименование Дочернего общества ОАО «НК «Роснефть»)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя Дочернего общества ОАО «НК «Роснефть»)
Заключение о готовности строительно-монтажной организации к выполнению работ по реализации проекта
№ П/П ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1 2 3 4
1 Контракт (Договор) на выполнение СМР 2 Контракт (Договор) на выполнение работ по видам с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль) 3 Свидетельство, выдаваемое саморегулируемой организацией, о допуске к работам установленного перечня видов работ 4 Проектная документация, прошедшая экспертизу и утверждённая в установленном порядке.
п.п. 4.4, 5.4 СП 48.13330.2011 5 Акт независимой экспертизы промышленной безопасности проекта, утвержденный в Ростехнадзоре.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 8, п.п.1, 4, статья 13 6 Наличие ППР, утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной организации, согласованного (утвержденного) заказчиком. 7 Наличие в ППР пояснительной записки, включая разделы
п. 5.7.5 СП 48.13330.2011 7.1 Контроль качества работ (карты (схемы) на контроль качества работ).
п.п. 6.2, 6.9 МДС 12-81.2007, п.6.1.6 СНиП 12-01-2004 7.2 График производства работ (календарный план производства работ по объекту) 7.3 Стройгенплан (ситуационный план) 7.4 График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования 7.5 График движения рабочих кадров по объекту 7.6 График движения основных строительных машин по объекту 7.7 Технологические карты на основные виды работ предусмотренные рабочим проектом в т.ч. на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ 7.8 Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).
п.п. 5.2, 7.4.4 СНиП 12-03-01 7.9 Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР 8 Проект производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), утверждённый руководителем подрядной организации.
п.п. 1.2, 1.17 РД-11-06-2007 9 Наличие экспертизы ППРк.
п. 1.5 РД-11-06-2007 10 Регистрация Заключение экспертизы ППРк вместе с ППРк в территориальном органе Ростехнадзора.
п. 1.6 РД-11-06-2007 11 Акт-допуск при выполнении строительно-монтажных работ с применением грузоподъемных машин на территории организации.
п. 1.21 РД-11-06-2007 12 Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации 13 Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами.
п. 9.4.3 ПБ 10-382-00 14 Акт-допуск
п.4.6, приложение В СНиП 12-03-01 15 Список лиц, участвующих в производстве работ.
п.2.4.2, форма 1.1 ВСН 012-88 ч.II 16 Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.1, статья 9 17 Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства 18 Наличие удостоверений и заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.2, статья 9 19 Наличие заверенной копии Свидетельства об аттестации в НАКС сварочных материалов.
РД 03-613-03 20 Наличие заверенной копии Свидетельства об аттестации в НАКС сварочного оборудования.
РД 03-614-03 21 Наличие заверенной копии Свидетельства о производственной аттестации в НАКС технологии сварки (наплавки) с приложением: Области распространения; заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки).
РД 03-615-03 22 Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень технических средств, устройств и оборудования для осуществления строительно-монтажных работ, документальное подтверждение их наличия в соответствии с ППР и технической исправности, наличие разрешений на применение.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 9; п.7.2.2, СНиП 12-03-2001 23 Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ статья 9 24 Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень и наличие нормативной документации в соответствии с рабочим проектом.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 9 25 Список сварщиков и приказ о присвоении клейм и бригадного клейма.
п.2.4.9,ф.2.3 ВСН 012-88, ч.II 26 Журнал учета работ и регистрации визуального и измерительного контроля.
Раздел VIII, приложение Ж РД 03-606-03 27 Журнал замечаний и предложений по ведению СМР.
п.2.4.5, форма 1.5 ВСН 012-88, ч.II 28 Журнал сварочных работ.
ВСН 478-86, форма 5 (при наличии в проекте технологического оборудования и трубопроводов). Форма 2.6, 2.6а ВСН 012-88, ч.II 29 Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений.
Форма 7 ВСН 478-86 30 Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений.
Форма 3.5 ВСН 012-88, ч.II 31 Журнал термической обработки сварных соединений.
Форма 8 ВСН 478-86 32 Журнал входного контроля 33 Общий журнал работ.
Приложение 1 РД 11-05-2007 34 Журнал работ по монтажу строительных конструкций.
Приложение №1 СНиП 3.03.01-87 35 Журнал сварочных работ (сварка несущих и ограждающих конструкций).
Приложение № 2 СНиП 3.03.01-87 36 Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.
Приложение № 3 СНиП 3.03.01-87 37 Журнал замоноличивания монтажных стыков.
Приложение № 4 СНиП 3.03.01-87 38 Журнал бетонных работ.
Раздел 2 СНиП 3.03.01-87 39 Журнал учета качества сварочных материалов, защитных газов для сварки и дефектоскопических материалов 40 Журналы на каждый метод неразрушающего контроля 41 Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции.
Форма 2.14 ВСН 012-88, ч.II 42 Журнал учета выполненных работ КС-6а Примечание – в случае изменения НД или отмены НД использовать актуализированные НД или НД заменяющие действия, указанных в таблице
Заключение о соответствии:
Строительно-монтажная организация _______________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)
к выполнению работ______________________________________________________________
(наименование этапа и вида работ)
по реализации проекта ____________________________________________________________
(наименование проекта)
________________________________________________________________________________
(ГОТОВА / НЕ ГОТОВА)
Подписи:
Представитель организации по СК _________________________(________________)
(фамилия И.О.)
Представитель строительно-монтажной организации___________ (________________) (фамилия И.О.)
Представитель ОГ ОАО «НК «Роснефть» ___________________ (________________) (фамилия И.О.)
_________________________________________________
конец формы

«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №17
к Договору №
Форма предоставления информации по рубке лесных насаждений по объекту:
за     Наименование лесничества: Наименование участкового лесничества: Договор аренды лесного участка: Лесная декларация Номер Номер Объем заготовленной древесины по породам *, куб. м
лесного лесотак- Ель Пихта Сосна Береза Осина Липа Другие
квартала сационного деловая дрова Итого ликвид деловая дрова Итого ликвид деловая дрова Итого ликвид деловая дрова Итого ликвид деловая дрова Итого ликвид деловая дрова Итого ликвид деловая дрова Итого ликвид
  выдела 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
                          Итого
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №18
к Договору №
Ответственность сторон
Наименование нарушения
Размер ответственности
1. Ответственность Заказчика
1.1. задержка Заказчиком сроков оплаты на срок до 30 дней от срока наступления обязательства по оплате. FORMTEXT 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки.
1.2. задержка Заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате.
FORMTEXT 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать FORMTEXT 20% от своевременно не оплаченной суммы.
2. Ответственность Подрядчика
нарушение Подрядчиком срока окончания Работ(Этапа работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок до 30 дней. FORMTEXT 0,05% от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки.
нарушение Подрядчиком срока окончания Работ (Этапа Работ) (срыв Графика выполнения Работ) по вине Подрядчика на срок свыше 30 дней. FORMTEXT 0,1 % от цены несданных в срок Работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более FORMTEXT 20% за весь срок просрочки.
нарушение Подрядчиком срока сдачи Объекта в целом. FORMTEXT 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более FORMTEXT 20% за весь срок просрочки.
несвоевременное освобождение Подрядчиком Строительной площадки от принадлежащего ему имущества.
FORMTEXT 0,05% за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от Цены Договора.
несвоевременное представление Подрядчиком предусмотренных в Статье 13 Договора первичных документов, подтверждающих выполнение Работ. FORMTEXT 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных Работ, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать FORMTEXT 20% от стоимости выполненных Работ.
несвоевременное представление Подрядчиком предусмотренных Статьей 8 Графиков выполнения Работ. FORMTEXT 0,1 % за каждый день просрочки от Цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать FORMTEXT 20% от стоимости выполненных в данном месяце Работ
задержка устранения Подрядчиком Дефектов в Работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период Гарантийного срока на Объект, против сроков, предусмотренных Актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним Актом.
FORMTEXT 0,1 % от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки;
Выявление факта завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ. FORMTEXT 50 000 (пятьдесят тысяч) за каждый факт завышения объемов выполненных Работ;
Выявление факта завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов. FORMTEXT 50 000 (пятьдесят тысяч) за каждый факт завышения стоимости Материально-Технических Ресурсов;
Выявление факта ненадлежащего качества выполненных Работ. FORMTEXT 20 000 (двадцать тысяч) за каждый факт ненадлежащего качества Работ.
невыполнение Подрядчиком требований Строительного Контроля Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока).
FORMTEXT 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора, за каждый день невыполнения, но не более FORMTEXT 20% стоимости Договора.
невыполнение Подрядчиком требований Строительного Контроля Заказчика по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Проектной и/илиРабочей Документации, а также по фактам начала выполнения Подрядчиком Этапа без разрешения Строительного Контроля Заказчика в течение 1 (Одного) календарного дня (после определенного Строительным Контролем Заказчика срока). FORMTEXT 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.
привлечение Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика.
FORMTEXT 300 000 (триста тысяч) рублей, за каждый факт.
Непредоставление или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 14.3 Договора.
FORMTEXT 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый факт, а также возмещение причиненных Заказчику убытков, в том числе сумм уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с субподрядчиками.
Неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 14.7 настоящего Договора.
FORMTEXT 300 000 (триста тысяч) рублей, за каждый факт.
замыкание линии электропередач, по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков.
FORMTEXT 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый инцидент.
повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков.
При наступлении такого инцидента Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ. 100 000 (сто тысяч) рублей,, за каждый факт
самовольное подключение Подрядчиком электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика FORMTEXT 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай.
совершение Персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, материально-технические ресурсы, иные Активы и интересы Заказчика.
При наступлении такого инцидента Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.
FORMTEXT 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай.
отказ или несвоевременное подписание Подрядчиком оборотно-сальдовой ведомости по выданному согласно Актам в монтаж Оборудованию.
FORMTEXT 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт.
отказ Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п.27.3.
Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере FORMTEXT 10% (десяти процентов) от Цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.
нарушение наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.
возмещение Заказчику или третьему лицу убытков, связанных с ликвидацией аварий или восстановление нарушенных объектов собственными силами Подрядчика и за его счет.
несвоевременное предоставление Подрядчиком гарантий, предусмотренных условиями настоящего Договора.
FORMTEXT 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более FORMTEXT 20% от Цены Договора.
не обеспечение мобилизации рабочих, специалистов, строительной техники согласно Графику производства Работ. Фактическое количество рабочих, специалистов, техники Подрядчика фиксируется системой контроля доступа Заказчика. FORMTEXT 0,1 % от Цены Договора за каждый факт нарушения, но не более FORMTEXT 5% от Цены Договора.
Подрядчик самостоятельно без письменного согласия Заказчика выполняет работы с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией, что повлекло необходимость внесения изменений в Проектную и Рабочую документацию.
При наступлении такого случая Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без оплаты Работ выполненных с отклонением от Проектной и Рабочей Документации, в том числе и с использованием МТР не предусмотренных настоящим Договором, Проектной или Рабочей документацией.
FORMTEXT 100 000 (сто тысяч) руб. за каждый факт.
Несанкционированное размещение твердых, жидких, бытовых, производственных отходов и  загрязнение территории объектов ЗАКАЗЧИКА твердыми и жидкими бытовыми и производственными отходами, разлив опасных химических веществ,  углеводородов на всех объектах, находящихся на территории участка ЗАКАЗЧИКА.
FORMTEXT 0,5% от стоимости Договора за каждый случай
допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика. не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай
за отсутствие пропусков (других разрешающих документов) на работников и транспортные средства 10 000 рублей за каждый случай
за неоднократное отсутствие пропусков (других разрешающих документов) на работников и транспортные средства (3 и более раз), за подделку пропускных документов (использование чужих, внесение изменений в готовый пропуск) 50 000 рублей.
за невыполнение обязанности выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные утверждёнными проектами освоения лесов, и неосуществление функций учёта полученной при использовании лесов древесины при выполнении работ по рубке лесных насаждений 100 000 рублей.
за непредставление или несвоевременное представление информации о фактических объемах полученной древесины по форме приложения № 18 50 000 рублей за каждый случай.
В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушение правил лесопользования при проведении Подрядчиком работ, последний возмещает Заказчику убытки в размере суммы штрафа и сам уплачивает Заказчику штраф 10% от суммы административного штрафа за каждый факт нарушения
Обрыв ЛЭП или повреждение опор ЛЭП с обрывом. Замыкание линий электропередач (без порыва ЛЭП), повреждение мачт, эстакад, порыв кабельных линий, повреждение трансформаторных станций и другого электрооборудования на объектах Заказчика 1 000 000 (Один миллион) рублей, но не более 10% от суммы договора за каждый факт.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Приложение №19
к договору №
А К Т №
возврата прежним землепользователям земель,
переданных ОАО «Удмуртнефть» в краткосрочную
аренду (субаренду)
акт возврата отдельно на трассу 537-ГЗУ-88
«____» _________ 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Арендатор земельного участка в лице ________________________________, и
Субарендатор - ОАО «Удмуртнефть» в лице уполномоченного представителя Подрядчика ________________________________________________________________________________,
– составили настоящий акт о нижеследующем:
Осмотрели в натуре земельный участок, переданный ОАО «Удмуртнефть» в краткосрочную субаренду с _______. по _________ по объекту:
- ___________________
Общая площадь возврата ___ га (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения)
Установили, что осмотренные земельные участки по технической рекультивации на площади ____га приведены в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве.
Решили: осмотренные земельные участки передать прежнему землепользователю _________________ площадью ____ га. (
Сдал:
Уполномоченный представитель Подрядчика____________

Принял:
Арендатор земельного участка____________
Приложение №19
к договору №
(продолжение)


ВЫКОПИРОВКА с плана земель
_____________________ района УР
____________________месторождение нефти

-285757048500 арендуемые земельные участки
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №20
к договору №
Форма бланка предписания
(Наименование уполномоченного представителя Заказчика по строительному контролю)
_______________________________________ «____»________20___г.
(Объект/подобъект)

Время _____________________________

( местное время составления )

ПРЕДПИСАНИЕ № _____________
Выдано ______________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительство)
Мною, представителем по СК ___________________________________________________
(Фамилия И.О.ответственного представителя организации осуществляющей строительный контроль)
На основании Приказа №___________________от________________
(№ и дата Приказа о назначении специалиста СК на объект)
В присутствии:
Уполномоченного представителя Заказчика_______________________________________ (Должность, Фамилия И.О.)
Уполномоченного лица, осуществляющего подготовку проектной документации
____________________________________________________________________________ (наименование лица осуществляющего подготовку проектной документации, должность, Ф.И.О.)
Уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство по вопросам СК
____________________________________________________________________________ (наименование лица осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О.)
По результатам проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка выявлены следующие нарушения:
№ п/п Краткое изложение выявленного нарушения с указанием места обнаружения Пункт требований тех. регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации требования которых не исполнены Предлагаемые меры Срок устранения нарушения № фотографии

Приложение: Фотографии выявленных нарушений на _____ листах.
В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и статьями 705,706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 ГК РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.
Предписание № ____________________ к исполнению приняли:
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам СК

(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О., дата)
Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить Акт об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер и с представлением фотоматериалов, подтверждающих факт устранения нарушений уполномоченному представителю Заказчика по вопросам строительного контроля для освидетельствования устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.
Копию Предписания получил:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Предписание выдал:
Уполномоченный представитель по СК _________________________________________
(подпись, , Фамилия.И.О., дата)

Ознакомлены:
Уполномоченный представитель Заказчика _______________________________________ (подпись, , Фамилия.И.О., дата)
______________________________________________
______________________________________________
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №21
к договору №
Форма Акта об устранении нарушения
В соответствии с Предписанием № ___________ от __________
выполнены следующие мероприятия по устранению несоответствий:
№ пункта
предписания Перечень выполненных мероприятий
Выполненные мероприятия достаточны / не достаточны для устранения последствий нарушений,
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)
в связи с чем выполнение последующих этапов разрешается/ не разрешается
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)
Перенос сроков устранения нарушений не требуется /требуется по пунктам________ до______
(нужное подчеркнуть ,не нужное зачеркнуть)
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство:

(наименование лица , осуществляющего строительство (генподрядчик),должность ,Фамилия И.О. дата)

Уполномоченный представитель СК ____________________________________________________
(подпись,Фамилия И.О. дата)
Ознакомлены:
Уполномоченный представитель Заказчика __________________________________ (подпись, , Фамилия.И.О., дата)
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:

__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №22
к договору №
Форма расчета затрат по перевозке рабочих на объекты
Расчет стоимости ежедневных перевозок
Исходные данные Объект строительства ИТОГО
1 Марка автобуса-вахты        
2 Вместимость автобуса-вахты   чел.    
3 Средняя скорость движения автобуса   км/ч    
4 Расстояние до вахтового поселка   км    
5 Трудоемкость СМР (осн. рабочие + механизаторы)   чел-ч.    
6 Количество рабочих часов в году   ч.    
7 Количество месяцев в году        
8 Среднее количество календарных дней в месяце        
9 Количество рейсов в день        
10 Стоимость 1 машино-часа   руб.    
Расчет затрат    
Затраты на ежедневную перевозку свыше 3 км    
12 Расстояние до объекта и обратно стр4*2 км    
13 Продолжительность рейса в оба конца стр12/стр3 ч.    
14 Стоимость транспорта в течение рейса стр13*стр10 руб.    
15 Стоимость транспортировки 1 рабочего стр14/стр2 руб.    
16 Стоимость перевозки 1 рабочего в год стр15*стр9*стр8*стр7 руб.    
17 Количество лет строительства на 1 рабочего стр5/стр6      
18 Стоимость ежедневной возки стр17*стр16 руб.    
Расчет стоимости перевозки вахт Исходные данные Объект строительства ИТОГО
1 Марка автобуса-вахты        
2 Вместимость автобуса-вахты   чел.    
3 Средняя скорость движения автобуса   км/ч    
4 Расстояние до вахтового поселка   км    
5 Трудоемкость СМР (осн. рабочие + механизаторы)   чел-ч.    
6 Количество рабочих часов в году   ч.    
7 Количество месяцев в году        
8 Среднее количество вахт в месяц        
9 Количество рейсов в день        
10 Стоимость 1 машино-часа   руб.    
Расчет затрат    
Затраты на перевозку вахты    
12 Расстояние до объекта и обратно стр4*2 км    
13 Продолжительность рейса в оба конца стр12/стр3 ч.    
14 Стоимость транспорта в течение рейса стр13*стр10 руб.    
15 Стоимость транспортировки 1 рабочего стр14/стр2 руб.    
16 Стоимость перевозки 1 рабочего в год стр15*стр9*стр8*стр7 руб.    
17 Количество лет строительства на 1 рабочего стр5/стр6      
18 Стоимость перевозки вахты стр17*стр16 руб.    


«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:


__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №23
к договору №
Форма сетевого графика выполнения СМР
ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ "Наименование объекта" № п/п Участок работ Ген. подрядная организация Ед.изм. проект выполнено/ поставлено остаток работ/ дефицит начало завершение план / факт 9 10 11 … 30 31
  Корпус сепарации природного газа 49044                            
1 Отделение сепарации газа                            
1.1 план объём факт объём план чел. факт чел. 1.2 план объём факт объём план чел. факт чел. …   план объём факт объём план чел. факт чел. 2 Электрощитовая   2.1 план объём факт объём план чел. факт чел. 3 Блок входного сепаратора с пробкоуловителем   3.1 Монтаж трубопроводов план объём факт объём план чел. факт чел.   ИТОГО ПЕРСОНАЛ «Наименование организации» план факт   ТЕХНИКА «Наименование организации»               план   факт            
Наименование План на отчетную дату Факт на отчетную дату Люди:     Сварщики     Монтажники     Водители     Крановщики     Механизаторы     Прочие     Техника:     Трубоукладчик     Экскаваторы     Сварочные агрегаты     Бульдозеры     Краны, а/краны     Прочие     «ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:


__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №24
к договору №
Требования для осуществления расчетов счетов, открытых в АО «ВБРР»
Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) понимаются непосредственные субподрядчики ПОДРЯДЧИКА (ИСПЛНИТЕЛЯ) (субподрядчики 1 уровня), а так же субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня)
Стороны договорились что:
- все расчеты по Договору между КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ);
- все расчеты между ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) и привлеченными им СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) любого уровня;
- все платежи, осуществляемые компанией в адрес любого СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ), на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом
Осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ), привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) для исполнения обязательств по Договору, а так же обеспечить включение такого условия в договоры между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) всех уровней.
При запросе предварительно письменного согласия на привлечение конкретного субподрядчика ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) , предоставить информацию о наличии у СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) счета в ОАО «ВБРР», а так же подтверждение наличия в проекте договора с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у КОМПАНИИ отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) счета, открытого в АО «ВБРР», КОМПАНИЯ имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственности за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по Договору.
В случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязанности по обеспечению наличия в договорах С\между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) условия об исполнении расчетов с использованием счетов , открытых в АО «ВБРР», ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) выплачивает КОМПАНИИ штраф в размере ( 10 000 ) рублей за каждый такой факт.
Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условие Договора. В случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использование счетов , открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ), а так же обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ), так и у СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) любого уровня, КОМПАНИЯ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ), причиненных прекращением Договора.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:


__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №25
к договору №
ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
начало формы
(фирменный бланк контрагента)
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим, ______________________________________________________________________,
(наименование контрагента)
Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,
Фактический адрес: ________________________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ______________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы) договора от _____________ № ______________ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___»________ 20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _________________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, адрес местонахождения) в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ОАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ОАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ОАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.
Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении _________________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение _________________ (наименование лица, получающего персональные данные: ОАО «НК «Роснефть» или Общество Группы) письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
«___»____________ 201___ г. _______________ (_________________________________)
М.П. (подпись) Должность, ФИО
конец формы
Согласовано в качестве формы

«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:


__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №26
к договору
Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Дочерних Обществ ОАО «НК «Роснефть»
1. Предварительный медицинский осмотр
До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №З02н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
2. Периодический медицинский осмотр
Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №З02н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
3. Медицинское обслуживание работников
Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).
Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Обществ или здравпунктами Подрядчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.
4. Предвахтовый медицинский осмотр
При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».
5. Предрейсовый медицинский осмотр
Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ДО ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Стандартом ОАО «НК «Роснефть» «Система управления безопасностью дорожного движения».
6. Страхование
Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
7. Оказание первой помощи
Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными в 2003г. ПБ 08-624-03, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 №169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
8. Проверка Подрядчика
Заказчик (Дочернее Общество ОАО «НК «Роснефть») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследований несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика. Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.
9. Ответственность Подрядчика за несоблюдение требований
Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в размере не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай.
«ЗАКАЗЧИК»: ОАО «Удмуртнефть» «ПОДРЯДЧИК»:


__________________ / М.Н. Баранов __________________ /
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)

Приложенные файлы

  • docx 6959463
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий