Вступление Договора подряда «под ключ» в силу и срок его действия PAGEREF _Toc460234108 \h 55. ДОГОВОР №. на выполнение работ по &ltстроительству/реконструкции&gt «под ключ».


4743450-51435000
ДОГОВОР№ _____________________от _____________________на выполнение работ по <строительству/реконструкции> «под ключ»объекта: <_________>
TOC \o "1-3" \h \z \u РАЗДЕЛ I. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ………………………………………………………...…...……….… PAGEREF _Toc460234067 \h 3Статья 1. Термины и определения PAGEREF _Toc460234068 \h 3Статья 2. Предмет Договора PAGEREF _Toc460234069 \h 11Статья 3. Договорная цена PAGEREF _Toc460234070 \h 15Статья 4. Порядок и условия платежей PAGEREF _Toc460234071 \h 18Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ PAGEREF _Toc460234072 \h 23РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН PAGEREF _Toc460234073 \h 24Статья 6. Принятие Генеральным подрядчиком условий Договора PAGEREF _Toc460234074 \h 24Статья 7. Обязательства Заказчика PAGEREF _Toc460234075 \h 24Статья 8. Обязательства Генерального подрядчика PAGEREF _Toc460234076 \h 25Статья 9. Обстоятельства, о которых Генеральный подрядчик обязан предупредить Заказчика PAGEREF _Toc460234077 \h 34Статья 10. Риски случайной гибели или повреждения Объекта PAGEREF _Toc460234078 \h 34Статья 11. Режим работы PAGEREF _Toc460234079 \h 34Статья 12. Привлечение Субподрядчиков PAGEREF _Toc460234080 \h 34РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. АВТОРСКИЙ НАДЗОР PAGEREF _Toc460234081 \h 35Статья 13. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию PAGEREF _Toc460234082 \h 35Статья 14. Рабочая документация PAGEREF _Toc460234083 \h 35Статья 15. Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ PAGEREF _Toc460234084 \h 36Статья 16. Внесение изменений в Задание на проектирование и Рабочую документацию PAGEREF _Toc460234085 \h 36Статья 17. Порядок сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ и Функций технического заказчика PAGEREF _Toc460234086 \h 37 РАЗДЕЛ IV. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ PAGEREF _Toc460234087 \h 38Статья 18. Проект производства работ PAGEREF _Toc460234088 \h 38Статья 19. Журналы выполнения строительно-монтажных работ PAGEREF _Toc460234089 \h 38Статья 20. Скрытые работы PAGEREF _Toc460234090 \h 39Статья 21. Контроль качества выполнения строительно-монтажных Работ (Строительный контроль) PAGEREF _Toc460234091 \h 40Статья 22. Предотвращение повреждений и ущерба PAGEREF _Toc460234092 \h 41Статья 23. Сдача-приёмка строительно-монтажных работ. Учётная и отчётная документация PAGEREF _Toc460234093 \h 41Статья 24. Охрана и содержание Объекта PAGEREF _Toc460234094 \h 43 РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА PAGEREF _Toc460234095 \h 44Статья 25. Гарантийный срок PAGEREF _Toc460234096 \h 44Статья 26. Общая ответственность Сторон PAGEREF _Toc460234097 \h 46Статья 27. Ответственность Генерального подрядчика PAGEREF _Toc460234098 \h 47Статья 28. Ответственность Заказчика PAGEREF _Toc460234099 \h 49Статья 29. Интеллектуальная собственность PAGEREF _Toc460234100 \h 50Статья 30. Условия конфиденциальности PAGEREF _Toc460234101 \h 50Статья 31. Обстоятельства непреодолимой силы PAGEREF _Toc460234102 \h 50Статья 32. Урегулирование споров. Арбитраж PAGEREF _Toc460234103 \h 51Статья 33. Расторжение Договора PAGEREF _Toc460234104 \h 51Статья 34. Гарантии и заверения Генерального подрядчика PAGEREF _Toc460234105 \h 52Статья 35. Возмещение имущественных потерь Заказчика PAGEREF _Toc460234106 \h 53Статья 36. Особые условия PAGEREF _Toc460234107 \h 53Статья 37. Вступление Договора подряда «под ключ» в силу и срок его действия PAGEREF _Toc460234108 \h 55Статья 38. Приложения к Договору подряда «под ключ» PAGEREF _Toc460234109 \h 55Статья 39. Реквизиты Сторон PAGEREF _Toc460234110 \h 55
ДОГОВОР №
на выполнение работ по <строительству/реконструкции> «под ключ»
объекта: <_________>г. ___________ «___» ___________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» (ООО «Газпромнефть-Центр»), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
<Полное наименование организации> (<сокращенное наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании<наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение работ по <строительству/реконструкции> «под ключ» объекта: <_________> (далее - Договор подряда «под ключ») о нижеследующем.
РАЗДЕЛ I. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯСтатья 1. Термины и определенияВ Договоре подряда «под ключ» используются следующие термины:
«Авторский надзор» - контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства, реконструкции требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.
«Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации» - документ, оформленный по форме Приложения № 12 к Договору подряда «под ключ» и фиксирующий выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта дефекты, неисправности и замечания, подлежащие исправлению Генеральным подрядчиком за свой счёт.
«Акт о недоделках и замечаниях» - документ, оформленный по форме Приложения № 10 к Договору подряда «под ключ» и фиксирующий выявленные в процессе приёмки работ дефекты, подлежащие исправлению Генеральным подрядчиком за свой счёт и в указанные в акте сроки.
«Акт о приёмке выполненных работ» - первичный учётный документ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон по форме № КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Генеральным подрядчиком на основании журнала учёта выполненных работ и подтверждающий выполнение Генеральным подрядчиком промежуточных работ за отчётный период для проведения расчётов.
«Акт об исполнении гарантийных обязательств» - документ, оформленный по форме Приложения № 22 к Договору подряда «под ключ», подписываемый уполномоченными представителями Сторон, означающий окончание гарантийного срока и подтверждающий полное (частичное) выполнение или невыполнение Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств по устранению дефектов, неисправностей и замечаний, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта.
«Акт приёма-передачи площадки для производства работ по бренду» - документ, оформленный по форме Приложения № 9-2 к Договору подряда «под ключ», подписываемый Заказчиком, Генеральным подрядчиком и привлечённым подрядчиком по ребрендингу (дизайнерскому оформлению) объекта. Подписывается перед началом работ по ребрендингу в соответствии с Совмещённым графиком выполнения и финансирования работ.
«Акт приёма-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг» - документ, оформленный по форме Приложения № 9-6 к Договору подряда «под ключ» (не требуется для автозаправочных станций формата А), подписываемый Заказчиком, Генеральным подрядчиком и привлечённым подрядчиком по ребрендингу. Указанный документ подписывается перед началом работ по ребрендингу внутри помещения операторной (проведение перепланировки, строительно-монтажных и отделочных работ, устройство инженерных систем).
«Акт приёма-передачи здания операторной после проведения работ по ребрендингу» - документ, оформленный по форме Приложения № 9-7 к Договору подряда «под ключ» (не требуется для автозаправочных станций формата А), подписываемый Заказчиком, Генеральным подрядчиком и привлечённым подрядчиком по ребрендингу после окончания работ по ребрендингу внутри здания операторной.
«Акт приёмки законченного строительством объекта» - документ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон по форме № КС-11 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а) о приёмке законченного строительством, реконструкцией объекта при его готовности в соответствии с технической документацией и Договором подряда «под ключ».
«Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией» - документ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон и членами приёмочной комиссии по форме № КС-14 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а) по приёмке и вводу законченного строительством, реконструкцией объекта.
«Акт сдачи-приёмки работ об устранении недоделок и замечаний» - документ, оформленный по форме Приложения № 11 к Договору подряда «под ключ» и подписываемый уполномоченными представителями Сторон после устранения Генеральным подрядчиком недоделок и замечаний, изложенных в акте о недоделках и замечаниях.
«Акт сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию» - документ, оформленный по форме Приложения № 23 к Договору подряда «под ключ», подписываемый уполномоченными представителями Сторон, после устранения недоделок и замечаний, выявленных рабочей или приёмочной комиссией. Подписывается не ранее подписания акта приёмки законченного строительством объекта. С момента подписания акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию начинает исчисляться гарантийный срок и риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (которые произошли не по вине Генерального подрядчика) переходит к Заказчику.
«Акт сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов» - документ, оформленный по форме Приложения № 13 к Договору подряда «под ключ», подписываемый уполномоченными представителями Сторон, после устранения Генеральным подрядчиком недоделок и замечаний, изложенных в акте о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации.
«Внеплощадочные инженерные сети»:
«Внеплощадочные сети бытовой канализации, ливневой канализации» - инженерные сети, системы и коммуникации от контрольного колодца (определяется на основании технических условий сетевых организаций и может находиться как в границах земельного участка, так и сразу за его границами) до точек присоединения к магистральным инженерным сетям (в соответствии с техническими условиями на присоединение). При отсутствии точек присоединения к магистральным сетям, сброс стоков, предварительно очищенных в очистных сооружениях, осуществляется в фильтрационную кассету, фильтрационный колодец или водный объект в пределах установленных нормативов допустимых сбросов, на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. В этом случае стоимость данных сетей относится к внутриплощадочным сетям канализации, при условии, что длина ответвлений не превышает 10 метров от границ земельного участка, в противном случае относится к внеплощадочным инженерным сетям.
«Внеплощадочные сети водоснабжения» - инженерные сети, системы и коммуникации от водомерного узла объекта до точек присоединения к магистральным инженерным сетям (в соответствии с техническими условиями на присоединение).
«Внутриплощадочные инженерные сети» - все инженерные сети, системы и коммуникации, расположенные в границах земельного участка, за исключением внеплощадочных сетей.
«Внеплощадочные сети электроснабжения» - инженерные сети, системы и коммуникации от вводно-распределительного устройства (ВРУ), главного распределительного щита (ГРЩ) объекта до точек присоединения к магистральным инженерным сетям (в соответствии с техническими условиями на присоединение), с устройством/реконструкцией трансформаторной подстанции (ТП), в случае если это предусмотрено Техническими условиями.
«Временные здания и сооружения» - специально возводимые или приспосабливаемые на период ведения работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания работников Генерального подрядчика и субподрядчиков, которые после завершения работ должны быть демонтированы и вывезены Генеральным подрядчиком.
«Гарантийная неисправность первой категории» - дефект, выявленный в течение гарантийного срока, в ходе эксплуатации объекта Заказчиком, возникший вследствие ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по проектированию и строительно-монтажным работам или вследствие ненадлежащего осуществления Генеральным подрядчиком функций технического заказчика, которые приводят к невозможности осуществлять коммерческую реализацию нефтепродуктов и сопутствующих товаров. Перечень гарантийных неисправностей первой категории перечислен и согласован Сторонами в Приложении №14 к Договору подряда «под ключ». Выделение гарантийных неисправностей первой категории осуществляется в целях предотвращения значительных сумм убытков Заказчика, вызываемых длительным простоем автозаправочного комплекса. Для этого Договором подряда «под ключ» предусмотрен особый порядок устранения дефекта, введение сокращённых сроков для выражения Генеральным подрядчиком несогласия по причинам возникновения дефекта, наличие права Заказчика на удержание расходов по устранению неисправности первой категории за счёт сумм гарантийного обеспечения. Особый порядок устранения неисправности первой категории позволяет Заказчику устранить за счёт сумм гарантийного обеспечения неисправность в короткие сроки (не более 4-х часов) и запустить объект в коммерческую эксплуатацию.
«Гарантийное обеспечение» - денежные средства в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости выполненных и принятых по актам о приёмке строительно-монтажных работ, являющиеся способом обеспечения исполнения обязательств Генерального подрядчика, в том числе в период гарантийного срока, а также после его истечения при неисполнении (либо ненадлежащем исполнении) Генеральным подрядчиком обязательств по устранению дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации, до момента их устранения. Гарантийное обеспечение является самостоятельным способом обеспечения исполнения обязательств, согласованным Сторонами и не является удержанием, задатком или обеспечительным платежом. Прекращение действия Договора подряда «под ключ» по любым основаниям не влечёт прекращение действия условий о гарантийном обеспечении. На сумму гарантийного обеспечения какие-либо проценты не начисляются.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Генеральный подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счёт устранение всех дефектов, выявленных в ходе эксплуатации объекта Заказчиком или органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
«Гарантийная эксплуатация» - эксплуатация объекта в гарантийный срок.
«Генеральный подрядчик» - являющаяся членом СРО сторона Договора подряда «под ключ», которая самостоятельно или с привлечением (по согласованной процедуре) субподрядчиков и поставщиков осуществляет работы по проектированию и инженерным изысканиям, строительно-монтажные работы и работы по получению всей исходно-разрешительной документации, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и выписки из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая постановку на кадастровый учёт объекта, работы по осуществлению функций технического заказчика и вводу объекта в эксплуатацию. За действия привлечённых третьих лиц (субподрядчиков, поставщиков) Генеральный подрядчик несёт перед Заказчиком полную ответственность.
«Государственная экспертиза» - проводимая уполномоченными органами исполнительной власти или подведомственными указанным органам государственными учреждениями оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
«Дата ввода объекта в эксплуатацию» - дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
«Дата вступления договора в силу» - дата подписания Договора подряда «под ключ».
«Дефекты» - любые не согласованные Сторонами отступления или недостатки в работах по сравнению с проектной и рабочей документацией, Договором подряда «под ключ», а также выявленные органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля нарушения нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, технических регламентов, иных правовых актов.
«Договор подряда «под ключ» - настоящий договор, подписанный Сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему, предусматривающий выполнение Генеральным подрядчиком комплекса работ по проектированию и инженерным изысканиям, строительно-монтажных работ, работ по получению всей исходно-разрешительной документации, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, работ по осуществлению функций технического заказчика и вводу объекта в эксплуатацию. Надлежащим исполнением обязательств по Договору подряда «под ключ» Стороны признают достижение результата работы.
«Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, содержащий изменения или дополнения к условиям Договора подряда «под ключ», являющийся неотъемлемой частью последнего.
«Договорная цена» - согласованная Сторонами стоимость выполняемых работ по Договору подряда «под ключ».
«Журнал учёта выполненных работ» - применяемый для учёта выполненных работ накопительный первичный документ, который ведёт Генеральный подрядчик по форме № КС-6а (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).
«Задание на проектирование» - документ, разрабатываемый Генеральным подрядчиком совместно с Заказчиком по форме Приложения № 2 к Договору подряда «под ключ» и подлежащий утверждению Заказчиком. Задание на проектирование содержит сведения о строящемся, реконструируемом объекте, исходных данных и технических условиях, которые являются основанием для разработки проектной и рабочей документации.
«Законодательство РФ» - действующие в период выполнения работ на территории строительства объекта в РФ нормативно-правовые акты, подзаконные, отраслевые и ведомственные правовые акты (указы, распоряжения, постановления), муниципальные правовые акты.
«Инженерные изыскания» - комплекс работ, направленный на выбор наиболее благоприятных и целесообразных проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ. Отдельные виды инженерных изысканий, состав и объём работ по ним могут устанавливаться заданием на выполнение инженерных изысканий, разработанным Генеральным подрядчиком на основании задания на проектирования и подлежащим утверждению Заказчиком.
«Исполнительная документация» - исполнительные чертежи, текстовые, графические материалы, иные документы в соответствии с РД-11-02-2006 (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта и его элементов в процессе строительства, реконструкции по мере завершения работ.
«Исполнительные чертежи» - комплект разработанных Генеральным подрядчиком рабочих чертежей, с надписями о соответствии фактически выполненных работ этим чертежам или внесённым в них изменениям.
«Исходно-разрешительная документация (ИРД)» - документация, сбор и оформление которой осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии со ст. ст. 44, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ и иными правовыми актами.
К ИРД относятся:
- необходимые для выполнения работ основные распорядительные документы, разрешения, постановления и распоряжения местных органов власти;
- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);
- материалы инженерных, геологических, геодезических изысканий объекта строительства;
- геоподоснова (совокупность результатов геодезических изысканий: чертежей и планов различной масштабности);
- технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям (выдаваемые техническими службами) с указанием на топографической съёмке точек подключения к сетям водоснабжения, электроснабжения, канализации и др.;
- технические условия на вынос, перекладку, защиту инженерных сетей;
- актуальная кадастровая выписка (КВ1-КВ6) и актуальный кадастровый паспорт на земельный участок;
- задание на разработку проектной документации;
- необходимые заключения и согласования в государственных органах, органах местного самоуправления и специализированных организациях (МЧС, ГИБДД, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Госпожарнадзор, Роспотребнадзор и др.);
ИРД необходима для качественного выполнения проектных и строительно-монтажных работ в согласованные сроки.
«Контрафактный товар» - товар (материалы, изделия или оборудование), этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки или сходные с ними до степени смешения обозначения, наименования места происхождения товара или сходные с ними до степени смешения обозначения. Также это товары или связанные с товаром предметы и услуги, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на которые у Генерального подрядчика отсутствуют необходимые и достаточные права или если товары, содержащие объекты исключительных прав, были введены в гражданский оборот на территории РФ с нарушением прав правообладателя (патентообладателя).
«Материалы и Оборудование» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося, реконструируемого Объекта или необходимые для выполнения строительно-монтажных работ.
«Материалы инженерных изысканий» - фактические данные, полученные в процессе выполнения инженерных изысканий, являющиеся основой результатов инженерных изысканий, представленных в виде отчётной технической документации и необходимые для разработки проектной документации. Разрабатываются Генеральным подрядчиком в соответствии с СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) и включают в себя топографические материалы с нанесённым проектом горизонтальной планировки (ПГП), красными линиями, границами землепользования, отчёты об инженерно-геологических изысканиях и иные документы в соответствии с СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96), Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, требованиям согласующих инстанций.
«МТР» - материально-технические ресурсы.
«Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный надзор и контроль, муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований нормативно-правовых и муниципальных правовых актов.
«Неотработанный аванс» - разница между стоимостью фактически выполненных и принятых Заказчиком работ и размером выплаченных Генеральному подрядчику авансовых платежей, которая подлежит возврату Генеральным подрядчиком на основании требования Заказчика.
«Некачественный товар» - товары (материалы, изделия или оборудование), не отвечающие требованиям государственных, отраслевых или иных стандартов, техническим условиям (ТУ), а также требованиям Заказчика, нормативно-технической документации или Договору подряда «под ключ».
«Негосударственная экспертиза» - экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществляемая юридическими лицами, соответствующими требованиям, установленным ст. 50 Градостроительного Кодекса РФ.
«Общий журнал работ» - применяемый для учёта выполнения строительно-монтажных работ первичный документ, который ведёт Генеральный подрядчик по форме № КС-6 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71 А). Является документом, отражающим технологическую последовательность и условия выполнения строительно-монтажных работ, который ведётся производителем работ на строительстве, реконструкции отдельных или группы одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.
«Объект» - <автозаправочный комплекс (АЗК)/автозаправочная станция (АЗС), включая здания, строения, сооружения, сети и системы инженерного обеспечения, транспортные коммуникации>.
«Окончательный платёж» - заключительный платёж по финансовым обязательствам согласно Договору подряда «под ключ».
«Организации по проведению государственной экспертизы» - уполномоченные на проведение государственной экспертизы органы исполнительной власти или подведомственные указанным органам государственные учреждения, действующие в соответствии с утверждённым Правительством РФ порядком организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
«Организации по проведению негосударственной экспертизы» - уполномоченные на проведение негосударственной экспертизы юридические лица, соответствующие требованиям, установленным ст. 50 Градостроительного Кодекса РФ.
«Открытая предельная договорная цена» - максимально допустимая предельная цена, согласованная Сторонами для выполнения строительно-монтажных работ по устройству «Внеплощадочных инженерных сетей» и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП). Размер Открытой предельной договорной цены не может быть превышен при определении в соответствии с Договором подряда «под ключ» окончательной стоимости строительно-монтажных работ по устройству «Внеплощадочных инженерных сетей» и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП), вне зависимости от  фактического объема и видов выполненных работ.
«Персонал Генерального подрядчика» - штатные сотрудники Генерального подрядчика или физические лица, привлечённые Генеральным подрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части, а также персонал привлечённых Генеральным подрядчиком субподрядчиков, за действие которых Генеральный подрядчик несёт всю ответственность перед Заказчиком.
«Первичные учётные документы» - это документация, оформляемая Генеральным подрядчиком в процессе и для учёта выполнения строительно-монтажных работ, которая должна соответствовать ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Состав первичных учётных документов определяется п. 23.2 Договора подряда «под ключ».
«ПИР» - проектно-изыскательские работы.
«Подрядчик по ребрендингу» - специализированная организация, предоставляющая услуги по организации и проведению ребрендинга (дизайнерского оформления) объекта на основании прямого договора с Заказчиком (если иное не предусмотрено Договором подряда «под ключ»).
«Представитель Генерального подрядчика» - лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором подряда «под ключ». Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объёме предоставленных ему полномочий.
«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором подряда «под ключ». Заказчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении своего представителя и объёме предоставленных ему полномочий.
«Приёмочная комиссия» - комиссия, формируемая Заказчиком для принятия построенного, реконструированного объекта в эксплуатацию.
«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору подряда «под ключ» или в дальнейшем прилагаемый к нему на основании дополнительного соглашения и являющийся неотъемлемой частью Договора подряда «под ключ».
«Проектная документация» - подготовленный Генеральный подрядчиком и согласованный с Заказчиком комплект документов, состоящий из графических (чертежи) и текстовых (пояснительная записка) материалов, отвечающих требованиям законодательства РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, градостроительной документации, технических регламентов, национальных стандартов РФ, и достаточный для проведения экспертизы и получения положительного заключения.
«Проектно-сметная документация» -  подготовленный Генеральный подрядчиком и согласованный с Заказчиком комплект документов, состоящий из графических и текстовых материалов,  сметной документации, отвечающих требованиям законодательства РФ, достаточный для проведения экспертизы, получения положительного заключения и выполнения Работ.
«Пятно застройки» - земельный участок, отведённый под строительство/реконструкцию Объекта, въезды, выезды, а также территория, попадающая в противопожарный разрыв, за исключением проектируемых внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП).
«Работы» - комплексное выполнение Генеральным подрядчиком проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и работ по получению всей исходно-разрешительной документации, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, работ по осуществлению функций технического заказчика и вводу объекта в эксплуатацию, устранение недоделок и неисправностей и выполнение гарантийных обязательств. Если иное не согласовано Сторонами работы по ребрендингу (дизайнерскому оформлению) автозаправочного комплекса не входят в состав работ Генерального подрядчика. Выполняемые Генеральным подрядчиком Работы, должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, национальным стандартам и другим нормативным актам РФ.
«Рабочая документация» - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в согласованной Заказчиком проектной документации технических решений объекта, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, конструкциями, изделиями и материалами. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, конструкций, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. Состав, оформление и содержание рабочей документации определяется требованиями национальных стандартов РФ, ГОСТ Р 21.1101-2013, системой проектной документации для строительства (СПДС) и может уточняться по согласованию Сторон.
«Рабочая комиссия» - комиссия, формируемая Заказчиком на основании письменного сообщения Генерального подрядчика о завершении строительно-монтажных работ для определения готовности объекта.
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта в полном объёме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и требованиям технических регламентов и проектной документации.
«Разрешение на строительство» - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий право осуществлять строительство, реконструкцию объекта.
«Ребрендинг» - комплекс работ по визуальному и дизайнерскому оформлению объекта, включая брендовое оформление экстерьера (фасады здания и навеса, малые архитектурные формы, стелы) и интерьера помещений (проведение перепланировки/переустройства, монтажных и отделочных работ, устройство инженерных систем), комплектацию торговым, мебельно-стеллажным оборудованием и иные работы. Выполняется по поручению Заказчика в соответствии с заданием на ребрендинг, ведомостью объёмов работ, типовым проектом, паспортом объекта ребрендинга и каталогом промышленных стандартов розничного бренда ПАО «Газпром нефть».
«Регламенты Заказчика» - нормативные методические документы Заказчика, ПАО «Газпром нефть», устанавливающие общие принципы, требования или характеристики производимой продукции и выполняемых работ в отношении организации и осуществления проектирования, строительства, реконструкции объектов Заказчика и проведения строительного контроля.
«Результат работы» - построенный, реконструированный и переданный по акту сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию Генеральным подрядчиком объект с требуемым качеством, отвечающий функциональному назначению, имеющий разрешение на ввод в эксплуатацию и готовый к немедленной эксплуатации без дополнительных регулировок, доработок и испытаний.
«РФ» - Российская Федерация.
«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
«СРО» - саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, проектирования или строительства.
«Строительный контроль Заказчика» - проводится Заказчиком или организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.
«Строительный контроль лица, осуществляющего строительство» - самостоятельный строительный контроль Генерального подрядчика за выполнением работ при строительстве, реконструкции объекта на предмет соответствия требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов. Осуществляется в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ, применяемый для расчётов за выполненные работы. Справка составляется на выполненные в отчётном периоде строительно-монтажные работы и представляется Генподрядчиком Заказчику по форме № КС-3 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).
«Соглашение о конфиденциальности» - документ, в соответствии с которым Стороны осуществляют взаимную передачу друг другу конфиденциальной информации.
«Срок действия договора» - период времени с даты вступления договора в силу и до полного исполнения Сторонами обязательств, в том числе обязательств в гарантийный срок.
«Стороны» - юридические лица, подписавшие Договор подряда «под ключ» и выступающие в качестве Заказчика и Генерального подрядчика.
«Строительная площадка» - участок (земельный участок, здание, строение или сооружение) выполнения работ, переданный Заказчиком Генеральному подрядчику по акту передачи строительной площадки (по форме Приложение № 9-1 к Договору подряда «под ключ») на срок от начала выполнения работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
«Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ на объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно входящих в состав объекта.
«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, имеющая все предусмотренные законодательством РФ документы для выполнения инженерных изысканий, проектных и (или) строительно-монтажных работ, привлекаемая Генеральным подрядчиком на договорных условиях.
«Схема планировочной организации земельного участка» - текстовое и графическое описание расположения строящегося, реконструируемого объекта или уже существующих объектов и коммуникаций на земельном участке.
«Твёрдая договорная цена» - согласованная Сторонами цена для проектирования Объекта (включая проектирование внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам), для выполнения функций Технического заказчика и строительства Объекта в границах Пятна застройки. Размер твёрдой договорной цены не может быть изменен в сторону увеличения, вне зависимости от фактического объёма выполненных по Договору работ и понесенных расходов.
«Техническая документация» - комплект документов, включающих в себя материалы инженерных изысканий, проектную, рабочую и сметную документацию, согласования, технические условия, экспертные заключения.
«Технический заказчик» - Генеральный подрядчик по Договору подряда «под ключ», который самостоятельно и в счёт договорной цены осуществляет функции технического заказчика на всех стадиях от сбора исходно-разрешительной документации, разработки проектной документации, её экспертизы и до получения разрешения на строительство.
«Технологическая операция» - часть технологического этапа, выполняемая в процессе взаимодействия работников, машин и технологий над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми предметами, в результате чего происходит достижение определённой цели технологической обработки предмета или изменения его состояния.
«Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению качественного промежуточного продукта (на конечной стадии - качественного конечного продукта).
«Типовой проект» - разработанные на основе унификации и типизации объёмно-планировочных решений комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения при разработке проектной документации специализированными организациями, содержащие текстовые и графические материалы, учитывающие все требования Заказчика к объекту.
«Фронт работ» - пространство в пределах строительной площадки (часть земельного участка, здания, строения или сооружения) на котором в течение определённого промежутка времени выполняются подрядные работы.
«Функции технического заказчика» - принятые в счёт договорной цены Генеральным подрядчиком обязательства по подготовке ИРД, обеспечению выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации, получению технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и вынос, перекладку инженерных сетей, организации публичных слушаний (при необходимости), получению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, получению градостроительного плана земельного участка, получению положительного заключения экспертизы проектной документации, получению разрешения на строительство объекта.
Приведённые выше термины могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора2.1. В соответствии с Договором подряда «под ключ» Генеральный подрядчик в отношении объекта строительства <реконструкции> <АЗК/АЗС> по адресу: <_________>, кадастровый номер земельного участка: <_________>, принимает на себя следующие обязательства:
- выполнение Функций технического заказчика, в том числе сбор ИРД и получение разрешения на строительство;
- разработка проектно-сметной и рабочей документации собственными силами при наличии членства в СРО, подтверждающего право выполнения проектных работ, либо путём заключения договора на разработку проектно-сметной и рабочей документации с Субподрядчиком (предварительно согласованным с Заказчиком);
- передача Заказчику всех исключительных прав на разработанную Проектную документацию;
- комплектация Объекта Материалами и Оборудованием (за исключением Материалов и Оборудования, являющимися поставкой Заказчика);
- осуществление строительно-монтажных работ собственными силами при наличии членства в СРО, подтверждающего право выполнения строительно-монтажных работ, либо путём заключения договора на строительно-монтажные работы с Субподрядчиками (предварительно согласованными с Заказчиком), в том числе ввод Объекта в эксплуатацию с получением соответствующего разрешения и обеспечение постановки Объекта на кадастровый учёт с предоставлением подтверждающей выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- сдача Объекта в гарантийную эксплуатацию в порядке, установленном Договором подряда «под ключ»;
- своевременное и качественное устранение всех возможных Дефектов, выявленных в процессе выполнения работ или гарантийной эксплуатации.
В свою очередь Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы, Результат работы и оплатить их.
2.2.Генеральный подрядчик при выполнении Функций технического заказчика обязуется обеспечить оформление и получение ИРД, разрешений, в том числе, включающих в себя:
- необходимые для выполнения работ основные распорядительные документы, постановления и распоряжения местных органов власти;
- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);
- технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения;
- технические условия на вынос, перекладку, защиту инженерных сетей;
- актуальную кадастровую выписку (КВ1-КВ6) и кадастровый паспорт на земельный участок;
- обеспечить получение положительного заключения экспертизы Проектной документации;
- при необходимости получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и организация публичных слушаний по этому вопросу;
- разрешение на строительство, реконструкцию объекта;
- согласовать с Заказчиком все получаемые технические условия и обременения со стороны согласующих органов, технические условия на подключение Объекта к действующим сетям инженерного обеспечения или согласование применения локальных очистных сооружений и скважин.
2.3. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс инженерных изысканий в объёме, необходимом для подготовки Проектной документации, в том числе:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- иные виды работ по инженерным изысканиям (при необходимости).
2.4. Генеральный подрядчик обязуется выполнить комплекс проектных работ:
2.4.1. Разработать проектно-сметную и рабочую документацию в соответствии с:
- заданием на проектирование;
- перечнем выполняемых проектных работ (Приложение № 4 к Договору подряда «под ключ»);
- законодательством РФ в части состава, содержания и оформления проектной, рабочей и технической документации для строительства, реконструкции Объекта, в том числе требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, требованиями СНиП, технических регламентов, ГОСТ, включая специальные разделы.
При разработке проектно-сметной и рабочей документации Генеральный подрядчик обязан учитывать полученные от Заказчика по двустороннему акту положения: «Методических указаний к составу и общих требований к содержанию разделов проектной документации на строительство автозаправочных комплексов», «Технических требований к АЗК (МАЗС) сети ПАО «Газпром нефть», «Книги фирменного стиля розничного бренда сети АЗК», «Каталога промышленных стандартов розничного бренда сети АЗК», «Типового проекта АЗС ПАО «Газпром нефть».
2.4.2.Согласовать с Заказчиком в порядке, установленном ст. 13 Договора подряда «под ключ», следующие промежуточные результаты выполнения проектных работ:
2.4.2.1. схему планировочной организации земельного участка;
2.4.2.2. архитектурные решения;
2.4.2.3. конструктивные и объёмно-планировочные решения;
2.4.2.4. инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения (внутренние и наружные):
- систему электроснабжения;
- отопление и вентиляцию;
- водоснабжение и канализацию;
- технологическую систему жидкого моторного топлива;
- структурированную кабельную систему системы управления Объектом.
2.4.2.5. проект организации строительства;
2.4.2.6. проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости);
2.4.2.7. мероприятия по охране окружающей среды;
2.4.2.8. мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включая компенсирующие мероприятия, расчёты рисков, специальные технические условия;
2.4.2.9. системы обеспечения комплексной безопасности;
2.4.2.10. сметы на строительство, реконструкцию Объекта, которые станут неотъемлемой частью Договора подряда «под ключ»;
2.4.2.11. технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
2.4.2.12. компенсационное благоустройство;
2.4.2.13. проект организации дорожного движения;
2.4.2.14. выносы и перекладки инженерных сетей из-под пятна застройки.
До передачи в органы экспертизы разработанная проектная документация предоставляется Генеральным подрядчиком Заказчику на согласование в порядке п. 7.4. и п. 7.5. Договора подряда «под ключ». После согласования Генеральный подрядчик передаёт проектную документацию на экспертизу.
2.4.3.Согласовать Проектную документацию с государственными, муниципальными органами, учреждениями и другими заинтересованными организациями с последующим проведением экспертизы Проектной документации.
2.4.4.Передать Заказчику разработанную Техническую документацию на рассмотрение и согласование.
2.4.5.Передать Заказчику согласованную Техническую документацию в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах электронном виде, в форматах DWG, Excel, Word, ПК «Гранд-Смета».
2.4.6.При привлечении Субподрядчиков осуществлять либо обеспечивать проведение Авторского надзора до окончания строительства, реконструкции Объекта, в соответствии с полученной от Заказчика по двустороннему акту «Инструкцией об авторском надзоре за качеством строительно-монтажных работ на объектах предприятий нефтепродуктообеспечения» (М-02.05.01-06).
2.5.Генеральный подрядчик обязуется выполнить функции генерального подрядчика при выполнении комплекса строительно-монтажных работ (включая, но не ограничиваясь, перечисленные ниже работы):
2.5.1.Уведомить о начале строительства компетентные государственные и муниципальные органы в установленном законодательством РФ порядке.
При этом строительно-монтажные работы начинаются только после утверждения результатов ПИР, получения Генеральным подрядчиком положительного заключения экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство.
2.5.2.При необходимости выполнить демонтаж существующих зданий и сооружений с оформлением необходимых разрешений и согласований, предусмотренных законодательством РФ.
2.5.3.Выполнить снос зеленых насаждений для обеспечения противопожарного разрыва, безопасности дорожного движения на въездах-выездах, обеспечения треугольника видимости объекта в соответствии со СНиП 2.07.01-89 (п. 6.23) и оформить акт обследования, сноса зелёных насаждений и расчёта их восстановительной стоимости.
2.5.4.Выполнить работы по благоустройству территории в границах земельного участка Объекта и в десятиметровой зоне по периметру, а также вдоль въездов и выездов, в том числе по компенсационному озеленению и благоустройству территории.
2.5.5.Выполнить строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции Объекта с примыканиями к улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе внеплощадочных сетей водопровода и канализации, наружного электроснабжения за границами участка, выполнить выносы и перекладки сетей из-под пятна застройки, в соответствии с Технической документацией.
2.5.6.Выполнить строительно-монтажные работы по возведению конструкций здания операторной и подготовке под Ребрендинг в соответствии с Ведомостью деления объемов работ (Приложение № 7 к Договору подряда «под ключ»).
2.5.7.Осуществить:
- передачу фронта работ Подрядчику по Ребрендингу по Акту приёма-передачи площадки для производства работ по бренду по форме Приложения № 9-2 к Договору подряда «под ключ» (за исключением работ внутри операторной) в сроки, указанные в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»);
- передачу фронта работ в здании операторной Подрядчику по Ребрендингу по Акту приёма-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг по форме Приложения № 9-6 к Договору подряда «под ключ», в сроки, указанные в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»);
- передачу площадки для выполнения работ по ИТСО (инженерно-технические средства охраны) по Акту (Приложение № 9-3 к Договору подряда «под ключ») в сроки, указанные в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»);
- приёмку здания операторной у Подрядчика по Ребрендингу после окончания работ по ребрендингу внутри здания операторной по Акту приёма-передачи здания операторной после проведения работ по Ребрендингу по форме Приложения № 9-7 к Договору подряда «под ключ».
- передачу фронта работ Подрядчику по Ребрендингу по Акту приёма-передачи площадки для производства работ по монтажу навеса Приложения № 9-8 к Договору подряда «под ключ» в сроки, указанные в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»);
2.5.8. Осуществить поставку Материалов и Оборудования (за исключением Материалов и Оборудования, являющимися поставкой Заказчика) с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком производителей и поставщиков указанных Материалов и Оборудования.
2.5.9.Осуществить Строительный контроль лица, осуществляющего строительство.
2.5.10. Выполнить иные неразрывно связанные со строительством, реконструкцией Объекта работы, включая, но не ограничиваясь, следующими работами:
- получение акта осмотра электроустановки и разрешение на допуск её в эксплуатацию от уполномоченного подразделения Ростехнадзора, в т.ч. на дизель-генераторные установки (при необходимости) для подключения её к электрическим сетям предприятия, получение акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, акта освидетельствования узла учёта электрической энергии. Проведение необходимых лабораторных испытаний электроустановки и получение справки о выполнении технических условий, получение договора электроснабжения с сетевой организацией;
- получение актов технического освидетельствования сетей водопровода и канализации, водомерного узла, пожарных гидрантов и разграничения балансовой принадлежности. Проведение промывки системы водоснабжения, выполнение исследований воды, получение справки о выполнении технических условий, получение договора водоснабжения и водоотведения с сетевой организацией, получение акта выполненных работ по осуществлению присоединения к сетям водоснабжения и канализации;
- получение справки о выполнении технических условий и договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования (любого значения), а также любой другой документации необходимой для эксплуатации примыканий и переходно-скоростных полос.
Для чего в счёт Договорной цены выполнить все необходимые действия, заключить сопутствующие договоры и произвести оплаты.
2.5.11. Устранить Дефекты, выявленные при приёмке работ, а также в период Гарантийной эксплуатации.
2.5.12. Выполнить сдачу Объекта:
- по Акту приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 рабочей комиссии в соответствии с Договором подряда «под ключ»;
- при необходимости или по требованию Заказчика по Акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме № КС-14 в соответствии с законодательством РФ для принятия Объекта в эксплуатацию, в том числе (но, не ограничиваясь) согласование с компетентными Надзорными органами РФ вопросов соответствия выполненных работ пожарным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам законодательства о промышленной безопасности, о безопасности дорожного движения с получением заключений отдельных специалистов, получение заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации;
- с получением разрешения на ввод в эксплуатацию.
Для чего в счёт Договорной цены выполнить все необходимые действия, подготовить документы, провести анализы, исследования, заключить сопутствующие договоры, осуществить необходимые платежи.
2.5.13. Организовать проведение первичной технической инвентаризации Объекта, а также передать Заказчику технический план (на бумажном и электронном носителе) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию соответствующее техническому плану. При этом Генеральный подрядчик обязан предварительно согласовать проект технического плана с Заказчиком. Технико-экономические показатели Объекта, указанные в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, должны соответствовать аналогичным показателям технического плана, согласованным с Заказчиком.
2.5.14. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору подряда «под ключ», в котором они согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ, в том числе:
- порядок доступа эксплуатационных служб Заказчика на его объекты, если они находятся в пределах Строительной площадки;
- порядок передачи Объекта для выполнения работ по техническому перевооружению;
- дополнительные требования к возврату Объекта Заказчику после окончания Работ;
- дополнительные требования к возврату Строительной площадки;
- порядок возврата демонтируемых Материалов и Оборудования;
- иные условия.
Статья 3. Договорная цена3.1. Общая договорная цена по настоящему Договору подряда «под ключ» не может превышать <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________> и состоит из Твёрдой договорной цены и Открытой предельной договорной цены, а именно из:
3.1.1. Твёрдой договорной цены на проектирование Объекта (включая проектирование «Внеплощадочных инженерных сетей» и примыканий к автодорогам) по Договору подряда «под ключ», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________> и определяется по сметам, составленным на основании Сборников базовых цен на проектно-изыскательские работы, расчетов выполненных по Форме 3-П и Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору подряда «под ключ»).
3.1.2. Твёрдой договорной цены на выполнение функций Технического Заказчика по Договору подряда «под ключ», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________> и определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору подряда «под ключ»).
3.1.3. Твёрдой договорной цены на строительство объекта в границах пятна застройки по Договору подряда «под ключ», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
3.1.4. Открытой предельной договорной цены по строительству «Внеплощадочных сетей ливневой канализации», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
3.1.5. Открытой предельной договорной цены по строительству «Внеплощадочных сетей водоснабжения», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
3.1.6. Открытой предельной договорной цены по строительству «Внеплощадочных сетей электроснабжения», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
3.1.7. Открытой предельной договорной цены по строительству «Внеплощадочных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации», которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
3.1.8. Открытой предельной договорной цены по строительству примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос), которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
3.2. Договорная цена указана в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору подряда «под ключ»), а стоимость отдельных этапов Работ указана в Совмещённом графике финансирования и выполнения работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
3.3. Твёрдая договорная цена включает в себя:
3.3.1. стоимость работ по выполнению Функций технического заказчика;
3.3.2. стоимость разработки Технической документации (с передачей Заказчику исключительных прав на неё) и ведения Авторского надзора;
3.3.3. стоимость получения разрешения на строительство объекта, строительно-монтажных работ в границах пятна застройки, осуществления Строительного контроля, работ по вводу в эксплуатацию законченного строительством Объекта с получением разрешения на ввод;
3.3.4. оплату Генеральным подрядчиком всех налогов и сборов, в том числе плату за негативное воздействие на окружающую среду, плату за размещение отходов производства и потребления, любые иные платежи и сборы, предусмотренные законодательством РФ;
3.3.5. стоимость Материалов и Оборудования (за исключением Материалов и Оборудования, являющимися поставкой Заказчика);
3.3.6. компенсацию всех затрат и издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение;
3.3.7. непредвиденные расходы и затраты Генерального подрядчика, которые могут возникнуть в ходе выполнения договорных обязательств (в том числе простой в выполнении Работ не по вине Заказчика или из-за обстоятельств непреодолимой силы);
3.3.8. все возможные затраты, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору подряда «под ключ», в том числе, но не ограничиваясь, оплатой исследований, согласований и других платежей;
3.3.9. средства на любые непредвиденные работы и затраты.
3.4. Изменение договорной цены:
3.4.1. Договорная цена, указанная в п. 3.1.1 – 3.1.3. настоящего Договора подряда «под ключ», является фиксированной, твёрдой и включает в себя все расходы Генерального подрядчика на строительство объекта в границах пятна застройки, в том числе расходы, потребность в которых обоснованно возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства, реконструкции объекта в результате уточнения проектных решений или условий работ по видам работ, предусмотренным в утверждённом проекте, изменению не подлежит, за исключением случаев, оговоренных в п. 16.4 и 16.6 Договора подряда «под ключ».
3.4.2. Договорная цена, указанная в п.3.1.4 – 3.1.8. настоящего Договора подряда «под ключ», является открытой предельной договорной ценой, размер которой не может быть превышен при определении стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с пунктом 16.1. Договора, и подлежит изменению в порядке, предусмотренном пунктом 16.4 Договора подряда «под ключ».
3.5. Стоимость проектно-изыскательских работ включает в себя все возможные расходы Генерального подрядчика по проведению изысканий, разработке и согласованию проектно-сметной документации, оплате экспертизы проектной документации. Исключением является оплаты Заказчиком счёта за проведение Государственной эксперты проектной документации (Негосударственная экспертиза оплачивается Генеральным подрядчиком).
3.6 При получении отрицательного заключения экспертизы проектной документации, Генеральный подрядчик после устранения всех недостатков (в срок не более 10 рабочих дней с момента получения отрицательного заключения) за свой счёт организует проведение повторной экспертизы проектной документации.
3.7 При получении отрицательного заключения Государственной экспертизы, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику расходы за проведение повторной Государственной экспертизы в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования от Заказчика.
3.8Твердая стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании локальных сметных расчётов стоимости технологических этапов строительства, выполненных по действующей редакции ФЕР-2001 с пересчётом в уровень цен на дату начала выполнения строительно-монтажных работ по Договору с применением индексов пересчёта по элементам прямых затрат, публикуемых ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».
Стоимость материалов учитывается в текущем уровне цен на дату начала производства работ по Сборнику федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции или по представленным счетам-фактурам на стоимость материалов и не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе строительства.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ в границах пятна застройки в текущем уровне цен переводится в твёрдую договорную цену по каждому технологическому этапу с применением коэффициента пересчёта, полученного делением твёрдой договорной стоимости этапа (подэтапа), выделенного в совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение №3 к Договору подряда «под ключ»), на сметную стоимость данного этапа.
3.9Объёмы и состав фактически выполненных работ должны соответствовать согласованной с Заказчиком Рабочей документации.
3.10Стоимость строительно-монтажных работ включает в себя:
3.10.1. все возможные расходы и затраты Генерального подрядчика, связанные с выполнением Работ в соответствии с Технической документацией, в том числе, но не ограничиваясь выполнением полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции Объекта, внешних сетей энергоснабжения, водоснабжения, ливневого и хозяйственно-бытового водоотведения, строительства примыканий к улично-дорожной сети, благоустройства и других работ, в том числе компенсационного озеленения, а также включает все необходимые и непредвиденные расходы и платежи, связанные с исполнением договорных обязательств;
3.10.2. стоимость строительства внеплощадочных сетей водопровода, канализации и наружного электроснабжения, вынос, перекладку, защиту инженерных сетей, подпадающих под пятно застройки, в соответствии с Технической документацией;
3.10.3. стоимость работ по сдаче Объекта в эксплуатацию в составе Рабочей и Приёмочной комиссии, оформлению всей необходимой документации для успешного получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Выполнение КИС (контрольно-исполнительная съёмка) с нанесёнными границами земельного участка;
3.10.4. стоимость Материалов и Оборудования (за исключением Материалов и Оборудования, являющимися поставкой Заказчика);
3.10.5. стоимость осуществления Строительного контроля лица, осуществляющего строительство;
3.10.6. расходы по круглосуточной охране Объекта, Строительной площадки и заключение соответствующего договора с охранной организацией;
3.10.7. расходы Генерального подрядчика, связанные с согласованиями, получением всех необходимых для выполнения Работ разрешений, заключений, экспертиз от любых государственных (муниципальных) органов, организаций и иных третьих лиц;
3.10.8. расходы по привлечению к выполнению работ Субподрядчиков;
3.10.9. расходы Генерального подрядчика по выполнению пусконаладочных работ и вводу Объекта в эксплуатацию с получением соответствующего разрешения;
3.10.10. по обеспечению постановки на кадастровый учёт Объекта;
3.10.11. расходы по устранению Дефектов, выявленных в процессе выполнения работ или гарантийной эксплуатации Объекта;
3.10.12. расходы по обеспечению Объекта в период выполнения работ водоснабжением, водоотведением, электроснабжением до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию.
Статья 4. Порядок и условия платежейВ случае если по итогам отбора Генерального подрядчика в соответствии с условиями отбора, установленными Инструкцией по участию в отборе, утв. ООО «Газпромнефть-Центр», авансирование Работ не предусматривается, изложить п.4.1. в следующей редакции:
4.1. Оплата Работ производится после их выполнения в соответствии с Совмещённым графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») и приёмки Заказчиком, в порядке, установленном п.п. 4.7 - 4.10 Договора подряда «под ключ».
4.2. (не применяется).
В случае если по итогам отбора Генерального подрядчика в соответствии с условиями отбора, установленными Инструкцией по участию в отборе, утв. ООО «Газпромнефть-Центр», предусматривается авансирование Работ, изложить п.4.1. в следующей редакции:
4.1. Оплата Работ осуществляется путём поэтапного авансирования и в соответствии с Совмещённым графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»):
4.1.1. Первый аванс в размере 50% (Пятьдесят процентов) от стоимости ПИР и выполнения Функций технического заказчика, указанной в п. 3.1.1. и п. 3.1.2. Договора подряда «под ключ», выплачивается Генеральному подрядчику в соответствии с Совмещённым графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») после утверждения Заказчиком Схемы планировочной организации земельного участка.
4.1.2. Второй аванс в размере 100% (Сто процентов) от стоимости Оборудования (Топливные резервуары) поставки Генерального подрядчика указанного в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») и 25% (Двадцать пять процентов) от твердой стоимости строительно-монтажных работ (без учёта стоимости Оборудования поставки Генерального подрядчика), указанной в п. 3.1.3. Договора подряда «под ключ», выплачивается Генеральному подрядчику после утверждения Заказчиком разделов ТХ ЖМТ (Технологические решения приёма и выдачи жидкого моторного топлива) рабочей документации «в производство работ».
4.1.3. Третий аванс в размере 25% (Двадцать пять процентов) от твердой стоимости строительно-монтажных работ (без учёта стоимости Оборудования поставки Генерального подрядчика, указанного в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ), указанной в п. 3.1.3. Договора подряда «под ключ», выплачивается Генеральному подрядчику после заливки фундаментов и подписания Заказчиком Актов о приёмке выполненных работ по этапам 2.2 Фундамент под здание операторной; 3.2. Фундамент под навес; 4.2. Фундамент под резервуарный парк.
4.1.4. Четвертый аванс в размере 25% (Двадцать пять процентов) от твердой стоимости строительно-монтажных работ (без учёта стоимости Оборудования поставки Генерального подрядчика, указанного в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ), указанной в п. 3.1.3. Договора подряда «под ключ», выплачивается Генеральному подрядчику после подписания Акта приёма-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг (по форме приложения № 9-6).
4.1.5. Сумма авансов, оплачиваемых согласно п.п. 4.1.1- 4.1.4 Договора подряда «под ключ», подлежит зачёту при оплате выполненных и принятых Работ пропорционально стоимости выполненных Работ. Соответствующие платежи осуществляются Заказчиком в пользу Генерального подрядчика суммами, уменьшенными на сумму зачтённых авансовых платежей.
4.1.6. При этом при расчёте и оплате авансов общий объём финансирования по Договору подряда «под ключ» не должен превышать 85% (Восемьдесят пять процентов) от Договорной цены. Если расчёт авансов превышает указанный предел, Заказчик прекращает авансирование и оплачивает Работы по факту их выполнения Генеральным подрядчиком и сдаче Заказчику.
4.1.7. Генеральный подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа в соответствии с п. <4.1.1. – 4.1.4> настоящего Договора подряда «под ключ» выставить и направить Заказчику оригинал счёта-фактуры установленного образца. За нарушение Генеральным подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора подряда «под ключ», Заказчик имеет право взыскать с Генерального подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от суммы НДС, подлежащей принятию к вычету на основании соответствующего счёта-фактуры, за каждый день нарушения срока направления счёта-фактуры.
При условии заключения Договора подряда «под ключ», предполагающего предоставление Генеральным подрядчиком Заказчику обеспечения возврата неотработанных авансов, пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Стороны согласовали, что существенным условием для оплаты сумм авансов согласно п.п. 4.1.1-4.1.4 Договора подряда «под ключ» является предоставление Генеральным подрядчиком Заказчику безусловных и безотзывных банковских гарантий обеспечения возврата указанных авансов (в случае ненадлежащего выполнения обязательств Генеральным подрядчиком). Банковская гарантия должна соответствовать образцу, указанному в Приложении № 21/1 к Договору подряда «под ключ». Срок окончания действия банковской гарантии не должен оканчиваться ранее чем через месяц после дня окончания выполнения строительно-монтажных Работ по Договору подряда «под ключ». В случае продления срока окончания выполнения строительно-монтажных Работ, срок действия банковской гарантии должен быть соответственно продлён. Банк, который выдаёт банковскую гарантию, выбирается Генеральным подрядчиком из списка банков-гарантов, указанных в Приложении № 21/2 к Договору подряда «под ключ». Впоследствии Генеральный подрядчик вправе письменно ходатайствовать перед Заказчиком об уменьшении суммы ранее выданной банковской гарантии на сумму отработанного аванса, в обеспечение которого была выдана соответствующая гарантия.
4.2.1. В исключительном случае объективной невозможности (не связанной с репутацией, финансовым или юридическим состоянием Генерального подрядчика) предоставления банковской гарантии по п. 4.2. Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик может письменно ходатайствовать перед Заказчиком о предоставлении с его согласия альтернативных способов обеспечения возврата авансов.
Стороны предусмотрели, что альтернативным способом обеспечения возврата авансов является одновременное предоставление независимой гарантии и договора поручительства физического лица (основного участника, акционера, выгодоприобретателя в уставном капитале Генерального подрядчика, владеющего наибольшим размером доли в его уставном капитале или конечного бенефициара Генерального подрядчика).
Под объективной невозможностью предоставления банковской гарантии Стороны понимают случаи письменного отказа всех содержащихся в списке банков-гарантов, указанных в Приложении № 21/2 к Договору подряда «под ключ», имеющих офисы в субъекте РФ - месте нахождения Генерального подрядчика, от предоставления банковской гарантии. Также под объективной невозможностью предоставления банковской гарантии понимается отсутствие в субъекте РФ - месте нахождения Генерального подрядчика банков-гарантов, указанных в Приложении № 21/2 к Договору подряда «под ключ».
4.2.2. Письменное ходатайство о предоставлении альтернативных способов обеспечения возврата авансов должно быть направлено Генеральным подрядчиком в адрес Заказчика до наступления первого срока финансирования работ по Совмещённому графику выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») и с расчётом того, чтобы сроки выполнения Работ не были нарушены. Указанное ходатайство должно мотивированно разъяснять невозможность предоставления банковской гарантии по п. 4.2. Договора подряда «под ключ» и предлагать обоснованные варианты финансово обеспеченных гарантов - коммерческих организаций по независимой гарантии и поручителей - физических лиц по договору поручительства. К ходатайству должны быть приложены заверенные Генеральным подрядчиком копии документов, подтверждающие его доводы.
Если ходатайство Генерального подрядчика не мотивированно, отсутствуют основания для обращения с ходатайством или оно не содержит документов, подтверждающих доводы Генерального подрядчика, а равно при не предоставлении Генеральным подрядчиком обеспечения, указанного в п. 4.2. Договора подряда «под ключ», либо в отсутствие ходатайства о предоставлении альтернативных способов обеспечения возврата авансов, Заказчик вправе не выплачивать авансы Генеральному подрядчику до момента предоставления им обеспечения, указанного в п. 4.2. Договора подряда «под ключ» или отказаться от его исполнения в связи с нарушением существенного условия. В этом случае ст. 717 ГК РФ о возмещении убытков применяться не будет.
4.2.3. В случае согласования Заказчиком ходатайства Генерального подрядчика о предоставлении альтернативных способов обеспечения возврата авансов, Генеральный подрядчик направляет Заказчику для рассмотрения проект безусловной и безотзывной независимой гарантии, который оформляется аналогично образцу банковой гарантии, указанному в Приложении № 21/1 к Договору подряда «под ключ». Срок окончания действия независимой гарантии не должен оканчиваться ранее чем через месяц после дня окончания выполнения строительно-монтажных Работ по Договору подряда «под ключ». В случае продления срока окончания выполнения строительно-монтажных Работ, срок действия независимой гарантии должен быть соответственно продлён.
К направляемому проекту независимой гарантии должны быть приложены: заверенная копия бухгалтерского баланса гаранта на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; актуальная выписка из ЕГРЮЛ на гаранта, выданная не позднее одного месяца до момента предоставления Заказчику; список текущих судебных дел, рассматриваемых с участием гаранта в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
4.2.4. Гарант, который выдаёт независимую гарантию, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и отвечать следующим требованиям:
- актив бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату не должен быть меньше 85% (Восемьдесят пять процентов) от Договорной цены;
- в отношении гаранта не должно быть введено наблюдение или какая-либо иная процедура банкротства;
- гарант не должен выступать ответчиком по судебным делам в арбитражных судах и судах общей юрисдикции на общую сумму, превышающую 25% (Двадцать пять процентов) актива бухгалтерского баланса;
- наряду с независимой гарантией Генеральный подрядчик обеспечивает предоставление Заказчику подлинного протокола общего собрания участников (акционеров) гаранта об одобрении всеми участниками (акционерами) выдачи независимой гарантии Заказчику. Действительность указанного протокола должна быть подтверждена в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Без предоставления указанного протокола и окончательно оформленной независимой гарантии Заказчик вправе не выплачивать авансы Генеральному подрядчику.
4.2.5. В случае согласования Заказчиком ходатайства Генерального подрядчика о замене способа обеспечения возврата авансов, Генеральный подрядчик наряду с проектом независимой гарантии согласовывает с Заказчиком проект договора поручительства физического лица (основного участника, акционера, выгодоприобретателя в уставном капитале Генерального подрядчика, владеющего наибольшим размером доли в его уставном капитале или конечного бенефициара Генерального подрядчика). Проект договора поручительства должен содержать условия о солидарном поручительстве за возврат Генеральным подрядчиком (в случае ненадлежащего выполнения обязательств) соответствующего аванса. Срок договора поручительства по возврату авансов не должен оканчиваться ранее чем через месяц после дня окончания выполнения строительно-монтажных Работ по Договору подряда «под ключ». В случае продления срока окончания выполнения строительно-монтажных Работ, срок действия договора поручительства должен быть соответственно продлён.
4.2.6. Генеральный подрядчик осведомлён о том, что он может нести ответственность за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в результате возможного предоставления недостоверных или не соответствующих требованиям законодательства РФ документов и сведений, на основании которых Заказчику были предоставлены независимая гарантия и договор поручительства для получения денежных средств Заказчика.
При условии заключения Договора подряда «под ключ», не предполагающего предоставление Генеральным подрядчиком Заказчику обеспечения возврата неотработанных авансов в соответствии с условиями отбора Генерального подрядчика, установленными Инструкцией по участию в отборе, утв. ООО «Газпромнефть-Центр», пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Генеральный подрядчик несёт ответственность за нецелевое использование полученных авансов. Под нецелевым использованием полученных авансов Стороны договорились понимать расходование авансов на цели, не предусмотренные Договором подряда «под ключ».
В случае выявления факта нецелевого использования авансов Генеральный подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком о возврате аванса, обязан перечислить на расчётный счёт Заказчика сумму аванса, использованного не в соответствии с целевым назначением.
Требование Заказчика вернуть полученный Генеральным подрядчиком аванс, само по себе не является односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора подряда «под ключ» и не может приводить к его расторжению.
4.2.1. Общий объём авансирования по Договору подряда «под ключ» не должен превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с учётом НДС 18%. По достижении указанной суммы выплаченных авансов, авансирование по договору прекращается. Оплата Работ производится после их выполнения в соответствии с Совмещённым графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») и приёмки Заказчиком, в порядке, установленном п.п. 4.7 - 4.10 Договора подряда «под ключ».
В случае если по итогам отбора в соответствии с условиями отбора Генерального подрядчика, установленными Инструкцией по участию в отборе, утв. ООО «Газпромнефть-Центр», предусматривается авансирование Работ, изложить п.4.3. в следующей редакции:
4.3.Генеральный подрядчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего аванса представляет Заказчику отчёт его использовании с приложением подтверждающих документов. В течение 10 (Десяти) календарных дней Заказчик рассматривает отчёт и при необходимости направляет Генеральному подрядчику перечень замечаний для их устранения и представления дополнительных документов. Генеральный подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней устраняет замечания и направляет окончательный вариант отчёта Заказчику.
Заказчик вправе взыскать с Генерального подрядчика неустойку за нецелевое использование полученных авансов в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы аванса, использованного не по назначению за каждый день его нецелевого использования. В случае выявления факта нецелевого использования авансов неустойка исчисляется с момента их списания с расчётного счёта Заказчика.
Отказ от предоставления документов по использованию аванса, непредставление или несвоевременное их представление Генеральным подрядчиком Заказчику, расценивается Сторонами как факт нецелевого использования выданного аванса, и даёт право Заказчику на применение мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом.
4.3.1.Заказчик вправе не оплачивать каждый последующий авансовый платеж до предоставления Генеральным подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного п. 4.3 Договора подряда «под ключ», подтверждающих целевое использование ранее полученного аванса.
В случае если по итогам отбора в соответствии с условиями отбора Генерального подрядчика, установленными Инструкцией по участию в отборе, утв. ООО «Газпромнефть-Центр», не предусматривается авансирование Работ, изложить п.4.3. в следующей редакции:
4.3. (не применяется)
4.4. Приёмка выполненных Работ осуществляется по законченным технологическим этапам работ, в пределах лимитов финансирования и сроков, установленных в Совмещенном графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
4.5. В случае внесения Заказчиком обоснованных изменений в Задание на проектирование или Рабочую документацию, которые влекут за собой полное исключение определенного этапа, подэтапа или вида работ, стоимость этих работ исключается полностью из договорной цены. Договорная цена подлежит уменьшению путём подписания дополнительного соглашения.
Подготовленный Заказчиком в рамках настоящего пункта проект дополнительного соглашения об уменьшении Договорной цены направляется в адрес Генерального подрядчика, который рассматривает его в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения и в указанный срок возвращает Заказчику подписанный экземпляр либо мотивированные и обоснованные замечания по проекту дополнительного соглашения. В случае если в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Генеральным подрядчиком проекта дополнительного соглашения в адрес Заказчика не будет возвращён подписанный экземпляр этого дополнительного соглашения или не поступят мотивированные и обоснованные замечания, такое дополнительное соглашение будет считаться подписанным и подлежащим применению.
4.6. Опережение исполнения графика выполнения работ не влечёт за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объёма финансирования, установленного в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») в отчётном месяце.
4.7. Оплата выполненных и принятых проектно-изыскательских работ производится Заказчиком после подписания обеими Сторонами Акта о приёмке выполненных работ, оформленного с учётом статьи 17.1 Договора подряда «под ключ», оригинала счёта-фактуры на выполненные Работы в следующем порядке:
- 80% (Восемьдесят процентов) от общей стоимости проектно-изыскательских работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения в полном объёме разработанной Технической документации, имеющей положительное заключение экспертизы и необходимые согласования;
- 20% (Двадцать процентов) от общей стоимости проектно-изыскательских работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения последнего отчёта об осуществлении Генеральным подрядчиком авторского надзора за строительством.
4.8. Оплата выполненных и принятых работ за выполнение Функций технического заказчика осуществляется после подписания обеими Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (оформленного с учётом статьи 17.2 Договора подряда «под ключ») и оформления оригинала счёта-фактуры в следующем порядке:
- 80% (Восемьдесят процентов) от общей стоимости работ по выполнению Функций технического заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения разрешения на строительство;
- 20% (Двадцать процентов) от общей стоимости работ по выполнению Функций технического заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.9. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ в случае предоставления ненадлежащем образом оформленной документации, не соответствующей законодательству РФ или Договору подряда «под ключ» либо в случае предоставления ненадлежащем образом оформленного Акта о приёмке выполненных работ, счёта-фактуры до устранения замечаний в их оформлении.
4.10. Оплата выполненных и принятых по актам строительно-монтажных работ и работ по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также гарантийного обеспечения, осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- 95% (Девяносто пять процентов) от стоимости выполненных и принятых строительно-монтажных работ, согласно Совмещённому графику выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»), оплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней, со дня подписания двусторонних актов сдачи-приёмки работ, оформленных в соответствии со статьёй 23 Договора подряда «под ключ» и оригинала счёта-фактуры на выполненные Работы;
- гарантийное обеспечение в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости выполненных и принятых строительно-монтажных работ Договора подряда «под ключ», согласно Совмещённому графику выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения Гарантийного срока эксплуатации Объекта, при наличии подписанных актов о сдаче-приёмке объекта в гарантийную эксплуатацию, итогового акта сверки всех взаимных расчётов, отсутствия неустранённых претензий к качеству Работ и исполнительной документации со стороны Заказчика и подписания обеими Сторонами Акта об исполнении гарантийных обязательств.
4.11. При наличии, на момент окончания Гарантийного срока, не устранённых Генеральным подрядчиком замечаний, выявленных в гарантийный период, оплата гарантийного обеспечения осуществляется в сумме за вычетом стоимости работ по устранению замечаний, определяемой на основе сметы, подготовленной Заказчиком (либо привлечёнными им третьими лицами). Оплата оставшейся части гарантийного обеспечения осуществляется после устранения Генеральным подрядчиком всех замечаний и дефектов. При этом в случае не устранения Генеральным подрядчиком замечаний или нарушение сроков их устранения, оставшаяся часть гарантийного обеспечения удерживается Заказчиком в счет возмещения расходов Заказчика по устранению таких замечаний и дефектов. Условия настоящего пункта сохраняют силу при досрочном расторжении (прекращении) Договора подряда «под ключ».
4.12.Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Генерального подрядчика.
4.13.Днём исполнения обязательств по оплате признаётся дата зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка, обслуживающего получателя средств.
4.14.Заказчик вправе по дополнительному соглашению с Генеральным подрядчиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.
4.15.В счёт причитающихся Генеральному подрядчику авансов Заказчик может на основании письменного уведомления Генерального подрядчика осуществить оплату работ или приобретаемых материалов и оборудования в адрес третьих лиц по письменному уведомлению Генерального подрядчика. Письменное уведомление об оплате в адрес третьего лица должно содержать:
- наименование, ИНН/КПП и банковские реквизиты третьего лица;
- сумму, которую необходимо перечислить третьему лицу;
- основание платежа (реквизиты договора, счёта, товарной накладной, акта об оказании услуг и т.п.).
Статья 5. Сроки и порядок выполнения РаботСтороны согласовали следующие сроки выполнения Работ:
5.1. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ:
• Начало работ: <_________>
• Окончание работ: <_________>
5.1.1.Предельная продолжительность исправления Проектной документации по замечаниям Заказчика составляет 5 (Пять) рабочих дней, а по замечаниям органов экспертизы составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента возникновения замечаний.
5.2. Сроки выполнения Функций технического заказчика:
• Начало работ: <_________>
• Окончание работ: <_________>
5.3. Сроки выполнения строительно-монтажных работ:
• Начало работ: <_________>
• Окончание работ: <_________>
5.3.1.Сроки выполнения строительно-монтажных работ изменению не подлежат, в связи с чем представление Генеральным подрядчиком Заказчику Рабочей документации на утверждение, должно осуществляться с учётом срока её рассмотрения Заказчиком, указанного в п. 7.4. Договора подряда «под ключ».
5.3.2.Строительно-монтажные работы разбиваются на технологические этапы. Технологический этап, выделенный в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»), является элементом сдачи-приёмки выполненных работ.
5.4. Сроки начала и окончания работ по авторскому надзору определяются сроками начала и окончания строительства, реконструкции Объекта.
5.5. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Генерального подрядчика о продлении сроков выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статьях 9 и 31 Договора подряда «под ключ».
5.6.Задержка сроков выполнения работ, произошедшая не по вине Генерального подрядчика, дают ему право на продление сроков выполнения работ при подписании Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. При этом продление сроков выполнения работ не может превышать срок соответствующей задержки.
5.7.Задержка сроков, произошедшая по вине Генерального подрядчика, не даёт ему право на продление сроков выполнения Работ.
5.8. Сроки выполнения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) указаны в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
5.9. Объект должен быть построен Генеральным подрядчиком «под ключ» и сдан Заказчику в сроки, указанные в п. 5.2. и п. 5.3. Договора подряда «под ключ». В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ нарушение сроков начала и окончания работ, сроков выполнения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) является основанием для применения штрафных санкций, указанных в п. 27.3 Договора подряда «под ключ».
5.10. Любое изменение сроков выполнения Работ оформляется путём подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда «под ключ».
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОНСтатья 6. Принятие Генеральным подрядчиком условий Договора
Генеральный подрядчик подтверждает и гарантирует, что он:
6.1. Несёт полную ответственность за качественное и своевременное выполнение Работ и обязательств в соответствии с законодательством РФ и Договором подряда «под ключ».
6.2. На Дату вступления Договора подряда «под ключ» в силу изучил всю представленную ему документацию об Объекте, посетил земельный участок, передаваемый Заказчиком для выполнения Работ, а также для размещения строительных сооружений, машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе строительства, реконструкции, принял во внимание условия расположения Объекта, которые могут повлиять на ход Работ, предварительно ознакомился с Договорной ценой и принимает на себя риски, связанные с указанными в статье 6 Договора подряда «под ключ» обстоятельствами.
Генеральный подрядчик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными обстоятельствами, не могут являться основанием для претензий к Заказчику, включая требования о продлении сроков выполнения Работ или увеличении Договорной цены.
6.3. Изучил и добровольно согласовал Договор подряда «под ключ» и все приложения к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.4. Никакая другая работа Генерального подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору подряда «под ключ».
Статья 7. Обязательства ЗаказчикаВ соответствии с Договором подряда «под ключ» Заказчик обязан:
7.1. Представить правоустанавливающие документы на земельный участок или Объект (в случае его реконструкции), желаемую схему организации земельного участка. Перечень и сроки представления данных материалов, приведены в Приложении № 6 к Договору подряда «под ключ».
7.2. Согласовать с Генеральным подрядчиком Задание на проектирование и перечень применяемого оборудования Заказчика.
7.3. Назначить своего представителя для взаимодействия с Генеральным подрядчиком на период проведения изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, ввода объекта в эксплуатацию, освоения производственных мощностей, авторского и строительного контроля. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора подряда «под ключ» в силу уведомить Генерального подрядчика о назначенном Представителе.
7.4. После разработки Генеральным подрядчиком Технической документации провести её рассмотрение в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления на рассмотрения Заказчику.
7.5. После рассмотрения Технической документации в течение 5 (Пяти) рабочих дней принять решение о её согласовании и разрешении использования при выполнении Работ, уведомив об этом Генерального подрядчика, либо направить мотивированные возражения и замечания для устранения их Генеральным подрядчиком. Срок устранения замечаний составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента получения Генеральным подрядчиком мотивированного возражения Заказчика по результатам рассмотрения Технической документации.
7.6. Осуществлять оплату выполненных Генеральным подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьёй 4 Договора подряда «под ключ», оплату восстановительной стоимости по акту обследования, сноса зелёных насаждений и расчёта их восстановительной стоимости, оплату за мощность при присоединении к электрическим сетям энергоснабжающих организаций и при подключении Объекта к системе водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающей организации, а также осуществлять иные платежи, предусмотренные Договором подряда «под ключ» и дополнительными соглашениями к нему.
7.7. Передать по акту приёма-передачи Строительную площадку (Приложение № 9-1 к Договору подряда «под ключ») в соответствии с Совмещённым графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 Договором подряда «под ключ»).
7.8. Осуществлять строительный контроль Заказчика за выполнением Работ Генеральным подрядчиком и его Субподрядчиками либо поручить его осуществление третьему лицу по договору. О заключении такого договора Заказчик письменно уведомляет Генерального подрядчика и сообщает ему наименование, реквизиты организации – исполнителя Строительного контроля Заказчика.
7.9. Осуществлять поэтапную приёмку надлежащим образом выполненных Работ.
7.10. Сформировать Рабочую и Приёмочную комиссию, организовать приёмку законченного строительством Объекта и при необходимости восстановить межевые знаки, в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного сообщения Генерального подрядчика о завершении строительно-монтажных работ и готовности объекта к окончательной сдаче-приёмке.
7.11. Подготовить и представить Приёмочной комиссии всю необходимую документацию (предварительно переданную Генеральным подрядчиком) в соответствии со СНиП 3.01.04-87.
7.12. Исполнять свои обязанности по поставке Материалов и Оборудования согласно Совмещённому графику выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
7.13. Извещать заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, Генерального подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и Оборудования, необходимости их приёмки и разгрузки Генеральным подрядчиком.
Статья 8. Обязательства Генерального подрядчикаВ соответствии с Договором подряда «под ключ» Генеральный подрядчик обязан:
8.1. Генеральный подрядчик, в случаях предусмотренных Договором подряда «под ключ» и в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до запланированной даты перечисления аванса предоставляет Заказчику соответствующее обеспечение аванса.
После получения авансов Генеральный подрядчик обязан обеспечить их целевое использование для выполнения Работ по Договору подряда «под ключ».
8.2. Генеральный подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику информацию по всем случаям привлечения финансирования со стороны кредитных учреждений для исполнения обязательств по Договору подряда «под ключ» в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора о финансировании или с момента фактического получения очередного финансирования. Информация о привлечении финансирования раскрывается в следующем объёме: размер финансирования; условия предоставления и возврата финансирования; сроки возврата финансирования; кредитное учреждение, предоставившее финансирование.
8.3. Генеральный подрядчик не вправе уступать (полностью или частично) свои права и обязанности по Договору подряда «под ключ» либо передавать (полностью или частично) в залог свои права по Договору подряда «под ключ» третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. За нарушение этого запрета Генеральный подрядчик несёт ответственность в соответствии с п. 27.22 Договора подряда «под ключ».
8.4. При выполнении Функций технического заказчика и разработки Проектной документации:
8.4.1. Получить утверждённое Заказчиком Задание на проектирование.
8.4.2. Выполнить подготовительные работы: сбор исходно-разрешительной документации, получение в соответствующих органах всех необходимых согласований, разрешений и технических условий для проведения изысканий, проектирования и строительства, а также получение градостроительного плана, при необходимости получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и организация публичных слушаний по этому вопросу, получение технических условий на подключение Объекта к действующим городским сетям или согласование применения локальных очистных сооружений и артезианских скважин, получение технических условий на вынос, перекладку, защиту инженерных сетей.
8.4.3.Изучить Строительную площадку на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей, а также препятствующих проведению проектирования, строительно-монтажных работ и эксплуатации Объекта.
8.4.4.При необходимости, продлить срок действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, радиофикацию, телефонизацию или обеспечить докупку мощностей в соответствующих организациях (оплата дополнительной мощности по договорам на технологическое присоединение осуществляется Заказчиком).
8.4.5.В случае необходимости пройти процедуру согласования архитектурно-планировочных решений с градостроительным советом муниципального образования, на территории которого выполняются Работы, и внести изменения в градостроительный план земельного участка (по предварительному письменному одобрению Заказчика).
8.4.6.Разработать Техническую документацию в полном соответствии с полученными от Заказчика Заданием на проектирование, «Методическими указаниями к составу и общими требованиями к содержанию разделов проектной документации на строительство автозаправочных комплексов», «Техническими требованиями к АЗК (МТАЗК) сети ПАО «Газпром нефть», действующими типовыми проектными решениями, утверждёнными ПАО «Газпром нефть», «Книгой фирменного стиля розничного бренда сети АЗК» а также «Каталогом промышленных стандартов потребительского бренда ПАО «Газпром нефть».
8.4.7.Получить положительное заключение экспертизы проектной документации.
8.4.8.Получить от Заказчика Рабочую документацию «в производство работ» в соответствии с п. 5.4 СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004).
8.4.9. Разработать технологический регламент обращения со строительными отходами на объекте и проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на период строительства Объекта (ПНООЛР), согласовать их с компетентными органами.
8.4.10. Обеспечивать проведение авторского надзора за производством работ в соответствии с полученным от Заказчика по двустороннему акту методическим документом М-02.05.01-06 «Инструкция об авторском надзоре за качеством строительно-монтажных работ на объектах предприятий нефтепродуктообеспечения».
8.4.11. В соответствии со статьей 13 Договора подряда «под ключ» согласовать с Заказчиком Техническую документацию и вынос границ земельного участка в натуру.
8.4.12. Заблаговременно запросить у Заказчика доверенность для оформления разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иных необходимых для выполнения работ документов.
8.4.13. В установленные законодательством РФ и Договором подряда «под ключ» сроки получить разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
8.5. При выполнении функций Генерального подрядчика:
8.5.1. Согласно ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ подать уведомление о начале строительства в орган государственного строительного надзора, которому подконтролен Объект.
8.5.2. В случае если Законодательством РФ предусмотрена необходимость получения в соответствующей административно-технической инспекции ордера на выполнение земляных, строительных и ремонтных работ, Генеральный подрядчик в счёт Договорной цены и без изменения сроков выполнения работ обязан получить этот ордер и начать выполнение работ на Строительной площадке непосредственно после получения ордера.
8.5.3.Оформлять наряды–допуски и иные разрешительные документы, связанные с производством строительно-монтажных работ на Объекте.
8.5.4.Назначать лиц, ответственных за строительство Объекта, и направить Заказчику заверенные копии приказов об их назначении в течении 3 (Трёх) рабочих дней после подписания Договора подряда «под ключ».
8.5.5.Получать разрешения соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения.
8.5.6.Определять и согласовывать с Заказчиком объёмы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы.
8.5.7.В случае необходимости получать разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений.
8.5.8.Надлежащим образом выполнить и сдать все строительно-монтажные работы в объёме и сроки, предусмотренные Договором подряда «под ключ», Технической документаций и законодательством РФ.
8.5.9.Обеспечить организацию строительно-монтажных работ согласно полученного от Заказчика по двустороннему акту методического документа СК-02.05.01 «Порядок организации капитального строительства на предприятиях нефтепродуктообеспечения».
8.5.10. Организовать строительную площадку в соответствии с Проектом организации строительства, разместить временные межевые знаки, подтверждающие установление поворотных точек границ земельного участка на период проведения строительных работ, установить места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, не пригодных для вторичного использования, определить точки подключения к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации.
8.5.11. Возвести собственными силами в счёт Договорной цены, все временные здания, сооружения и дороги, необходимые для выполнения работ Генеральным подрядчиком, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, включая договор с ресурсоснабжающей организацией на временное водоснабжение и водоотведение и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с Заказчиком, а также установить временное освещение.
8.5.12. Регистрировать в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб.
8.5.13. Осуществлять учёт, хранение, предмонтажную ревизию и проверку материалов и оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов. Принимать в монтаж материалы и оборудование поставки Заказчика.
8.5.14. Выполнять порядок ведения исполнительной, технической, производственной и отчётной документации, предусмотренной законодательством РФ и Договором подряда «под ключ».
8.5.15. Обеспечить функционирование собственной системы контроля качества ведения строительно-монтажных работ и осуществлять регулярный внутренний контроль за производством работ, соответствием объёма, стоимости и качества работ Договору подряда «под ключ», Технической документации, строительным нормам и правилам на производство и приёмку этих работ.
8.5.16. В необходимых случаях, по согласованию с Заказчиком, организовывать обоснованное внесение изменений в рабочую или сметную документацию в рамках полученного от Заказчика по двустороннему акту методического документа М-02.05.01-19 «Методические указания об общих требованиях к внесению изменений в рабочую и проектную документацию на строительство автозаправочных комплексов (АЗК) и нефтебаз», её переутверждение и изменять сроки выполнения отдельных этапов Работ.
8.5.17. Осуществлять разгрузку и принимать Материалы и Оборудование поставки Заказчика (напрямую от поставщиков Заказчика или через транспортные организации), подписывать товарные и транспортные накладные, оформлять акты, в соответствии с нижеуказанным порядком:
8.5.17.1. Назначить лиц, ответственных за приёмку поставляемого Заказчиком (поставщиками Заказчика) Материалов и Оборудования и направить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц в течение 3 (Трёх) рабочих дней после подписания Договора подряда «под ключ». Запросить в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора подряда «под ключ» доверенность у Заказчика на приёмку поставляемых Заказчиком (поставщиками Заказчика) Материалов и Оборудования, сообщить необходимые данные для выдачи доверенности на лиц, назначенных приказом.
8.5.17.2. На основании выданной Заказчиком доверенности принимать Материалы и Оборудование поставки Заказчика, подписывать товарные и транспортные накладные, оформлять акты.
8.5.17.3. Во всех случаях, когда при приёмке Материалов и Оборудования поставки Заказчика от транспортных организаций устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования или веса Материалов и Оборудования или их количества сведениям, указанным в товарной и транспортной накладной, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ, Генеральный подрядчик обязан совместно с представителем транспортной организации оформить соответствующий акт в трёх экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика, Генерального подрядчика и транспортной организации) о составлении которого сделать отметку в товарной и транспортной накладной. Генеральный подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выявления несоответствий в поставленных Материалах и Оборудовании сообщать Заказчику о каждом таком случае с приложением электронных копий подтверждающих документов. В течение 5 (Пяти) рабочих дней Генеральный подрядчик обязан передать Представителю Заказчика оригиналы документов подтверждающих несоответствия в поставленных Материалах и Оборудовании.
8.5.17.4. Осуществлять приёмку Материалов и Оборудования поставки Заказчика по количеству и качеству, в течение дня поступления Материалов и Оборудования на Строительную площадку.
8.5.17.5. Осуществлять приёмку путём проверки Материалов и Оборудования на соответствие сведениям, указанным в товарной и транспортной накладной.
8.5.17.6. По окончании приёмки Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Генеральный подрядчик составляет Акт осмотра МТР по форме, указанной в Приложении № 9-5 к Договору подряда «под ключ».
8.5.17.7. Генеральный подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приёмки Материалов и Оборудования направить Представителю Заказчика электронные копии документов по поставке в составе:
- подписанные товарные и транспортные накладные;
- счета и счета-фактуры;
- оформленные и подписанные Акты осмотра МТР.
8.5.17.8. Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента приёмки Материалов и Оборудования передать Представителю Заказчика оригиналы документов по поставке в составе:
- подписанные товарные и транспортные накладные;
- счета и счета-фактуры;
- оформленные и подписанные Акты осмотра МТР;
- техническую документацию и документацию о качестве.
8.5.18. Приёмка имеющих несоответствия Материалов и Оборудования поставки Заказчика возможна только после уведомления об этом Генерального подрядчика Представителем Заказчика. После согласования срока дальнейшей приёмки с участием Представителей Заказчика и поставщика, Стороны действуют в соответствии с нижеуказанным порядком:
8.5.18.1. Несоответствие Материалов и Оборудования поставки Заказчика по качеству и количеству оформляется актом о приёмке материалов по типовой межотраслевой форме № М-7 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а), который в обязательном порядке должен содержать:
- наименование Генерального подрядчика, составившего акт, и наименование поставщика, адреса сторон (а также грузоотправителя, если отгрузка осуществлялась не поставщиком);
- дата и номер акта, место приёмки Материалов и Оборудования поставки Заказчика и составления акта, дата и время начала и окончания приёмки, Ф.И.О., наименование должностей и организаций лиц, участвующих в приёмке;
- дата и номер транспортной накладной;
- дата и номер акта о несоответствии (в случае его составления);
- условия хранения Материалов и Оборудования поставки Заказчика на Строительной площадке до их приёмки, состояние тары и упаковки в момент осмотра, сведения за чьим весом или пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружены Материалы и Оборудование, общий вес Материалов и Оборудования поставки Заказчика - фактический и по документам;
- в случае обнаружения недостачи – точное количество недостающих Материалов и Оборудования поставки Заказчика и его стоимость, каким способом определено количество недостающего Товара, заключение о причинах образования недостачи;
- при обнаружении некомплектности Материалов и Оборудования поставки Заказчика указывается количество и перечень недостающих частей, узлов и деталей, а при выявлении дефектов указывается заключение о характере выявленных дефектов и причина их возникновения;
- другие данные, которые, по мнению представителей Генерального подрядчика, участвующих в приёмке, должны быть указаны в акте.
Акт составляется и подписывается в день приёмки всеми лицами, участвующими в приёмке, а также представителем Заказчика и поставщика, в случае их присутствия.
Акт о скрытых недостатках Материалов и Оборудования, которые не установлены при непосредственной приёмке Материалов и Оборудования, составляется по мере их обнаружения, в том числе, в период эксплуатации (использования), в пределах гарантийного срока.
8.5.19. Обеспечивать в составе оборудования поставки Генерального подрядчика поставку горизонтальных подземных топливных резервуаров (далее - РГСД).
8.5.20. Оформлять Акты входного контроля РГСД с указанием комплектности технологического оборудования, показаний манометров и общих результатов ВИК (визуально-измерительный контроль) по форме Приложение № 9-4 к Договору подряда «под ключ».
8.5.21. При приёмке, складировании и хранении в соответствии с проектом организации строительства и другой нормативной документацией Материалов и Оборудования Генеральный подрядчик должен обеспечить принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу или повреждения. В случае утраты, порчи или повреждения Материалов и Оборудования, принятых Генеральным подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счёт Генерального подрядчика.
8.5.22. Неиспользованные Генеральным подрядчиком Материалы и Оборудование поставки Заказчика вернуть Заказчику по Акту приёма-передачи с осуществлением входного контроля качества на Строительной площадке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.
8.5.23. Доставить на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществлять их разгрузку и складирование, выполнять ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генеральным подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ, должны быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
8.5.24. Обеспечить в ходе выполнения Работ на Строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся, реконструируемых и прилегающих к ним объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, соблюдение правил промышленной безопасности, а в случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность, в соответствии с Договором подряда «под ключ» и законодательством РФ.
8.5.25. Согласовать с органами государственного строительного надзора порядок ведения работ на Объекте, и обеспечить его соблюдение на Строительной площадке.
8.5.26. Осуществлять за свой счёт содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Обеспечить мойку колёс, выезжающих со Строительной площадки транспортных средств для исключения выноса грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов).
8.5.27. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками или привлечёнными поставщиками.
8.5.28. Еженедельно, предоставлять Заказчику отчёт о состоянии строительства, реконструкции Объекта (в бумажном и электронном виде в формате: Microsoft Office Excel.xlsx (для таблиц), Microsoft Office Project 2007.mpp (для графика производства работ) и jpg (для фотоотчётов)) в следующем порядке: каждый понедельник до 16 часов – в электронном виде, в течение последующих 5 (Пяти) рабочих дней – на бумажном носителе.
8.5.29. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Генеральным подрядчиком Работам.
8.5.30. В период выполнения Работ, в соответствии с требованиями законодательства РФ, своевременно вести Исполнительную и Техническую документацию. Комплект Исполнительной и Технической документации на предъявляемые к приёмке Работы ежемесячно представлять Заказчику одновременно с Актами о приёмке выполненных работ. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной и Технической документации по Объекту на месте выполнения Работ, и предоставлять Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную и Техническую документацию, в том числе, все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.
8.5.31. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счёт Договорной цены, своими силами и средствами строить, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов, в соответствии с ПОС (проекта организации строительства) и ППР (проекта производства работ).
8.5.32. Обеспечивать в процессе проведения Работ собственными силами и денежными средствами в счёт Договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора, снега, с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также осуществлять платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности на основании разработанного и согласованного в установленном порядке технологического регламента обращения со строительными отходами на объекте и проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).
8.5.33. По завершении работ представить справки сдачи-приёмки строительных отходов и заключение территориального государственного органа в сфере природопользования и охраны окружающей среды о соответствии выполненных работ требованию согласованного технологического регламента по обращению со строительными отходами. За свой счёт заключать договоры на удаление строительных отходов с территории Строительной площадки.
8.5.34. Оформить и передать Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла, части Объекта или Объекта в целом акты индивидуального и комплексного испытания по формам, установленным СНиП 3.01.04-87.
8.5.35. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни Представителям Заказчика, Строительному контролю Заказчика, представителям государственных (муниципальных) надзорных и контролирующих органов, а также членам Рабочей и Приёмочной комиссии во время их работы.
8.5.36. Обеспечивать в счёт Договорной цены проведение всех необходимых исследований, измерений, съёмок в соответствии с требованиями законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, обеспечения пожарной и промышленной безопасности, для получения заключения о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8.5.37. В счёт Договорной цены обеспечивать охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение всего срока выполнения Работ по Договору подряда «под ключ» и до подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию.
8.5.38. Брать на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
8.5.39. Соблюдать в течение всего срока выполнения Работ все необходимые меры противопожарной, промышленной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством РФ.
8.5.40. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлечённый к выполнению работ от лица Генерального подрядчика, выполняет их в соответствии законодательством РФ.
8.5.41. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, безопасной эксплуатации Объекта.
8.5.42. В случае принятия Заказчиком решения о консервации или досрочном прекращении строительства Объекта передать Заказчику для консервации прекращённый строительством Объект в порядке, установленном дополнительным соглашением к Договору подряда «под ключ».
8.5.43. Принимать своевременные меры по снятию претензий о качестве выполнения Работ, исходящих от Заказчика.
8.5.44. Участвовать в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих модернизации, техническому перевооружению или консервации, в оформлении дефектных ведомостей, ведомостей объёмов работ, смет и иных, связанных с этих документов.
8.5.45. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного (муниципального) надзора и контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
8.5.46. Устранять замечания органов государственного (муниципального) надзора и контроля за счёт собственных средств и в сроки, не влияющие на сроки выполнения Работ по Договору подряда «под ключ».
8.5.47. Принимать участие в проведении испытаний оборудования и инженерных систем.
8.5.48. Извещать Заказчика и органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте или Строительной площадке.
8.5.49. Осуществлять строительство Объекта и его составных частей в границах земельного участка, указанного в п. 2.1 Договора подряда «под ключ».
8.5.50. Осуществлять работы по размещению линейных объектов, примыканий и работ по благоустройству, в том числе за границами земельного участка, указанного в п. 2.1 Договора подряда «под ключ».
8.5.51. Генеральный подрядчик в счёт Договорной цены обеспечивает транспортирование образуемых в ходе выполнения Работ отходов (в том числе загрязнённый грунт), с их передачей на специализированный полигон для обращения. Обращение (в том числе сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение) с такими отходами должно осуществляться организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами I - IV классов опасности. Генеральный подрядчик самостоятельно производит все расчёты с этими организациями без увеличения Договорной цены.
При привлечении организаций для сбора и транспортирования отходов, Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с такими организациями предоставить Заказчику копию договора и лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности. Кроме того, Генеральный подрядчик обязуется предоставлять Заказчику копии справок на размещение отходов (в том числе загрязнённый грунт) на специализированном полигоне
8.6. На этапе ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:
8.6.1. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Технической документацией направить Заказчику письменное сообщение о завершении строительно-монтажных работ и готовности объекта к окончательной сдаче-приёмке.
8.6.2.Заранее получить все необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию заключения, обследования и согласования.
8.6.3.До ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию заключить от имени Заказчика договоры на подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, которые необходимые для нормальной эксплуатации Объекта, в том числе, но не ограничиваясь: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение.
8.6.4.Осуществить все необходимые платежи, за исключением платежей, осуществляемых Заказчиком (плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, компенсационная стоимость за ущерб зелёным насаждениям).
8.6.5. Сформировать комплект исполнительной документации, предъявляемый Рабочей и Приёмочной комиссии в соответствии с методическим документом М-02.05.01-09 «Методические указания к составу документов и материалов, подготавливаемых при приёмке и вводе объектов АЗК в эксплуатацию, и их государственной регистрации».
8.6.6.В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала работ по приёмке законченного строительством Объекта представить Представителю Заказчика комплект исполнительной технической документации для проверки.
8.6.7.Участвовать в Рабочей и Приёмочной комиссии по приёмке законченного строительством Объекта, в восстановлении межевых знаков, а также обеспечивать устранение всех замечаний, выявленных в ходе проведения комиссии.
8.6.8.Обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией Объекта. Результатом ввода Объекта в эксплуатацию является получение Генеральным подрядчиком на имя Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача оригинала этого разрешения Заказчику.
8.6.9.Обеспечить постановку Объекта на кадастровый учёт. Результатом постановки на кадастровый учёт является получение Генеральным подрядчиком выписки из ЕГРН;
8.6.10. Своевременно подготовить и передать Заказчику вместе с оригиналами Акта приёмки законченного строительством объекта комплект исполнительной документации (в одном экземпляре) в полном объёме, согласно перечню Госстройнадзора, Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и требованиям Заказчика, а также передать паспорта, сертификаты и инструкции на применяемые материалы и оборудование.
8.6.11. По завершении Работ, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию, вывезти со Строительной площадки излишки своих материалов, строительную технику, выполнить демонтаж возведённых временных зданий и сооружений и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
8.6.12. Устранить в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и средствами за свой счёт все Дефекты в выполненных Работах и полученных документах, в том числе, выявленные в процессе кадастрового учёта и государственной регистрации (учитывая отказы государственных органов в постановке Объекта на кадастровый учёт, государственной регистрации права), а также предоставить запрашиваемую дополнительную документацию, независимо от срока действия Договора подряда «под ключ» и являющиеся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда «под ключ».
8.6.13. В течение Гарантийного срока нести ответственность за поставленные и установленные Материалы и Оборудование поставки Генерального подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, осуществлять их замену своими силами и за свой счёт в срок, согласованный Заказчиком.
8.7. Общие обязанности Генерального подрядчика на всех этапах выполнения Работ:
8.7.1.Назначить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора подряда «под ключ» своих представителей для оперативного решения вопросов организации проектирования и строительно-монтажных работ на Объекте. Полномочия представителей должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. Вышеуказанные представители будут иметь право беспрепятственного доступа на Объект и ко всем видам работ в любое время по их усмотрению в течение всего срока действия Договора подряда «под ключ».
8.7.2.Гарантировать наличие всех разрешений и лицензий, которые в соответствии с действующим законодательством РФ необходимы для выполнения обязательств по Договору подряда «под ключ», в том числе всех разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. В случае отсутствия указанных разрешений и лицензий Генеральный подрядчик своими силами и средствами обеспечивает их получение до начала выполнения работ по Договору подряда «под ключ».
Генеральный подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий или членства в саморегулируемых организациях, в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты истечения срока их действия или в течение 3 (трех) дней с момента их досрочного прекращения (приостановления и т.п.). Генеральный подрядчик обязан предпринять все действия, необходимые для продления срока действия (оформления новых) указанных разрешений, лицензий и т.п. и предоставить Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих такое продление, в течение 3 (трех) дней с момента их получения.
В случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность в соответствии с Договором подряда «под ключ» и законодательством РФ.
8.7.3.Компенсировать оплату Заказчику всех штрафов, претензий, исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть из-за выполнения Работ Генеральным подрядчиком или его субподрядчиками.
8.7.4.Отвечать перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества Заказчика.
8.7.5.Обеспечить соблюдение Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (Приложение № 17 к Договору подряда «под ключ»). В случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность в соответствии с Договором подряда «под ключ» и законодательством РФ.
8.7.6.Представлять для проверки и согласования Заказчику всю документацию, изготовленную и полученную в ходе исполнения Договора подряда «под ключ», в том числе исходно-разрешительную документацию, проектно-сметную, исполнительную и техническую документацию, разрешения, согласования, технические условия на подключение.
8.7.7.Предъявлять Заказчику для проверки и освидетельствования результаты скрытых работ, технологических этапов, письменно уведомлять о начале, окончании, приостановке выполнения работ, о возникновении любых обстоятельств, способных повлиять на ход и качество работ, а также представлять отчёты о ходе выполнения работ, об устранении недостатков и согласовывать все другие действия, направленные на достижение результата работ и влияющие на качество и сроки производства работ. При этом Генеральный подрядчик обязан выполнять все указания и предписания Заказчика, касающиеся хода и качества производимых работ.
8.7.8.Предоставить сведения о цепочке собственников Генерального подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) Генерального подрядчика в формате таблицы MS Excel по форме Приложения № 19 к Договору подряда «под ключ» с предоставлением на каждый субъект персональных данных согласия на обработку персональных данных по форме Приложения № 20 к Договору подряда «под ключ».
8.7.9.Устранить все замечания, выявленные внутренним аудитом компании ПАО «Газпром нефть», свидетельствующие о неисполнении либо ненадлежащем исполнении Договора подряда «под ключ» Генеральным подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами на всех этапах исполнения Договора подряда «под ключ», а также в течение одного года, после ввода объекта в эксплуатацию. При отказе от устранения выявленных аудитом замечаний, Генеральный подрядчик вносится в список ненадёжных партнеров для группы компаний ПАО «Газпром нефть».
8.7.10. Генеральный подрядчик на основании письменного запроса Заказчика представляет последнему указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесённые Генеральным подрядчиком при выполнении Работ, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения запроса.
8.7.11. Генеральный подрядчик обязуется включать адаптированные условия п. п. 8.5.9, 8.7.8, 8.7.10 и 27.19 Договора подряда «под ключ» в договоры со своими Субподрядчиками и поставщиками, заключаемые в связи с исполнением Договора подряда «под ключ».
8.7.12. Генеральный подрядчик осуществляет проверку и обнаружение некачественных или контрафактных Материалов и Оборудования, которые поставляются и используются в процессе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте.
8.7.13. Генеральный подрядчик письменно извещает Заказчика обо всех случаях обнаружения некачественных или контрафактных Материалов и Оборудования.
8.7.14. Генеральный подрядчик несёт ответственность за проверку и обнаружение некачественных или контрафактных Материалов и Оборудования и за своевременное информирование Заказчика об их обнаружении.
8.7.15. Генеральный подрядчик не имеет права передавать свои права или обязанности по Договору подряда «под ключ» третьим лицам (уступка прав) либо передавать их в залог без письменного согласия на это Заказчика.
8.7.16. Генеральный подрядчик по требованию Заказчика, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, недостающую исполнительную документацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, декларации, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генеральным подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утверждённой Заказчиком Технической документации.
Статья 9. Обстоятельства, о которых Генеральный подрядчик обязан предупредить Заказчика9.1. Генеральный подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трёх) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
9.1.1.Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования.
9.1.2.Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.
9.1.3.Обоснованной необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе выполнения Работ и не учтённых в Задании на проектирование и Технической документации.
9.1.4.Возможного возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте.
9.1.5.Иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Совмещенным графиком выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
9.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает полученное от Генерального подрядчика предупреждение и уведомляет его о результатах рассмотрения.
9.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генерального подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 9.1 Договора подряда «под ключ», в течение срока, указанного в п. 9.2. Договора подряда «под ключ», не примет необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих соблюдению качества и сроков выполнения Работ, Генеральный подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком перенести срок завершения соответствующего этапа Работ согласно Совмещённому графику выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
9.4. Генеральный подрядчик несёт полную ответственность за некачественное выполнение Работ или за нарушение сроков выполнения Работ, в том числе в случае, если он:
9.4.1.не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 9.1 Договора подряда «под ключ»;
9.4.2.продолжил работу, не дожидаясь уведомления по п. 9.2 Договора подряда «под ключ»;
9.4.3.продолжил работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы.
Статья 10. Риски случайной гибели или повреждения Объекта10.1.Генеральный подрядчик до подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию несёт риски гибели или повреждения Объекта, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности:
- результатов выполненных Работ;
- материалов и Оборудования (включая Материалы и Оборудование поставки Заказчика).
Статья 11. Режим работы11.1. Режим работы Персонала Генерального подрядчика при выполнении Работ устанавливается Генеральным подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах.
- безусловного исполнения Совмещённого графика выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
Статья 12. Привлечение Субподрядчиков12.1. Генеральный подрядчик вправе для выполнения Работ привлекать Субподрядчиков.
12.2. Генеральный подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень Субподрядчиков по форме Приложения № 8 к Договору подряда «под ключ» с указанием выполняемых ими работ. Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней согласовывает Субподрядчиков или даёт мотивированный отказ. В случае выполнения работ Субподрядчиком, не согласованным Заказчиком, он вправе не принять результаты работы данного Субподрядчика и потребовать повторного выполнения этой работы другим согласованным с Заказчиком Субподрядчиком.
12.3. В период выполнения Работ Генеральный подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.
12.4. Генеральный подрядчик несёт в полном объёме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлечёнными им Субподрядчиками.
12.5. Генеральный подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков всех разрешений необходимых для выполнения Работ.
РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. АВТОРСКИЙ НАДЗОРСтатья 13. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию13.1. Генеральный подрядчик разрабатывает в соответствии с Договором подряда «под ключ» Техническую документацию, включающую в себя материалы инженерных изысканий, проектную, рабочую и сметную документацию, все необходимые согласования, заключение экспертизы.
13.2. В пределах Договорной цены Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику предусмотренную Договором подряда «под ключ» Техническую документацию в количестве и составе:
- 4 (четыре) экземпляра Технической документации на бумажном носителе, из них 2 экземпляра стадии «Проектная документация» и 2 экземпляра стадии «Рабочая документация»;
- 2 (два) экземпляра Технической документации на отдельных электронных носителях в формате AUTOCAD, сметы в программе «Гранд-Смета».
13.3. По договоренности Сторон, оформляемой дополнительным соглашением к Договору подряда «под ключ», Генеральный подрядчик за дополнительную плату производит тиражирование и передачу Заказчику Технической документации (отдельных её разделов) сверх количества экземпляров, установленных в п. 13.2. Договора подряда «под ключ».
13.4. В счёт Договорной цены, предусмотренной статьёй 3 Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик вносит изменения или дополнения в Техническую документацию в следующих случаях:
13.4.1. Для устранения недостатков в Технической документации, обнаруженных Заказчиком или экспертными органами:
- при согласовании Технической документации, а также при проведении экспертизы;
- при выполнении строительно-монтажных работ;
- в период Гарантийной эксплуатации.
13.4.2. Для изменения и корректировки Технической документации, связанной с изменением в период действия Договора подряда «под ключ» законодательства РФ.
13.5. В случаях, предусмотренных п. 13.4. Договора подряда «под ключ», изменения или дополнения в Техническую документацию вносятся Генеральным подрядчиком по письменному требованию Заказчика либо с его письменного согласия. Предельный срок внесения таких изменений или дополнений в Техническую документацию не должен составлять более 5 (Пяти) рабочих дней.
13.6. При необходимости выполнения работ, не предусмотренных Заданием на проектирование и Договором подряда «под ключ», дополнительные работы выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком на основании дополнительного соглашения.
Статья 14. Рабочая документация14.1. При принятии решения о начале выполнения строительно-монтажных работ Заказчик передаёт Генеральному подрядчику экземпляр согласованной Рабочей документации к производству работ с подписью ответственного лица путём простановки штампа на каждом листе.
14.2. Экземпляр согласованной Рабочей документации к производству работ должен постоянно храниться у Генерального подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика или Строительного контроля Заказчика.
Статья 15. Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ15.1. Авторский надзор осуществляется Генеральным подрядчиком в течение всего периода выполнения строительно-монтажных работ до ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с полученным от Заказчика методическим документом М-02.05.01-06 «Инструкция об авторском надзоре за качеством строительно-монтажных работ на объектах предприятий нефтепродуктообеспечения».
15.2. При осуществлении Авторского надзора количество выездов на Объект должно быть не менее 4 (Четырёх) раз в месяц. При этом должны быть освидетельствованы все виды работ и составлены все отчёты для Заказчика в соответствии с п. 15.1 Договора подряда «под ключ».
15.3. Стоимость работ по Авторскому надзору включена в состав Договорной цены.
Статья 16. Внесение изменений в Задание на проектирование и Рабочую документацию16.1. При получении технических условий от сетевых организаций (на энергоснабжение, водоснабжение, бытовую и ливневую канализации) и владельцев автодорог, обязывающих выполнить строительно-монтажные работы по ПСП (переходно-скоростные полосы), Генеральный подрядчик согласовывает с Заказчиком расчёт стоимости строительно-монтажных работ, составленный на основании локальных сметных расчётов стоимости работ по действующей редакции ФЕР-2001 с перерасчётом в уровень цен на дату начала выполнения работ по Договору с применением индексов перерасчёта по элементам прямых затрат, публикуемых ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».
Накладные расходы определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя РФ.
Сметная прибыль определяется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утверждёнными постановлением Госстроя РФ.
Стоимость материалов учитывается в текущем уровне цен на дату начала выполнения строительно-монтажных работ по Договору на основании представленных счетов/счетов-фактур на стоимость материалов и не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе строительства.
При формировании Актов о приёмке выполненных работ, Генеральный Подрядчик обязан предоставить счет-фактуры на стоимость материалов и оборудования, подтверждающих их фактическую стоимость (стоимость, указанная в них, не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе строительства).
16.1.1. Стоимость строительства внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП), подлежащая оплате Генеральному подрядчику, определенная сметными расчетами в соответствии с п. 16.1 Договора подряда «под ключ» не может превышать стоимость, указанную в п. 3.1.4-3.1.8 настоящего Договора подряда «под ключ» и Протоколе договорной цены.
16.1.2. В случае если сметная стоимость строительно-монтажных работ внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП) превышает установленную открытую предельную договорную цену соответствующих работ, сметная стоимость в текущем уровне цен переводится в открытую предельную договорную цену по каждому технологическому этапу выполнения работ, с применением понижающего коэффициента, полученного делением открытой предельной договорной стоимости этапа, выделенного в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение №3 к Договору подряда «под ключ») на сметную стоимость данного этапа.
16.2. Заказчик вправе требовать внесение изменений в Рабочую документацию за счёт Генерального подрядчика, которые являются обязательными для Генерального подрядчика, при условии невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком требований, указанных в Задании на проектирование, Договоре подряда «под ключ», технических регламентах, ГОСТ, СНиП или ранее полученных от Заказчика по двустороннему акту стандартах и методических документах ПАО «Газпром нефть».
16.3. Если в результате внесённых по инициативе Генерального подрядчика в ранее согласованную обеими Сторонами Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Генеральный подрядчик выполняет данные работы за счёт собственных средств.
16.4. Если изменения в Рабочей документации возникли по инициативе Заказчика и при отсутствии оснований, указанных в п. 16.2. Договора подряда «под ключ», то такие работы относятся к дополнительным работам. Генеральный подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ только после подписания с Заказчиком соответствующего дополнительного соглашения, стоимость которого формируется в соответствии с п. 16.5 Договора подряда «под ключ».
16.5. Генеральный подрядчик согласовывает с Заказчиком расчёт стоимости дополнительных работ, составленный на основании локальных сметных расчётов стоимости работ по действующей редакции ФЕР-2001 с перерасчётом в уровень цен на дату начала выполнения дополнительных работ с применением индексов перерасчёта по элементам прямых затрат, публикуемых ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».
Накладные расходы определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя РФ.
Сметная прибыль определяется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утверждёнными постановлением Госстроя РФ.
Стоимость материалов учитывается в текущем уровне цен на дату начала выполнения строительно-монтажных работ по представленным счетам/счетам-фактурам на стоимость материалов и не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе строительства.
При формировании Актов о приёмке выполненных работ, Генеральный Подрядчик обязан предоставить счет-фактуры на стоимость материалов и оборудования, подтверждающих их фактическую стоимость (стоимость, указанная в них, не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе строительства).
16.6. В случае внесения Заказчиком обоснованных изменений в Задание на проектирование или Рабочую документацию, которые влекут за собой полное исключение определенного этапа, подэтапа или вида работ и услуг, в том числе разделов проектно-сметной документации, стоимость этих работ и услуг исключается полностью из договорной цены. В случае исключения строительно - монтажных работ, этап 23 «Получение разрешения на ввод объекта и постановка на кадастровый учёт» подлежит пропорциональному уменьшению от стоимости исключаемых строительно-монтажных работ (в соответствие с расчетом, указанным в Приложении №3). Договорная цена подлежит уменьшению путём подписания дополнительного соглашения.
16.7. Генеральный подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ, возникших в результате внесения изменений в Рабочую документацию и согласованных с Заказчиком.
16.8. Все изменения проектных решений влекут за собой внесение изменений в проектную документацию в части чертежей, в которые они вносятся, и локальных смет. Внесение изменений выполняется в соответствии с полученным от Заказчика по двустороннему акту методическим документом М-02.05.01-19 «Методические указания об общих требованиях к внесению изменений в рабочую и проектную документацию на строительство автозаправочных комплексов (АЗК) и нефтебаз».
Статья 17. Порядок сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ и Функций технического заказчика17.1. Порядок сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ следующий:
17.1.1. Генеральный подрядчик направляет Заказчику комплект Технической документации, накладную и два экземпляра акта о приёмке выполненных работ, подписанные, со своей стороны. Момент передачи документации Заказчику определяется датой получения, указанной Заказчиком на сопроводительных документах (накладной) и подписью Представителя Заказчика.
17.1.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Технической документации обязан провести проверку Технической документации.
17.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик принимает Техническую документацию, и в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения, установленного п. 17.1.2 Договора подряда «под ключ» срока для приёмки работ, направляет Генеральному подрядчику подписанный экземпляр акта о приёмке выполненных работ. После принятия работ от Генерального подрядчика по акту Заказчик вправе в споре с Генеральным подрядчиком ссылаться на скрытые и неявные недостатки работ, в том числе не указанные в акте о приёмке выполненных работ, до окончания Гарантийного срока.
17.1.4. В случае обнаружения недостатков в Технической документации Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения, установленного п. 17.1.2 Договора подряда «под ключ» срока для приёмки работ, направляет Генеральному подрядчику письменный отказ от подписания акта о приёмке выполненных работ с перечнем замечаний и сроков их устранения.
17.1.5. Генеральный подрядчик устраняет недостатки в Технической документации в порядке, предусмотренном ст. 13 Договора подряда «под ключ». При этом такие сроки не могут превышать 5 (Пять) рабочих дней с даты получения Генеральным подрядчиком замечаний Заказчика.
17.1.6. После устранения Генеральным подрядчиком недостатков в Технической документации Заказчик проводит повторную приёмку работ в порядке, предусмотренном п.п. 17.1.1 - 17.1.4 Договора подряда «под ключ».
17.1.7. При обнаружении недостатков в выполненных проектно-изыскательских работах, после их приёмки Заказчик вправе ссылаться на недостатки независимо от того, что такие недостатки могли быть выявлены при обычном способе приёмки (явные недостатки), и требовать от Генерального подрядчика устранения таких недостатков силами Генерального подрядчика и за его счёт.
17.2. Порядок приёмки работ по выполнению Функций технического заказчика следующий:
17.2.1. Каждую пятницу не позднее 14.00 часов по московскому времени Генеральный подрядчик обязан представить на электронный адрес <_________> (указать электронный адрес куратора по проектированию) письмо с отчётом о выполнении Функций технического заказчика, с приложением полученной за текущую неделю исходно-разрешительной документации, указанной в п. 2.2 Договора подряда «под ключ».
17.2.2. После приёмки Заказчиком комплекта Технической документации, в порядке, предусмотренном п. 17.1 Договора подряда «под ключ», и передачей Генеральным подрядчиком Заказчику разрешения на строительство объекта и акта о приёмке выполненных работ, Заказчик осуществляет приёмку Работ и их оплату согласно статье 4 Договора подряда «под ключ».
17.2.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе по выполнению Функций технического заказчика, после её приёмки Заказчик вправе ссылаться на недостатки независимо от того, что такие недостатки могли быть выявлены при обычном способе приёмки (явные недостатки), и требовать от Генерального подрядчика устранения таких недостатков силами Генерального подрядчика и за его счёт.
РАЗДЕЛ IV. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТСтатья 18. Проект производства работ18.1. Генеральный подрядчик, в счёт Договорной цены, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой согласования с Заказчиком Рабочей документации, разрабатывает в двух экземплярах в соответствии с СП 48.13330.2011(СНиП 12-01-2004), а также другими нормативными документами РФ и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (далее - ППР). Один экземпляр ППР передаётся Заказчику, а второй экземпляр ППР хранится на Строительной площадке во время выполнения строительно-монтажных работ.
18.2. При необходимости Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешений на их выполнение.
Статья 19. Журналы выполнения строительно-монтажных работ19.1. С момента начала Работ и до их завершения Генеральный подрядчик ведёт Общий журнал работ и Журнал учёта выполненных работ. Заказчик, Представитель Заказчика, привлечённая Заказчиком организация для осуществления Строительного контроля или иное указанное Заказчиком лицо, имеют право беспрепятственного доступа в любое время к ознакомлению с Общим журналом работ и Журналом учёта выполненных работ.
19.2.Генеральный подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в Общий журнал работ.
19.3. К выполнению строительно-монтажных работ допускается Персонал Генерального подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения строительно-монтажных работ, за что Генеральный подрядчик несёт ответственность.
19.4. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Генерального подрядчика, прошедший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63), имеющий удостоверения на право выполнения сварочных работ и прошедший обучение по безопасному выполнению газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.
Статья 20. Скрытые работы20.1.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и технологических этапов подтверждается подписанием Представителями Заказчика и Генерального подрядчика актов:
- освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ (с обязательной фотофиксацией скрытых работ);
- актов гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) всех систем, которые подвергаются гидравлическим испытаниям (трубопроводы, резервуары и др.) и приёмки каждой системы в отдельности.
20.2.Никакая часть Работ, возложенных на Генерального подрядчика, не должна быть закрыта или выведена из поля зрения и без одобрения Заказчика. Представитель Генерального подрядчика сообщает Представителю Заказчика о необходимости проведения на Строительной площадке промежуточной приёмки работ, приёмки ответственных конструкций или систем, подлежащих закрытию, гидравлических испытаний и лабораторных исследований не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов, чтобы Заказчик имел возможность проверить и измерить любую часть, подлежащих закрытию или выведению из поля зрения Работ.
20.3.Генеральный подрядчик должен уведомить Представителя Заказчика, как только любая часть возложенных на Генерального подрядчика Работ готова либо будет вскоре готова для проверки. Представитель Заказчика или организация Строительного контроля Заказчика должны без задержки, в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента получения уведомления, принять участие в проверке этой части работ. По итогам проверки Стороны подписывают соответствующий акт по предусмотренным РД-11-02-2006 (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128) формам.
20.4.В случае если представители Заказчика не прибывают в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения уведомления и не уведомили Генерального подрядчика в письменной форме об уважительной причине неявки, Генеральный подрядчик будет вправе закрыть скрытые работы или вывести их из поля зрения. В этом случае Генеральный подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. В любом случае ответственность за качество закрытых или выведенных из поля зрения Работ несёт Генеральный подрядчик.
20.5.Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты гидравлических испытаний, акты промежуточной приёмки работ и акты лабораторных исследований составляются и подписываются Генеральным подрядчиком в трёх экземплярах, затем подлежат подписанию у организации Строительного контроля Заказчика и после этого передаются Генеральным подрядчиком Заказчику на рассмотрение и подписание.
20.6.В случае, если будут обнаружены работы, не соответствующие законодательству РФ, Договору подряда «под ключ» и Технической документации, то Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счёт в сроки, не влекущие за собой изменение сроков завершения этапов работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
20.7.Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Генеральному подрядчику в отношении вывоза со Строительной площадки или замены любых Материалов или Оборудования, признанных несоответствующими условиям Договора подряда «под ключ», при наличии соответствующего акта, подписанного Сторонами. Генеральный подрядчик обязан за свой счёт и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Совмещённого графика выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
20.8. В случае, если Генеральный подрядчик не устранит недостатки, предусмотренные п. 20.6 Договора подряда «под ключ», то Заказчик обеспечивает переделку некачественно выполненных Генеральным подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ, должны оплачиваться Генеральным подрядчиком, либо суммы за переделку некачественно выполненных Работ будут удержаны из любых платежей причитающихся Генеральному подрядчику в рамках Договора подряда «под ключ».
Статья 21. Контроль качества выполнения строительно-монтажных Работ (Строительный контроль)21.1.Генеральный подрядчик обязан обеспечивать собственными силами проведение контроля качества всех видов Работ, выполняемых по Договору подряда «под ключ» на предмет соответствия законодательству РФ, Технической документации, национальных стандартов, сводов правил, технических регламентов.
21.2.В Строительный контроль Генерального подрядчика входит:
- проверка качества Материалов и Оборудования, поставленных для строительства Объекта, а также наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество Материалов и Оборудования;
- проверка соблюдения норм и правил складирования и хранения применяемых Материалов и Оборудования;
- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительно-монтажных работ;
- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы) и промежуточная приёмка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- предварительная проверка и приёмка законченных этапов работ перед их сдачей Заказчику;
- проверка соответствия законченного строительством, реконструкцией Объекта требованиям Технической документации, градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, разрешению на строительство.
21.3.Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение выявленных в процессе выполнения Работ и указанных в предписаниях Заказчика, надзорных и контролирующих органов, нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
21.4.Генеральный подрядчик должен иметь собственную систему обеспечения качества выполнения Работ, соответствующую «ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования» (введён в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1575-ст), «ГОСТ 24297-2013. Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» (введён в действие Приказом Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст).
21.5.Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику и Строительному контролю Заказчика возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Генерального подрядчика от каких-либо обязательств по Договору подряда «под ключ».
21.6.Заказчик обеспечивает ведение Строительного контроля Заказчика (собственными силами или с привлечением сторонней организации по договору о проведении строительного контроля).
21.7.В Строительный контроль Заказчика входит:
- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генеральным подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверка выполнения Генеральным подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генеральным подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по выполнению строительно-монтажных работ и достоверности документирования его результатов;
- совместно с Генеральным подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приёмка возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверка совместно с Генеральным подрядчиком соответствия законченного строительством Объекта требованиям Технической документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.
Статья 22. Предотвращение повреждений и ущерба22.1.Генеральный подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр.
22.2.Генеральный подрядчик самостоятельно несёт все расходы по ремонту и восстановлению повреждённых во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причинённого окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
22.3.Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда «под ключ» при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых, примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Статья 23. Сдача-приёмка строительно-монтажных работ. Учётная и отчётная документация23.1. Генеральный подрядчик обязан вести и представлять Заказчику не позднее 20 числа каждого месяца первичную учётную документацию на выполненные строительно-монтажные работы в порядке и объёме, установленном Договором подряда «под ключ», полученными от Заказчика по двустороннему акту регламентами и методическими документами ПАО «Газпром нефть», строительными нормами и правилами.
23.2. Первичная учётная документация включает в себя:
- акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- общий журнал работ по форме № КС-6;
- журнал учёта выполненных работ по форме № КС-6а;
- акты о приёме-передаче Оборудования Заказчиком Генеральному подрядчику в монтаж и перечень смонтированного оборудования с указанием его марки, количества и стоимости по форме № ОС-15;
- исполнительную документацию в печатном виде в количестве 4-х экземпляров и в один в электронном (отсканированный с датами и подписями в формате PDF);
- оригиналы счетов-фактур на выполненные Работы.
- КИС (контрольно-исполнительная съёмка) с нанесёнными границами земельного участка в печатном и электронном виде (формат AutoCAD)
В электронном виде в формате Excel:
- электронный реестр позиций КС-2 по главам ССР (сводный сметный расчёт) за отчётный период (Приложение № 15 к Договору подряда «под ключ»);
- электронный реестр локальных смет (расчётов стоимости технологических этапов) по главам ССР (сводный сметный расчёт) за отчётный период (Приложение № 16 к Договору подряда «под ключ»).
Все вышеперечисленные документы могут быть запрошены Заказчиком в электронном виде в формате Excel, Word или ином требуемом Заказчику формате.
23.3.Одновременно с первичной учётной документацией Генеральный подрядчик предоставляет Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с Договором подряда «под ключ» и строительными нормами и правилами.
23.4.Заказчик имеет право требовать от Генерального подрядчика представления дополнительной документации, предусмотренной законодательством РФ, строительными нормами и правилами, предварительно за 5 (пять) рабочих дней передав Генеральному подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках её представления. Генеральный подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
23.5.Сдача-приёмка работ осуществляется только по законченным этапам работ: зданиям, сооружениям, конструктивным элементам, видам работ, отраженным в Совмещённом графике финансирования и выполнения работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»). Если Генеральный подрядчик не представил первичную учётную документацию на выполнение строительно-монтажных работ до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) текущего месяца, то эти объёмы переходят на последующий период.
23.6.В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Генерального подрядчика Журнала учёта выполненных работ и Акта о приёмке выполненных работ, Заказчик обязан вернуть Генеральному подрядчику Журнал учёта выполненных работ и подписанные Акты о приёмке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приёмки Работ. В случае получения Генеральным подрядчиком отказа от приёмки выполненных Работ, последний обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приёмки Работ, и повторно направить Журнал учёта выполненных работ, Акт о приёмке выполненных работ и необходимую первичную учётную документацию Заказчику.
23.7.Приёмка Объекта Рабочей и Приёмочной комиссией осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Договором подряда «под ключ», строительными нормами и правилами, регламентами и методическими документами ПАО «Газпром нефть».
23.8.За 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты приёмки Объекта Генеральный подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче Рабочей комиссии.
23.9. Рабочая комиссия формируется Заказчиком и приступает к приёмке Объекта в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления от Генерального подрядчика по п. 23.8 Договора подряда «под ключ». В результате работы Рабочей комиссии составляется и подписывается Акт приёмки законченного строительством объекта или Акт о недоделках и замечаниях.
23.10. Если Рабочая комиссия устанавливает наличие недоделок, дефектов или некачественно выполненных Работ, то составляется Акт о недоделках и замечаниях. Генеральный подрядчик за свой счёт устраняет недоделки и замечания в сроки, которые не должны превышать сроки выполнения работ, предусмотренные Совмещённым графиком финансирования и выполнения работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») и повторно предъявляет Объект Рабочей комиссии для проверки и подписания Акта приёмки законченного строительством объекта.
23.11. Если Рабочая комиссия устанавливает факт окончания строительства, реконструкции Объекта в соответствии с Технической документацией и Договором подряда «под ключ», по решению Заказчика формируется Приёмочная комиссия для принятия построенного, реконструированного Объекта в эксплуатацию в следующем порядке:
23.11.1. Заказчик при содействии и непосредственном участии Генерального подрядчика формирует Приёмочную комиссию с привлечением представителей контролирующих и надзорных органов, муниципальных органов, организации, осуществляющей строительный контроль, других учреждений и организаций по решению Заказчика.
23.11.2. Приёмочная комиссия в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня начала приёмки проводит проверку качества и объёмов, выполненных Генеральным подрядчиком Работ, а также их соответствие законодательству РФ.
23.11.3. В случае если в ходе проведения процедуры приёмки законченного строительством, реконструкцией Объекта будут выявлены дефекты, недоделки или невыполненные Работы, Стороны составляют Акт о недоделках и замечаниях, в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков, объём Работ, подлежащий выполнению Генеральным подрядчиком, а также срок, необходимый для их устранения. Установленный Сторонами в Акте о недоделках и замечаниях срок устранения выявленных нарушений не может превышать 10 (Десяти) календарных дней.
23.11.4. В случае отказа Генерального подрядчика от подписания Акта о недоделках и замечаниях, выявленных Приёмочной комиссией, Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой акт, в котором указывается срок устранения выявленных нарушений. Составленный и подписанный таким образом Акт о недоделках и замечаниях направляется Генеральному подрядчику способом, фиксирующим его получение. В случае если Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Акта о недоделках и замечаниях не представит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Генеральным подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что Генеральный подрядчик согласился с выводами Приёмочной комиссии.
23.11.5. В случае отказа Генерального подрядчика от устранения дефектов, недоделок или невыполненных Работ либо их не устранения в сроки, установленные Актом о недоделках и замечаниях, Заказчик вправе привлечь к устранению нарушений третьих лиц.
Заказчик уведомляет Генерального подрядчика о привлечении третьего лица к работам по устранению дефектов, недоделок или невыполненных Работ. Расчёт стоимости работ по самостоятельному устранению дефектов третьим лицом выполняется по действующей редакции ФЕР-2001 с перерасчётом в уровень цен на дату начала этих работ.
В этом случае Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику понесённые последним расходы, связанные с устранением нарушений третьим лицом. Заказчик вправе удержать причитающиеся ему суммы возмещения из сумм, подлежащих оплате Генеральному подрядчику.
23.11.6. Повторная процедура сдачи-приёмки законченного строительством, реконструкцией Объекта проводится в порядке, установленном п. 23.11 Договора подряда «под ключ», по письменному уведомлению Заказчика Генеральным подрядчиком об устранении выявленных в ходе работы Приёмочной комиссии нарушений.
23.11.7. При устранении всех замечаний Генеральным подрядчиком члены Приёмочной комиссии подписывают Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.
23.12. Ввод объекта в эксплуатацию подтверждается выданным разрешением на ввод. Передача этого разрешения Генеральным подрядчиком Заказчику оформляется подписанием двустороннего акта сдачи-приёмки.
23.13.Постановка Объекта на кадастровый учёт подтверждается выпиской из ЕГРН. Передача выписки из ЕГРН Генеральным подрядчиком Заказчику оформляется подписанием двустороннего акта сдачи-приёмки.
23.14. Исполнение всех обязательств по успешной сдаче-приёмке строительно-монтажных работ Генеральным подрядчиком считается завершённым после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
23.15.После принятия работ от Генерального подрядчика по актам в соответствии с условиями Договора подряда «под ключ» Заказчик вправе в возможном будущем споре с Генеральным подрядчиком ссылаться на скрытые и неявные недостатки работ, в том числе не указанные в актах приёмки, до окончания гарантийного срока эксплуатации объекта, установленного ст. 25 Договора подряда «под ключ».
23.16. Необоротная тара, транспортная упаковка Материалов и Оборудования, остающаяся на Строительной площадке после завершения Работ на Объекте (с подписанием Сторонами Акта о приёмке выполненных работ и Справки о стоимости работ и затрат, переходят в собственность Генерального подрядчика, за исключением видов, типов или характеристик необоротной тары и транспортной упаковки в отношении которой Генеральным подрядчиком получено письменное уведомление от Заказчика о необходимости её возврата Заказчику.
23.17. При обнаружении недостатков в выполненных строительно-монтажных работах, после их приёмки Заказчик вправе ссылаться на недостатки независимо от того, что такие недостатки могли быть выявлены при обычном способе приёмки (явные недостатки), и требовать от Генерального подрядчика устранения таких недостатков силами Генерального подрядчика и за его счёт.
Статья 24. Охрана и содержание Объекта24.1. С даты подписания Сторонами Акта передачи строительной площадки (Приложение № 9-1 к Договору подряда «под ключ») и до даты подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию Генеральный подрядчик в счёт Договорной цены несёт полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных Генеральному подрядчику Материалов и Оборудования Заказчика.
24.2.В случае если действиями или бездействиями Генерального подрядчика Заказчику или иным лицам будет причинён ущерб, включая хищения любого вида, порча Объекта, Строительной площадки, Временных зданий и сооружений, Материалов и Оборудования, Генеральный подрядчик обязан возместить все причинённые убытки в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика.
24.3.Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию принимает на себя Заказчик.
РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРАСтатья 25. Гарантийный срок25.1.Качество выполненных Генеральным подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика должно соответствовать требованиям законодательства РФ, Договора подряда «под ключ» и соответствующих нормативных документов.
25.2.Гарантийный срок на Результат работы, материалы, конструкции, смонтированные на Объекте, устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию и составляет 12 (Двенадцать) месяцев.
25.3.Гарантийный срок на оборудование и изделия, смонтированные на Объекте, устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию и устанавливается равным срокам гарантии изготовителей оборудования и изделий, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию.
25.4.Если вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда «под ключ», Объект не может эксплуатироваться в Гарантийный срок в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ, Договором подряда «под ключ» или Технической документацией, что должно быть удостоверено актом, составленным по форме Приложения № 12 к Договору подряда «под ключ», то Гарантийный срок продлевается на количество дней, равное сроку остановки Объекта и сроку исправления выявленного Дефекта (с момента обнаружения и до момента устранения).
25.5.Гарантийный срок на работы, материалы, конструкции, оборудование и изделия по которым требовалось устранять Дефекты согласно Акту о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации объекта, увеличивается на период от даты извещения Генерального подрядчика о такой неисправности до даты подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов.
25.6.Гарантия качества Результата работы, а также Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, предусмотренные Договором подряда «под ключ», распространяется на все составляющие Результата работы, выполненные в рамках Договора подряда «под ключ».
25.7.Генеральный подрядчик несёт ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта и Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, выполненного самим Заказчиком или привлечёнными Заказчиком третьими лицами.
25.8.В течение Гарантийного срока Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счёт выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда «под ключ», включая замену дефектных Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
25.9.Если в период пуска, окончательных испытаний или в течение Гарантийного срока:
-выявятся недостатки, неполнота или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика;
-либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика законодательству РФ, Договору подряда «под ключ» или Технической документации, полностью или частично;
то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщиков), Генеральный подрядчик обязуется за свой счёт устранить все выявленные Дефекты путём исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на качественные Материалы и Оборудование.
25.10.Гарантийный срок в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты подписания Акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов.
25.11.После устранения Генеральным подрядчиком Дефектов, отмеченных в Акте о недоделках и замечаниях, составляется Акт сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов.
25.12.По окончании Гарантийного срока Сторонами составляется Акт об исполнении гарантийных обязательств, в котором Стороны фиксируют полное (частичное) выполнение или невыполнение Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств по устранению недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока.
25.13.За 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания Гарантийного срока Генеральный подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости составления Акта об исполнении гарантийных обязательств с приложением подписанного акта. В ответном письме Заказчик при отсутствии замечаний подписывает этот акт либо назначает время и место рассмотрения вопроса о подписании Акта об исполнении гарантийных обязательств.
25.14.Отказ Генерального подрядчика от направления представителя для участия в составлении и подписании Акта об исполнении гарантийных обязательств или неприбытие представителя Генерального подрядчика с надлежащими полномочиями, означает согласие Генерального подрядчика на составление Акта об исполнении гарантийных обязательств в одностороннем порядке. При этом в акте должны быть зафиксированы обстоятельства отказа Генерального подрядчика от направления представителя для участия в составлении и подписании акта или неприбытие представителя Генерального подрядчика с надлежащими полномочиями. В дальнейшем Генеральный подрядчик не вправе ссылаться на недействительность такого акта.
25.15.Порядок устранения дефектов, обнаруженных в Гарантийный срок:
25.15.1. Заказчик письменно извещает Генерального подрядчика об обнаружении Дефектов с приложением подписанного Заказчиком Акта о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации с указанием сроков обязательного устранения выявленных Дефектов.
25.15.2. Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения рассмотреть и подписать Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации. Генеральный подрядчик за свой счёт устраняет выявленные дефекты в течение срока указанного в Акте о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации.
25.15.3. Если в результате работ по устранению Генеральным подрядчиком выявленных Дефектов произошло снижение установленных Технической документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней после таких работ потребовать от Генерального подрядчика повторного устранения Дефектов до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора подряда «под ключ» и Технической документации.
25.15.4. Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации, подписывается Заказчиком и направляется Генеральному подрядчику на подписание в соответствии с указанным ниже порядком:
25.15.4.1. Заказчик, составив и подписав Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации, направляет его в двух оригинальных экземплярах с помощью курьерской почтовой службы в адрес Генерального подрядчика по реквизитам, указанным в Договоре подряда «под ключ»;
25.15.4.2. Генеральный подрядчик в трёх рабочих дней с момента получения подписывает акт, высылает один экземпляр акта Заказчику и незамедлительно приступает к устранению Дефектов.
25.15.4.3. Если Генеральный подрядчик не согласен с замечаниями Заказчика по обнаруженным Дефектам, указанным в акте, то Генеральный подрядчик представляет Заказчику письменные, мотивированные возражения. При необходимости Генеральный подрядчик вправе за свой счёт произвести независимую строительную экспертизу, в экспертном учреждении, согласованном с Заказчиком (при условии, что срок экспертизы не будет превышать 15 календарных дней).
25.15.4.4. В случае не представления Генеральным подрядчиком Заказчику подписанного экземпляра Акта о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации объекта, либо возражений по акту, такой акт считается подписанным, а выявленные дефекты и недоделки Заказчик вправе устранять своими силами либо с привлечением третьих лиц за счёт Гарантийного обеспечения.
25.15.4.5. Все расходы, связанные с устранением Дефектов, связанных с эксплуатацией Объекта, несёт Генеральный подрядчик. При этом Заказчик удерживает суммы расходов по самостоятельному устранению Дефектов из любых платежей, причитающихся Генеральному подрядчику в рамках Договора подряда «под ключ». В случае недостаточности таких средств, для компенсации расходов Заказчика, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику расходы в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения соответствующего письменного обращения, включающего в себя Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации и расчёт стоимости работ по самостоятельному устранению Дефектов.
25.15.4.6. Расчёт стоимости работ по самостоятельному устранению Заказчиком дефектов и неисправностей за счёт Генерального подрядчика выполняется по действующей редакции ФЕР-2001 с перерасчётом в уровень цен на дату начала этих работ.
25.16.Порядок устранения гарантийной неисправности первой категории:
25.16.1. В случае возникновения гарантийной неисправности первой категории, Заказчик сообщает об этом заявкой одновременно в два адреса: в адрес сервисной компании, осуществляющей комплексное обслуживание и ремонт Объекта по договору с Заказчиком и на электронную почту Генерального подрядчика, указанную в Договоре подряда «под ключ».
25.16.2. Сервисная компания, по условиям заключенного договора на обслуживание и ремонт Объекта, производит устранение гарантийной неисправности первой категории в течение 4-х часов с момента поступления заявки. При устранении неисправности вправе присутствовать представитель Генерального подрядчика. Отсутствие представителя Генерального подрядчика в момент устранения неисправности не может служить основанием переноса срока работы бригады сервисной компании.
25.16.3. Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления заявки по гарантийной неисправности первой категории, вправе направить в адрес Заказчика письменные возражения с доказательствами того, что гарантийная неисправность возникла вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, выполненного самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами. Отсутствие возражений Генерального подрядчика считается его согласием с причинами возникновения гарантийной неисправности.
25.16.4. В случае если, Заказчик не принял доказательства Генерального подрядчика, в части возникновения гарантийной неисправности вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, выполненного самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, Заказчик вправе зачесть сумму расходов, произведенных сервисной компанией на ремонт гарантийной неисправности первой категории за счёт любых средств, подлежащих выплате Генеральному подрядчику. Сумма расходов по ремонту подтверждается актами выполненных работ, предоставленными сервисной компанией, производившей устранение неисправности первой категории на Объекте.
Статья 26. Общая ответственность Сторон26.1.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая при этом другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору подряда «под ключ», должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
26.2.Предъявление Сторонами неустоек, пени, штрафа или иных санкций за нарушение условий Договора подряда «под ключ», а также сумм возмещения убытков или иного ущерба, осуществляется письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате или возмещении.
26.3.В течение срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права полностью возмещает этот ущерб на основании претензий и юридических действий правообладателей.
26.4.Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которые возникли из-за действий Генерального подрядчика, то последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причинённые в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность.
26.5.Возмещение убытков, уплата неустойки, пени или штрафа не освобождает Стороны от надлежащего исполнения принятых по Договору подряда «под ключ» обязательств.
26.6.В остальном, что не предусмотрено Договором подряда «под ключ», Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.
Статья 27. Ответственность Генерального подрядчика27.1. Генеральный подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее составление Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства или эксплуатации Объекта.
При обнаружении недостатков в Технической документации Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней.
В случае нарушения сроков разработки Технической документации или устранения недостатков в Технической документации, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по этапу, в котором возникли недостатки в Технической документации, за каждый день просрочки до момента устранения недостатков или просрочки.
27.2.Генеральный подрядчик несёт ответственность и компенсирует Заказчику убытки в случаях, если:
- невозможно достичь показателей, предусмотренных в Технической документации, к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки;
- в период эксплуатации станет невозможной безопасная эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе Технической документации, разработанной Генеральным подрядчиком по Договору подряда «под ключ»;
- будет нанесён вред здоровью людей или окружающей природной среде и недрам;
- случатся аварии или разрушения объектов, явившихся следствием реализации выполненной по Договору подряда «под ключ» работы;
- обнаружатся ошибки Генерального подрядчика при получении заключений по Технической документации, согласовании и проведении экспертизы Технической документации.
27.3. За нарушение начального или конечного сроков выполнения работ по п. 5.1, п. 5.2 или п. 5.3 Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки и до момента устранения нарушения.
27.4. Генеральный подрядчик несёт полную ответственность за действия и упущения, допущенные привлечёнными им Субподрядчиками, поставщиками и возмещает Заказчику убытки, возникшие по вине таких лиц.
27.5. В случае задержки Генеральным подрядчиком (после подписания Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией) освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, последний обязан уплатить по требованию Заказчика неустойку за каждый день просрочки в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от Договорной цены до момента освобождения Строительной площадки.
27.6. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Представителя Заказчика или Строительного контроля Заказчика замечаний, брака, дефектов или недоделок в выполненных Генеральным подрядчиком Работах, выявленных в течение срока действия Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика неустойку за каждый день просрочки в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от Договорной цены до момента устранения замечаний.
27.7. В случае если Заказчик откажется от исполнения Договора подряда «под ключ» в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 33.1 Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% (Пять процентов) от Договорной цены.
27.8. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п. 8.6.8. Договора подряда «под ключ» либо невыполнения этих обязательств, в предусмотренные Договором подряда «под ключ» и законодательством РФ сроки, Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 3% (Три процента) от Договорной цены.
27.9. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств, установленных абз. 2 п. 2.5.1 Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 2% (Два процента) от Договорной цены.
27.10. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 8.5.5 и п. 8.5.6 Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик обязан уплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от Договорной цены до момента устранения нарушений.
27.11. Генеральный подрядчик несёт предусмотренную законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
27.12. Генеральный подрядчик несёт ответственность за проверку и обнаружение некачественных или контрафактных товаров, своевременное информирование Заказчика об обнаружении некачественных или контрафактных товаров и компенсирует Заказчику убытки в случае ненадлежащего исполнения данного обязательства.
27.13. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором подряда «под ключ», Генеральный подрядчик возмещает Заказчику все причинённые убытки сверх штрафных санкций в полном объеме. Возмещению подлежат, в том числе убытки, причинённые простоем Объекта, возникшим в Гарантийный срок, в случае если ненадлежащее выполнение или невыполнение Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда «под ключ», повлекло остановку реализации нефтепродуктов на Объекте.
При этом убытки, понесённые Заказчиком в результате простоя Объекта, рассчитываются исходя из среднесуточной реализации соответствующего вида нефтепродукта на Объекте за предыдущий период (неделя), как произведение среднечасовой реализации и количества часов простоя. Для расчёта понесённых убытков Заказчика применяется розничная цена реализации нефтепродуктов на Объекте, установленная прейскурантом Заказчика, действующим на день возникновения простоя Объекта.
За время простоя принимается промежуток времени от момента остановки реализации нефтепродуктов на Объекте до момента начала реализации нефтепродуктов. О возникновении простоя Объекта Заказчик извещает Генерального подрядчика в порядке, установленном п. 25.15.1 Договор подряда «под ключ».
Время остановки реализации нефтепродуктов на Объекте определяется по акту о простое, подписанному представителями Заказчика и Генерального подрядчика либо по дате направления Генеральному подрядчику извещения о возникновении простоя. Отказ Генерального подрядчика подписать акт о простое Объекта не является основанием для признания данного акта недействительным, о чём делается отметка «от подписи отказался».
27.14. Время возобновления реализации нефтепродуктов на Объекте определяется по Акту сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов, оформляемому в порядке, установленном статьёй 25 Договора подряда «под ключ».
27.15. При нарушении установленного п. 25.15.4.5 Договора подряда «под ключ» срока возмещения расходов Заказчика на самостоятельное устранение выявленных дефектов, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от возмещённой суммы за каждый день просрочки.
27.16. При выполнении строительно-монтажных работ на Объекте Генеральный подрядчик самостоятельно несёт всю ответственность перед государственными органами и третьими лицами за соблюдение требований миграционного и трудового законодательства, законодательства об охране труда в случае привлечения к работам иностранных граждан и лиц без гражданства.
27.17. Генеральный подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов и Оборудования, а также за предоставление Материалов и Оборудования, обременённых правами третьих лиц. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дней указанных Заказчиком сроков устранения недостатков в Материалах и Оборудовании, Генеральный подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика неустойку за каждый день просрочки в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от Договорной цены до момента устранения недостатков.
27.18. Генеральный подрядчик возмещает Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования, понесённые Заказчиком убытки (уплаченные штрафы) в случае привлечения Заказчика к административной ответственности, если эта ответственность возникла вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязанностей по Договору подряда «под ключ».
27.19. За несвоевременное предоставление запрошенных в соответствии с п.п. 8.5.17.7, 8.5.17.8, 8.7.10 и 8.7.16 Договора подряда «под ключ» документов Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от Договорной цены за каждый непредставленный вовремя документ за каждый день просрочки.
27.20. Стороны согласовали возможность удовлетворения обоснованных требований Заказчика (на основании его письменного уведомления) в связи с невыполнением либо ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда «под ключ» за счёт средств Гарантийного обеспечения или путём одностороннего зачёта начисленной неустойки, в счёт сумм, подлежащих уплате Генеральному подрядчику за работы.
Направление Генеральному подрядчику письменного уведомления об удовлетворении обоснованных требований Заказчика за счёт средств Гарантийного обеспечения или об одностороннем зачёте начисленной неустойки считается согласованным способом для применения мер ответственности к стороне, нарушившей договорные обязательства.
27.21. В случае предоставления Генеральным подрядчиком недостоверных гарантий и заверений по ст. 34 Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (Пяти процентов) от Договорной цены. Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения убытков, вызванных предоставлением Генеральным подрядчиком недостоверных гарантий и заверений сверх суммы штрафа.
27.22. Генеральный подрядчик, допустивший нарушение предусмотренного п. 8.3 Договора подряда «под ключ» порядка передачи в залог либо уступки прав и обязанностей по Договору подряда «под ключ» уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (Пяти процентов) от Договорной цены. Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения убытков причинённых этим нарушением. Лицо, в пользу которого была осуществлена незаконная передача в залог либо уступка прав и обязанностей по Договору подряда «под ключ» несёт субсидиарную ответственность по убыткам Заказчика, которые возникли из-за нарушения порядка передачи в залог либо уступки прав и обязанностей по Договору подряда «под ключ».
Статья 28. Ответственность Заказчика28.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статье 4 Договора подряда «под ключ», при условии выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда «под ключ», Заказчик обязан уплатить Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Указанная неустойка рассчитывается с даты получения Заказчиком претензии Генерального подрядчика с требованием осуществить оплату по статье 4 Договора подряда «под ключ» и до даты исполнения указанной обязанности Заказчиком.
28.2. Заказчик вправе не осуществлять выплату авансов до предоставления Генеральным подрядчиком требуемого в случаях предусмотренных настоящим Договором подряда «под ключ» обеспечения возврата авансов.
Статья 29. Интеллектуальная собственность29.1. Генеральный подрядчик в счёт Договорной цены передаёт Заказчику вместе с результатом работ по Договору подряда «под ключ» исключительные права на Проектную документацию. Эти права считаются переданными с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по соответствующему этапу. После приёмки Заказчиком от Генерального подрядчика разработанной Проектной документации её собственником становится Заказчик и он вправе распоряжаться Проектной документацией по своему усмотрению.
29.2. Исключительные права на Проектную документацию считаются переданными в полном объёме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного вознаграждения, на весь срок действия исключительных прав на Проектную документацию и для использования на территории всего мира.
29.3. Все права на использование и распоряжение научными изобретениями, архитектурными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Генеральным подрядчиком в ходе работ по Договору подряда «под ключ» передаются Генеральным подрядчиком и принадлежат Заказчику.
29.4. Генеральный подрядчик заверяет Заказчика, что Проектная документация, архитектурные решения и другие научно-технические разработки, выполненные в рамках Договора подряда «под ключ», созданы в период выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Генеральным подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Проектной документации, архитектурно-планировочных решений и других научно-технические разработок.
29.5. Генеральный подрядчик обязуется включить в свои договоры с субподрядчиками по разработке Проектной документации положения об интеллектуальной собственности и передаче исключительных прав на разработанную документацию аналогичные положениям Договора подряда «под ключ».
Статья 30. Условия конфиденциальности30.1.Передача и использование Сторонами по Договору подряда «под ключ» конфиденциальной информации осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением о конфиденциальности.
30.2.Генеральный подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора подряда «под ключ».
Статья 31. Обстоятельства непреодолимой силы
31.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору подряда «под ключ», если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
31.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства.
31.3.К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств Материалов и Оборудования, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.
31.4.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер этих обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
31.5.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено заключением Торгово-промышленной палаты РФ или субъекта РФ, на территории которого выполняются Работы. Заключение должно содержать указание на вид обстоятельства непреодолимой силы по п. 31.2 Договора подряда «под ключ» и территорию выполнения Работ, на которой возникли эти обстоятельства. Заключение Торгово-промышленной палаты должно быть выдано не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
31.6.Срок действия Договора подряда «под ключ» автоматически продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения его последствий.
31.7.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трёх) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств либо о расторжении Договора подряда «под ключ».
Статья 32. Урегулирование споров. Арбитраж32.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора подряда «под ключ» или в связи с ним, разрешаются путём переговоров с применением обязательного досудебного претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
32.2. При не урегулировании споров и разногласий с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Статья 33. Расторжение Договора33.1. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора подряда «под ключ» в одностороннем внесудебном порядке в случаях, когда Генеральный подрядчик:
- допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ») более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;
- допустил задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- допустил более двух случаев, документально подтверждённых Заказчиком дефектов или недостатков в Работе, которые делают её результат непригодным для предусмотренного Договором подряда «под ключ» использования;
- неисполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.2.2., п. 8.6.8 или п. 8.7.8 Договора подряда «под ключ»;
- лишился права на выполнение Работ из-за прекращения членства в СРО;
- при выполнении Работ допустил случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу;
- не представил или представил не в полном объеме сведения о факте привлечения финансирования кредитных учреждений в соответствии с п. 8.2 Договора подряда «под ключ»;
- в отношении Генерального подрядчика введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, либо Генеральным подрядчиком самостоятельно подано в суд заявление о своём банкротстве.
- предоставил недостоверные гарантии и заверения по ст. 34 Договора подряда «под ключ».
33.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора подряда «под ключ» в одностороннем внесудебном порядке по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
33.3. При принятии Заказчиком решения о полном или частичном отказе от исполнения Договора подряда «под ключ» в одностороннем внесудебном порядке, по причинам, предусмотренным п. 33.1 и п. 33.2 Договора подряда «под ключ», он считается соответственно расторгнутым или изменённым с даты получения Генеральным подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора подряда «под ключ» или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
33.4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда «под ключ» вручается Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего отказа от исполнения Договора подряда «под ключ». К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (о невыходе на Строительную площадку, нарушении сроков, некачественном выполнении работ и т.д.).
33.5. В случае получения уведомления об отказе от исполнения Договора подряда «под ключ» в одностороннем внесудебном порядке, Генеральный подрядчик, до даты расторжения обязан:
- прекратить выполнение Работ на Объекте и сдать Заказчику работы, выполненные до получения уведомления об отказе от Договора подряда «под ключ»;
- передать Заказчику по акту объект незавершенного строительства, Техническую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование;
- вывести со Строительной площадки Строительную технику и неиспользованные расходные материалы;
- возвратить Неотработанные авансы.
В свою очередь Заказчик обязан оплатить Генеральному подрядчику фактически выполненные до расторжения Договора подряда «под ключ» Работы, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, если Работы выполнены качественно (надлежащим образом) и могут быть приняты Заказчиком по акту.
33.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора подряда «под ключ» по основаниям, оговоренным в п. 33.1 Договора подряда «под ключ», какие-либо убытки Генерального подрядчика, вызванные расторжением Договора подряда «под ключ», Заказчиком не возмещаются.
33.7. В случае если до даты одностороннего расторжения Договора подряда «под ключ» Генеральный подрядчик не передал Заказчику объект незавершенного строительства, Техническую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе в одностороннем порядке принять и определить стоимость выполненных Работ.
33.8. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора подряда «под ключ» по основаниям, указанным в п. 33.1 и п. 33.2 Договора подряда «под ключ», вправе с момента одностороннего расторжения Договора «под ключ» привлечь для завершения Работ нового подрядчика.
33.9. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть Договор подряда «под ключ» по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
33.10. Расторжение Договора подряда «под ключ» не является основанием для прекращения гарантийных обязательств Генерального подрядчика по выполненным им до даты расторжения работам. После расторжения Договора подряда «под ключ» сохраняется ответственность Генерального подрядчика за качество Работ и соответственно сохраняется право Заказчика не выплачивать Гарантийное обеспечение до истечения Гарантийного срока.
33.11. Исходящее от Заказчика требование вернуть Генеральным подрядчиком неотработанный аванс (без направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда «под ключ») не является односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора подряда «под ключ» и не приводит к прекращению договорных отношений.
33.12. После расторжения Договора подряда «под ключ» условия о порядке разрешения споров, подсудности, ответственности, обеспечении обязательств (в том числе о гарантийном обеспечении), гарантийных обязательствах сохраняет свою силу.
Статья 34. Гарантии и заверения Генерального подрядчика34.1. Генеральный подрядчик в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ гарантирует достоверность следующих обстоятельств, имеющих значение для заключения и исполнения Договора подряда «под ключ»:
34.1.1. Выполнение всех внутренних корпоративных действий и процедур, необходимых для заключения Договора подряда «под ключ» и исполнения по нему своих обязательств, а также получение всех разрешений и одобрений (если таковые требуются по законодательству РФ), необходимых для заключения и исполнения Договора подряда «под ключ».
34.1.2. Отсутствие задолженности по оплате обязательных платежей, в том числе по налогам и сборам, срок уплаты которых наступил в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.
34.1.3. Предоставление Заказчику полной и достоверной информации о выданных разрешениях, лицензиях и членстве в СРО.
34.1.4. Отсутствие процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации, а также признаков и оснований банкротства.
34.1.5. Наличие всех необходимых производственных, материально-технических и людских ресурсов, которые необходимы для успешного выполнения договорных обязательств.
34.2. Гарантия и заверения, указанные в ст. 34 Договора подряда «под ключ» Стороны, признают существенными для принятия решения Заказчиком о заключении Договора подряда «под ключ», а также для последующего исполнения договорных обязательств. Если гарантии и заверения Генерального подрядчика не соответствуют действительности, Генеральный подрядчик считается ненадлежащим образом, исполнившим свои обязательства по Договору подряда «под ключ».
Статья 35. Возмещение имущественных потерь Заказчика35.1. В случае сноса Объекта (или его части) в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса РФ (самовольная постройка), если у Генерального подрядчика имелась информация о невозможности дальнейшего проведения работ по строительству, реконструкции Объекта, Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери. Размер имущественных потерь определяется Заказчиком исходя из рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, входившего в комплекс снесённого Объекта (или его части) или исходя из стоимости работ оплаченных Заказчиком Генеральному подрядчику до момента сноса Объекта.
35.2. Дополнительно к возмещению имущественных потерь по п. 35.1 Договора подряда «под ключ» Генеральный подрядчик компенсирует Заказчику упущенную выгоду в размере прибыли от реализации нефтепродуктов за один календарный год эксплуатации Объекта (определяется на основании отчёта независимого оценщика).
35.3. В случае административного приостановления деятельности Заказчика на Объекте вследствие нарушений, допущенных Генеральным подрядчиком в ходе исполнения Договора подряда «под ключ», Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику упущенную выгоду в размере прибыли от реализации нефтепродуктов за время административного приостановления (определяется на основании отчёта независимого оценщика).
35.4. В случае если в результате мероприятий налогового контроля будут установлены факты отсутствия государственной регистрации Генерального подрядчика и/или не постановки Генерального подрядчика на налоговый учет, и/или иные обстоятельства, характеризующие недобросовестность Генерального подрядчика, либо неуплаты Генеральным подрядчиком сумм налогов со стоимости Работ по Договору подряда «под ключ», и если данные факты станут основанием для отказа налоговым органом Заказчику в принятии к вычету сумм НДС, оплаченных Заказчиком Генеральным подрядчиком дополнительно к стоимости Работ, либо для отказа в учёте в расходах затрат на указанные Работы по налогу на прибыль, Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику возникшие у Заказчика потери. Сумму возмещаемых потерь составят суммы налогов, начисленных Заказчику в связи с признанием Генерального подрядчика недобросовестным налогоплательщиком, а также суммы пени и штрафа, начисленных Заказчику в отношении указанных сумм налогов. Указанные потери Заказчика подлежат возмещению Генеральным подрядчиком на основании требования Заказчика с приложенным к нему решением и (или) требованием налогового органа, подтверждающим факт доначисления налогов (в том числе отказа в возмещении НДС) и общий размер потерь Заказчика.
35.5. Возмещение Генеральным подрядчиком имущественных потерь Заказчику осуществляется на основании письменного требования Заказчика с приложенным отчётом оценщика, копиями актов приёмки выполненных работ и платёжных поручений в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Генеральным подрядчиком требования Заказчика.
35.6. Условия настоящей статьи продолжают действовать также при досрочном расторжении Договора подряда «под ключ» либо при завершении его исполнения в течение 3 (Трёх) лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Статья 36. Особые условия36.1. Все изменения и дополнения к Договору подряда «под ключ» считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
36.2. Любая договоренность между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства по вопросам исполнения Договора подряда «под ключ», должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения.
Переписка Представителей Заказчика и Генерального подрядчика, его сотрудников не признаётся Сторонами надлежащим способом достижения договорённости по вопросам исполнения Договора подряда «под ключ» и не расценивается как юридическое полномочие представителей Сторон на совершение таких действий из обстановки, в которой они действовали.
36.3. После подписания Договора подряда «под ключ» все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору подряда «под ключ» и Объекту, теряют силу.
36.4. В случае обнаружения на Строительной площадке ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Генеральный подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с законодательством РФ.
36.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства РФ с подписанием (при необходимости) соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда «под ключ».
36.6.Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора подряда «под ключ», каждая из Сторон обязана принять все зависящие от неё разумные меры по устранению таких препятствий.
36.7.Все приложения, перечисленные в Договоре подряда «под ключ», являются его неотъемлемой частью.
36.8. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Генерального подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Генерального подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты (указанному в статье 39 Договора подряда «под ключ») в течение 3 (Трёх) календарных дней после таких изменений с приложением подтверждающих документов.
36.9.Подписанием Договора подряда «под ключ» Генеральный подрядчик подтверждает, что он получил на руки и ознакомился со всеми упоминаемыми в Договоре подряда «под ключ» нормативными актами, стандартами, методическими документами, указаниями, инструкциями и другими документами ПАО «Газпром нефть» и обязуется применять их при исполнении своих обязательств.
36.10. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в связи с Договором подряда «под ключ», должны совершаться в письменной форме и направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре подряда «под ключ» или в последующем уведомлении о смене реквизитов.
36.11.В случае изменения у Сторон: платёжных реквизитов, места нахождения, электронного или почтового адреса, указанных в статье 39 Договора подряда «под ключ», Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить друг друга о произошедших изменениях. Доказательством направления уведомления о произошедших изменениях Стороны устанавливают почтовое уведомление с описью вложения, направленное по адресу, указанному в Договоре подряда «под ключ».
36.12. Стороны при выполнении работ обязуются соблюдать условия «Обязательства по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции» являющегося Приложением № 18 к Договору подряда «под ключ».
36.13. Подписание Договора подряда «под ключ», любых дополнений или изменений Договора подряда «под ключ», соглашений об уступке прав по Договору подряда «под ключ», залоге прав и иных документов, изменяющих или отменяющих договорные условия, создающих обременения или ограничения для Сторон, осуществляется исключительно единоличными исполнительными органами Сторон. В случае нарушения указанного запрета Сторона, допустившее нарушение обязуется компенсировать другой Стороне все возникшие в результате этого нарушения убытки.
36.14. Неосуществление Стороной какого-либо из своих прав по Договору подряда «под ключ» (в том числе в установленный срок), не является отказом от такого права.
36.15. Генеральный подрядчик (если иное не согласовано Сторонами) подписанием Договора подряда «под ключ» подтверждает и согласует Заказчику возможность заключения прямых договоров с подрядчиками для выполнения работ, отнесенных к объёму работ Заказчика в соответствии с Приложением №7 «Ведомость деления объёмов работ» к Договору подряда «под ключ».
Статья 37. Вступление Договора подряда «под ключ» в силу и срок его действия37.1. Договор подряда «под ключ» вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
37.2. Договор подряда «под ключ» утрачивает силу после полного выполнения Сторонами договорных обязательств.
37.3. Договор подряда «под ключ» составлен в 3 (Трёх) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра для Заказчика и один для Генерального подрядчика.
Статья 38. Приложения к Договору подряда «под ключ»:Приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены».
Приложение № 2 «Задание на проектирование».
Приложение № 3 «Совмещённый график выполнения и финансирования работ».
Приложение № 4 «Перечень выполняемых проектных работ».
Приложение № 5 «Смета на проектно-изыскательские работы».
Приложение № 6 «Акт передачи исходных данных от Заказчика».
Приложение № 7 «Ведомость деления объёмов работ».
Приложение № 8 «Список субподрядчиков».
Приложения № 9 (формы актов):
№ 9-1 «Акт передачи строительной площадки».
№ 9-2 «Акт приёма-передачи площадки для производства работ по бренду».
№ 9-3 «Акт приёма-передачи площадки для производства работ по ИТСО».
№ 9-4. «Акт входного контроля РГСД».
№ 9-5. «Акт осмотра МТР».
№ 9-6 «Акт приёма-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг».
№ 9-7«Акт приёма-передачи здания операторной после проведения работ по ребрендингу».
№ 9-8 «Акт приёма-передачи анкерных групп под основания колонн навеса и отдельно стоящих брендовых элементов».
Приложение № 10 «Форма акта о недоделках и замечаниях».
Приложение № 11 «Форма акта сдачи-приёмки работ об устранении недоделок и замечаний».
Приложение № 12 «Форма акта о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации».
Приложение № 13 «Форма акта сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов».
Приложение № 14 «Перечень гарантийных неисправностей первой категории».
Приложение № 15 «Электронный реестр позиций КС-2 по главам ССР (сводного сметного расчёта) за отчётный период».
Приложение № 16 «Электронный реестр позиций расчётов стоимости технологических этапов по главам ССР (сводного сметного расчёта) за отчётный период».
Приложение № 17 «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты».
Приложение № 18 «Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничества и коррупции».
Приложение № 19 «Информация о цепочке собственников». Форма
Приложение № 20 «Форма согласия на обработку персональных данных».
Приложение № 21/1 «Образец банковской гарантии».
Приложение № 21/2 «Список банков-гарантов».
Приложение № 22 «Форма акта об исполнении гарантийных обязательств».
Приложение № 23 «Форма акта сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию».
Статья 39. Реквизиты Сторон«ЗАКАЗЧИК»
Наименование организации: ______________________________
Местонахождение: ______________________________
тел./факс:______________________________
Банковские реквизиты: ______________________________
БИК ___________ ИНН __________ КПП _____________
Электронная почта: ______________________________
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»
Наименование организации: ______________________________
Местонахождение: ______________________________
тел./факс: ______________________________
Банковские реквизиты: ______________________________
БИК ___________ ИНН __________ КПП _____________
Электронная почта: ______________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:

Приложение № 1
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполнение работ по строительству <реконструкции> «под ключ»
объекта: <_________>
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» (ООО «Газпромнефть-Центр»), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
<Полное наименование организации> (<сокращённое наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании<наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», удостоверяем, что нами достигнуто соглашение о размере Договорной цены на выполнение Работ по Договору подряда «под ключ» № <_________> от «___»__________201__ г.
1. Общая цена по настоящему Договору подряда «под ключ» не может превышать <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________> и включает в себя:
1.1. Общую твёрдую стоимость ПИР (включая проектирование внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам), которая определяется по сметам, составленным на основании Сборников базовых цен на проектно-изыскательские работы и составляет <_________>(_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
1.2. Общую твёрдую стоимость работ по выполнению Функций технического заказчика (включая стоимость работ по получению разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>.
1.3. Общую твёрдую стоимость строительно-монтажных работ в границах пятна застройки, выносы сетей, попадающих под пятно застройки, благоустройства за границами землеотвода (вырубка деревьев, кустарников в соответствии со СНиП 2.07.01-89) с организацией газонов, восстановления нарушенного благоустройства, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию, исключая прокладку внеплощадочных инженерных сетей и переходно-скоростных полос (ПСП), которая составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________> и состоит из:
1.4. Открытую предельную стоимость на строительство внеплощадочных сетей и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП), а именно:
- стоимость внеплощадочных сетей и сооружений электроснабжения в размере <_________> пог.м. составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>;
- стоимость внеплощадочных сетей и сооружений водопровода в размере <_________> пог.м. составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>;
- стоимость внеплощадочных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации в размере <_________> пог.м. составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>;
- стоимость внеплощадочных сетей и сооружений ливневой канализации в размере <_________> пог.м. составляет <_________> (_____), в том числе НДС (18%) в сумме <_________>;
- <_________> другие сети – указать при необходимости.
2. При получении технических условий от сетевых организаций (на энергоснабжение, водоснабжение, бытовую и ливневую канализации) и владельцев автодорог, обязывающих выполнить строительно-монтажные работы по ПСП (переходно-скоростные полосы), Генеральный подрядчик согласовывает с Заказчиком расчёт стоимости строительно-монтажных работ, составленный на основании локальных сметных расчётов стоимости работ по действующей редакции ФЕР-2001 с перерасчётом в уровень цен на дату начала выполнения работ по Договору с применением индексов перерасчёта по элементам прямых затрат, публикуемых ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».
Накладные расходы определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя РФ.
Сметная прибыль определяется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утверждёнными постановлением Госстроя РФ.
Стоимость материалов учитывается в текущем уровне цен на дату начала выполнения строительно-монтажных работ по Договору на основании представленных счетов-фактур на стоимость материалов и не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.
В случае если сметная стоимость строительно-монтажных работ внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП) превышает установленную открытую предельную договорную цену соответствующих работ, сметная стоимость в текущем уровне цен переводится в открытую предельную договорную цену по каждому технологическому этапу выполнения работ, с применением понижающего коэффициента, полученного делением открытой предельной договорной стоимости этапа, выделенного в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение №3 к Договору подряда «под ключ») на сметную стоимость данного этапа.
2.1. Стоимость строительства внеплощадочных инженерных сетей и примыканий к автодорогам (включая устройство переходно-скоростных полос - ПСП), подлежащая оплате Генеральному подрядчику, определенная сметными расчетами в соответствии с п. 2 настоящего Протокола не может превышать стоимость, указанную в п. 1.4. настоящего Протокола.
3. Стоимость отдельных этапов Работ указана в Совмещённом графике выполнения и финансирования работ (Приложение № 3 к Договору подряда «под ключ»).
4. Объёмы и состав фактически выполненных работ должны соответствовать утверждённой Заказчиком Технической документации.
5. Договор подряда «под ключ» и настоящий Протокол являются основанием для проведения расчётов и платежей между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Приложение № 2
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
Задание на проектирование объекта: <_________> ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1 2
1. Общие данные  
1.1 Наименование объекта капитального строительства 1.2 Основание для проектирования
1.3 Вид строительства 1.4 Срок строительства 1.5 Особые условия строительства 1.6 Стадийность проектирования 1.7 Заказчик1.8 Генеральная проектная организация 1.9 Генеральная подрядная организация 1.10 Требования о необходимости проведения инженерных изысканий 2. Основные данные и требования к проектным решениям 2.1 Основные технико-экономические характеристики объекта 2.2 Номенклатура нефтепродуктов, источники обеспечения, способы доставки 2.3 Технология приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов
2.4 Требования к технологическому оборудованию. Перечень технологического оборудования с указанием типа, марки, производителей и других данных – по укрупнённой номенклатуре (для серийно выпускаемых технологических систем) 2.5. Указания по контролю и автоматизации управления технологическими процессам 2.6 Требования к схеме планировочной организации земельного участка 2.7 Требования к архитектурным решениям 2.8 Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям 2.9 Требования к инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического обеспечения (внутренним и наружным). Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 2.9.1 Здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров 2.9.2 Навесная группа над ТРК 2.9.3 Малые архитектурные формы 2.9.4 Внутриплощадочные сети 2.9.5 Технологическая система ЖМТ 2.9.6 Требования к структурированной кабельной системе управления АЗС 2.9.7 Требования к каналам телефонизации 2.9.8 Внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения 2.10.1 Проект организации строительства 2.10.2 Проект организации работ по сносу и демонтажу объекта капитального строительства 2.11 Указания по разработке мероприятий по охране окружающей среды, а также (при необходимости) проекта рекультивации земель 2.12 Требования по обеспечению пожарной безопасности 2.13 Требования к системе обеспечения комплексной безопасности 2.14 Указания по обеспечению доступа инвалидов к объектам АЗC 2.15 Указания о разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2.16 Указания по составлению сметы на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 2.17 Основные требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию 2.17.1 Требования по охране труда и промышленной безопасности 2.18 Технологические решения предприятия общественного питания и торговли 3. Дополнительные требования 3.1 Разработка проектных решений в нескольких вариантах 3.2 Подготовка проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, по архитектурному освещению
3.3 Подготовка демонстративных материалов, их состав 3.4 Дополнительное обследование существующих зданий и сооружений при реконструкции объекта капитального строительства 3.5 Подготовка задания на выполнение инженерных изысканий в случае, если инженерные изыскания не были выполнены 3.6 Обеспечение технических условий, а также иных исходных данных и исходно-разрешительной документации ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Приложение № 3
к Договору подряда «под ключ» № _____________от "___"______________201__ г.
СОВМЕЩЁНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ
по строительству/реконструкции Объекта: ___________________________________________________________________________
№ п/п Наименование видов работ конструкций и узлов Объем Стоимость, рублей, в т.ч. НДС _________год После окончания гарантийного периода
месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц 1. Подписание контракта   ст-ть не указывается                        
2. Передача исходных данных Заказчиком   ст-ть не указывается                        
3. Выполнение функций Технического Заказчика:                            
3.1. Сбор исходно-разрешительной документации, в т.ч., но не ограничиваясь:   стоимость не указывается                        
3.1.1. необходимые для выполнения работ основные распорядительные документы, постановления и распоряжения местных органов власти                          
3.1.2. градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)                          
3.1.3. технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения                          
3.1.4. технические условия на вынос, перекладку, защиту инженерных сетей                          
3.1.5. получение актуальных кадастровых выписок (КВ1-КВ6) и кадастровые паспорта на Земельный участок                          
3.1.6. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и организация публичных слушаний по этому вопросу (при необходимости)                          
3.1.7. разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории (при необходимости)                          
3.1.8. согласование архитектурно градостроительных решений/получение градостроительного согласования с градостроительным советом населенного пункта (региона)/главным архитектором города (региона).                          
3.2. Обеспечение получения положительного заключения экспертизы Проектной документации                          
3.3. Получение разрешения на строительство                          
4 Выполнение проектно-изыскательских работ:                            
4.1. Комплекс инженерных изысканий                            
4.2. Проектные работы                            
4.3. Экспертиза проектно-сметной документации   ст-ть не указывается                        
4.4. Авторский надзор за строительством объекта                            
  ИТОГО: Проектно-изыскательских работ                            
  ИТОГО: Функции Технического Заказчика                            
4 Поставка оборудования Заказчика                            
4.1. Насосы в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
4.2. ДГУ, включая защитные средства в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
4.3. ТРК ЖМТ в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
4.4 Система контроля уровня топлива в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
4.5. Система видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы доступа, компьютерные сети в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
4.6. Потребительский бренд ПАО "Газпром нефть" (сеть АЗС), в т.ч. работы, сопутствующие бренду (по операторной) в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
5. Поставка оборудования Генерального Подрядчика, в т.ч.:                            
5.1. Топливные резервуары в соответствии с ТЗ стоимость указывается                        
5.2 Материалы и оборудование, необходимые для выполнения комплекса СМР в соответствии с ТЗ ст-ть не указывается                        
6 Выполнение функций Генерального подрядчика                            
1 этап Подготовительные работы                            
1.1 Геодезическая разбивка площадки                            
1.2 Демонтажные работы, включая демонтаж всех зданий, сооружений, фундаментов, конструкций, обнаруженных в земле, покрытий площадки                            
1.3 Снос зеленых насаждений                            
1.4 Вертикальная планировка до нижней отметки основания под устройство покрытий площадки                            
1.5 Вынос сетей из под пятна застройки                            
1.6 Другие подготовительные работы                            
2 этап Здание операторной                            
2.1 Котлован под здание                            
2.2 Фундамент под здание с основанием и обратной засыпкой пазух                            
2.3 Монтаж металлоконструкций операторной (в т.ч. огнезащита)                            
2.4 Кровля операторной (включая люки дымоудаления, ливнестоки)                            
2.5 Ограждающие конструкции здания ()                            
2.6 Заполнение наружных оконных и дверных проемов, витражи                            
2.7. Устройство металлической лестницы и конструкции для монтажа наружных блоков кондиционеров                            
2.8. Прием-передача фронта работ в здании операторной под ребрендинг   ст-ть не указывается                        
2.9. Прием-передача здания операторной после проведения работ по ребрендингу   ст-ть не указывается                        
2.10. Электрощитовое оборудование (ГРЩ) с подключением внутренних инженерных сетей                            
3 этап Навес                            
3.1 Котлован под навес                           
3.2 Фундамент под навес с основанием и обратной засыпкой пазух песком                            
3.3 Прием-передача фронта работ по монтажу навеса    ст-ть не указывается                        
4 этап Технология ЖМТ   (включая стоимость резервуаров поставки Исполнителя)                        
4.1 Котлован под резервуарный парк и траншею под прокладку технологических трубопроводов                            
4.2 Фундамент под резервуарный парк с основанием                            
4.3 Монтаж топливных емкостей с обратной засыпкой пазух                            
4.4 Монтаж технологических трубопроводов с обратной засыпкой                            
4.5 Сливной колодец                           
4.6 Топливные резервуары 5 этап Автоматизация ЖМТ                            
5.1 Автоматизация ЖМТ                            
6 этап Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения                            
6.1 Электрические сети наружного освещения площадки (кабельные колодцы и трубы к ним, прокладка кабельных сетей), в том числе сети связи                            
6.2 Молниезащита и заземление                            
6.3 Сети электроснабжения от ДГУ до ГРЩ, Щит ДГУ                            
6.4. Монтаж опор освещения, светильников и молниеприемника                           
7 этап Внеплощадочные сети электроснабжения в соответствии с ТУ                          
7.1 Прокладка внеплощадочных сетей электроснабжения от ВРУ (ГРЩ) до точек присоединения к магистральным сетям. Получение справки о выполнении ТУ                            
7.2 Устройство КТПН. Получение справки о выполнении ТУ                            
8 этап Внутриплощадочные сети водоснабжения                            
8.1 Водопровод, противопожарный водопровод, гидранты                            
8.2 Устройство скважины (при наличии)                            
8.3. Котлован и фундаменты под резервуары противопожарного запаса воды (при наличии)                            
8.4. Резервуары противопожарного запаса воды (при наличии)                            
9 этап Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации                            
9.1 Прокладка сетей бытовой канализации от здания операторной до контрольного колодца (опрделеяется на основании ТУ от сетевых организаций, может находиться как в границах участка, так и сразу за его границами)                            
9.2 ЛОС и резервуар сбора очищенных бытовых стоков (при наличии), сброс в водный объект / придорожную канаву и пр. Относится к внутриплощадочным сетям при условии, что длина ответвлений не превышает 10 м.п. от границ участка, в противном случае относится к внеплощадочным сетям                            
10 этап Внутриплощадочные сети ливневой канализации с ЛОС                            
10.1 Прокладка сетей ливневой канализации в границах земельного участка до контрольного колодца (опрделеяется на основании ТУ от сетевых организаций, может находиться как в границах участка, так и сразу за его границами)                            
10.2 Котлован под очистные                            
10.3 Фундамент под очистные                            
10.4 Монтаж очистных сооружений ливневых стоков с обратной засыпкой                            
10.5 Накопительный резервуар с устройством фильтрационного колодца (при наличии) / сброс в водный объект / придорожную канаву и пр. Относится к внутриплощадочным сетям при условии, что длина ответвлений не превышает 10 м.п. от границ участка, в противном случае относится к внеплощадочным сетям                            
11 этап Внеплощадочные сети водоснабжения в соответствии с ТУ                          
11.1 Прокладка сетей от водомерного узла до точек присоединения к магистральным сетям. Получение справки о выполнении ТУ                            
12 этап Внеплощадочные сети бытовой канализации в соответствии с ТУ                          
12.1 Прокладка сетей от контрольного колодца до точек присоединения к магистральным сетям. Получение справки о выполнении ТУ                            
13 этап Внеплощадочные сети ливневой канализации в соответствии с ТУ                          
13.1 Прокладка сетей от контрольного колодца до точек присоединения к магистральным сетям. Получение справки о выполнении ТУ                            
14 этап Благоустройство территории                            
14.1 Устройство оснований                            
14.2 Устройство водопропускной трубы на въезде при необходимости                            
14.3 Устройство разгрузочных плит при необходимости                            
Б/Н Прием-передача площадки для производства работ по ИТСО   ст-ть не указывается                        
15 этап Асфальтирование и мощение территории, в т.ч. Въезды, выезды                            
15.1 Мощение площадок                            
15.2 Асфальтирование                            
15.3 Устройство искуственных дорожных неровностей                            
16 этап Озеленение территории                           
16.1 Озеленение территории, включая компенсационное                            
17 этап Фундамент под стелу, малые формы, островки безопасности, ДГУ, площадку АЦ                            
17.1 Земляные работы, фундамент под стелу, малые формы,                            
17.2 Земляные работы, фундамент под ДГУ                            
17.3 Земляные работы, фундамент под островки безопасности                            
17.4 Земляные работы, фундамент под площадку слива АЦ                            
18 этап Дорожные знаки, дорожная разметка, ограждение площадки мусоросборника                            
18.1 Дорожные знаки                            
18.2 Дорожная разметка                            
18.3 Ограждение площадки мусоросборника                            
19 этап Переходно-скоростные полосы (при наличии в ТЗ) в соответствии с ТУ                          
19.1 Вертикальная планировка под ПСП                            
19.2 Устройство корыта                            
19.3 Устройство оснований                            
19.4 Асфальтирование, укрепление обочин                            
19.5 Устройство наружного освещения ПСП                            
19.6 Устройство ограждения                            
19.7 Устройство разметки                            
20 этап Зачистка, градуировка и калибровка резервуарного парка (с предоставлением, согласованных в установленном порядке, градуировочных таблиц).                            
21 этап Комплексная пусконаладка                           
22 этап Сдача объекта в режиме пуско-наладки   ст-ть не указывается                        
23 этап Получение разрешения на ввод объекта и постановка на кадастровый учёт (выделяется 10% от твердой стоимости СМР, указанной в статье 3.1.3 Договора)                            
23.1 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (выделяется 8% от твердой стоимости СМР, указанной в статье 3.1.3 Договора)                            
23.2 Получение выписки из ЕГРН, подтверждающей постановку на кадастровый кадастровый учёт объекта (выделяется 2% от твердой стоимости СМР, указанной в статье 3.1.3 Договора)                            
  ИТОГО выполнение: Проектно-изыскательских работ                            
  ИТОГО выполнение: Функции Технического Заказчика                            
  ИТОГО выполнение: Функции Генерального подрядчика                            
  ИТОГО ВЫПОЛНЕНИЕ                            
  Аванс                            
  Удержание авансовых сумм , руб.                            
  Удержание 5% от функций Генерального подрядчика на гарантийный период                            
  Итого помесячное финансирование, с учетом всех удержаний                            
Заказчик: Генеральный подрядчик: Приложение № 4
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
по разработке проектной документации, получению согласований и экспертиз, ведению авторского надзора за строительством, реконструкцией объекта: <_________________________________________________________________>
І. Сбор исходных данных (в полном объёме, за исключением данных передаваемых Заказчиком в соответствии с Приложением № 6)
ІІ. Разработка проектной документации в составе:
Расчёты инженерных нагрузок.
Схема планировочной организации земельного участка.
Схемы организации дорожного движения на периоды строительства и эксплуатации.
Проект полос разгона-торможения (при наличии требований в ТЗ, Приложение №2).
Демонстрационные материалы, в том числе трехмерная модель (при необходимости предоставления на Градостроительный совет или в Администрацию р-на).
Общая пояснительная записка.
Архитектурные решения.
Конструкции железобетонные.
Конструкции металлические.
Технологические решения ЖМТ (СУГ, КПГ при наличии требований в ТЗ, Приложение №2).
Автоматизация технологических процессов.
Технологические решения торгового зала (технология торговли, технология предприятия общественного питания).
Водоснабжение и водоотведение (внутренние, внутриплощадочные и внеплощадочные сети), в случае отсутствия пожарных гидрантов предусмотреть резервуары противопожарного запаса воды.
Отопление и вентиляция, в том числе автоматизация систем вентиляции.
Электрооборудование силовое.
Электроосвещение.
Заземление и молниезащита.
Локально-вычислительная сеть (ЛВС).
Телефонизация и радиофикация, интернет.
Автоматическая установка пожарной сигнализации, в т.ч. система оповещения о пожаре.
Комплексная система озвучивания АЗС (система оповещения ГОиЧС, ГГС), в том числе комплекс технических средств оповещения населения в чрезвычайных ситуациях по радиоканалу (КТСО-Р) (при необходимости).
Сеть передачи данных GPRS.
Телевизионная сеть.
Структурированная кабельная сеть.
Внешнее электроснабжение (проект КТП при необходимости).
Аварийное электроснабжение от ДГУ.
Проект организации строительства, в том числе проект организации работ по сносу и демонтажу, обеспечение энергоресурсами.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды (включая на период строительства).
Проект обоснования размера СЗЗ (в т.ч. сокращение, при расположении в нормативной СЗЗ сооружений, требующих сокращение СЗЗ).
Проект технологического регламента обращения со строительными отходами на объекте.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Расчет рисков или компенсационные мероприятия, при наличии отступлений от требований НПБ, СП, ФЗ.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ИТМ ГО и ЧС.
Сметная документация – в двух уровнях цен (Сметная документация – в двух уровнях цен (в базовых ценах ФЕР-2001 г. в действующей редакции и в прогнозных) в программе «Гранд Смета» в формате EXCEL. При разработке смет руководствоваться МДС 81.35-2004.
Паспорт фасадов здания (согласованный в установленном порядке) – при необходимости.
При наличии требований в ТЗ (Приложение №2), а так же технических условий от владельцев сетей проекты выносов, перекладок, изменение глубины заложения, демонтажа сетей.
Демонтаж зданий и сооружений, находящихся на земельном участке, предназначенном для строительства АЗК.
Перечень мероприятий по безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
Положительное заключение экспертизы по проектной документации.
На период строительства:
- Проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение.
- Технологический регламент обращения со строительными отходами.
- Паспорта опасных отходов строительства.
- Проект временного водоснабжения и водоотведения на период строительства (при наличии требований в ТЗ, Приложение №2).
- Проект временного электроснабжения на период строительства (при наличии требований в ТЗ, Приложение №2).
В составе всех разделов разрабатываемого проекта предусмотреть «Сводную ведомость объёмов работ.
ІІІПолучение согласований в полном объёме, в соответствии с требованиями законодательства РФ и региона, в котором размещается объект.
ІV. Ведение авторского надзора на весь период строительства в соответствии с М-02.05.01-06 «Инструкция об авторском надзоре за качеством строительно-монтажных работ на объектах предприятий нефтепродуктообеспечения».
В объём работ не входят следующие проектно-изыскательские работы:
1. Оснащение системами охранного телевидения, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации и защиты товаров от краж.
Указанный раздел проекта выполняется Компанией-Заказчиком по договору со специализированной аккредитованной при ПАО «Газпром нефть» компанией. Проектировщик выдает привлеченной организации все исходные данные и включает разработанные разделы в свою документацию и сметные расчеты.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Типовая формаПриложение № 5 к Договору подряда «под ключ»№ ____от «___»______________201__г.
СМЕТА № 1
на проектно-изыскательские работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:
Наименование Генерального подрядчика: Наименование Заказчика: № Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ № частей, глав, таблиц, параграфов, пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные работы для строительства Расчет стоимости, руб. Стоимость, тыс.руб.
1 2 3 4 5
Основные разделы проектной документации
1 Автозаправочные станции общего пользования, пропусканая способность от 100 до 135 автомобилей/час СБЦПР "Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов, и автозаправочные станци", пр. №406 от 4.06.2015г.Глава 3, Таблица 8х=135 а-м/час К=0,3 (повторное применение п. 3.2 МУ)
К=0,96 ( к-т на объем работ, искл. работы по проектированию сетей связи 4%, по табл. Относит. стоимости, данные работы учтены п. 5 сметы) С= (а+в*х) С= (а+в*х) С=(270,49+0,88*135)*0,3*(0,96*0,31)+ (270,49+0,88*135)*0,3*(0,96*0,69)  
2 Специализированные непродовольственные магазины торговой площадью 124,35 м2 СБЦПР "Объекты жилищно-гражданского строительства" Минрегионразвития РФ, 2010г.Глава 7, Таблица 23, п.3а=135,52в=0,51 Х= 124,35 м2 торг. площадиКоб=0,05 (Раздел ТХ таб. 41 ) К=0,3 (повторное применение п. 3.2 МУ) С= (135,52+0,51*Х)*0,05*0,3  
3 Закусочные, кафетерии, бары на 38 посадочных мест СБЦПР "Объекты жилищно-гражданского строительства" Минрегионразвития РФ, 2010г.Глава 7, Таблица 24, п.10а=87,50в=1,152Х= 38 посадочных местКоб=0,05 (Раздел ТХ таб. 41 ) К=0,3 (повторное применение п. 3.2 МУ) С= (87,50+1,152*Х)*0,05*0,3  
4 Раздел ИТМО ГО и ЧС СБЦПР "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения", Росстрой, 2006г.Ситм01=30,5 - Глава1, п.2Кис=1, Глава 1, табл.1Кго=1,04 - Глава 1, п.2 Ксл=1,2 - Глава 1, табл.2Кпр=1,0 - Глава 1, п.2Кпф=0,9 - Глава 1, табл.4 Кп+р=0,3+0,7=1,0 - Раздел 1, п.1.11 С=30,5*1*1,04*1,2*1,0*0,9*1,0  
5 Раздел сети связи: ГГС, ЛВС, СКС Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи», т. 9, п.3: а=1,39 b=0,102 x=1 К=0,3 (повторное применение п. 3.2 МУ) С=(1,39+0,102)*0,3  
6 Локальная вычислительная сеть Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи», т. 24, п.3: а=29,45 b=0,980 х=12 К1=0,7 п. 2.46 ОУ К=0,3 (повторное применение п. 3.2 МУ) (29,45+0,98*12)*0,7*0,3  
7 Структурированная кабельная сеть Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи», т. 24, п.10: а=34,2 b=0,79 x=28 К=0,3 (повторное применение п. 3.2 МУ) (34,2+0,79*28)*0,3  
  ИТОГО п.п. 1-5     -
  ИТОГО в текущих ценах Письмо Минрегиона России инд. К= К= -
8 Разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов расчет по трудозатратам в текущих ценах Смета №1-1 по форме 3П  
9 Инженерно-геологические изыскания расчет по СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изысканий для строительства, Москва, 1999г. Смета №1-2  
10 Инженерно-экологические изыскания расчет по СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изысканий для строительства, Москва, 1999г. Смета №1-3  
11 Топографическая съемка расчет по СБЦ на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Москва 2004г Смета №1-4  
12 Разработка проекта АТХ Расчет по справочнику базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) Смета №1-5  
13 Проект регламента обращения со строительными отходами расчет по трудозатратам в текущих ценах Смета №1-6 по форме 3П  
14 Проект демонтажа расчет по трудозатратам в текущих ценах Смета № 1-7 по форме 3П  
  ИТОГО по п.п. 6-15 в текущих ценах     -
Дополнительные разделы проектной документации
15 Проектирование внеплощадочных сетей водопровода, канализации (бытовой и ливневой) и электроснабжения расчет по СБЦПР для стр-ва "Объекты водоснабжения и канализации", От 27.02.2015 г. №140/пр гл. 3 табл17 п.1 Смета №1-8  
16 Проектирование ПСП с освещением (при наличии в ТЗ) расчет по СБЦПР "Автомобильные дороги общего пользования" Росстрой, 2007г. Смета №1-9  
17 Разработка проекта санитарно-защитной зоны (при наличии в ТЗ) расчет по трудозатратам в текущих ценах Смета №1-10 по форме 3П  
18 Разработка специальных технических условий по пожарной безопасности объекта (при наличии в ТЗ) расчет по трудозатратам в текущих ценах Смета №1-11 по форме 3П  
19 Выносы сетей (при наличии в ТЗ) расчет по сборникам цен на проектные работы Смета №1-12  
  ИТОГО по п.п. 11-20 в текущих ценах     -
20 Авторский надзор МДС 81-35.2004 п.4.91 0,2% от гл.1-7 ССР (стадия ПП)    
22 Экспертиза проекта      
  ИТОГО     -
  ИТОГО с договорным коэффициентом стоимость ПИР     -
21 Вознаграждение Технического Заказчика   Не более 3% от Договорной цены (ПИР+СМР)  
  ИТОГО стоимость ПИР и функций Технического Заказчика     -
  НДС - 18%     -
  ВСЕГО с учетом НДС     -
Оплату счетов за проведение государственной экспертизы и восстановительной стоимости по актам УСПХ, а также стоимости подключения АЗС к системе холодного водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал" и оплаты по договору услуг на присоединение к электрической сети производит Заказчик.
Главный инженер проекта   Составил   Проверил   ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Форма 3п
СМЕТА № 1-1на проектные работы
Разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: № Наименование выполняемых Исполнители Количество Средняя Оплата трудап/п работ кол-во должность человекооплата труда(всего)
        дней за 1 день руб1 2 3 4 5 6 7
1 Разработка специальных мероприятий по обеспечению доступа инвалидов          
1.1 Организационно-технологическая подготовка проектирования 1 ГИП 1 1.2 Информационная подготовка и сбор исходных данных для проектирования 1 Главный специалист 1 1.3 Составление Пояснительной записки на разработку мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 1 Главный специалист 1 итого оплата труда руб. другие прямые расходы -
накладные расходы 55% от ФОТ итого прямые затраты и накладные расходы накопления (прибыль) 12 % ИТОГО, рубНДС 18% ВСЕГО, рубГлавный инженер проекта Составил   Проверил  
СМЕТА № 1-2 на инженерно-геологические изыскания участка
строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госсстроя России. М.ПНИИИС России 1999г
площадь участка – 1 га
глубина исследования – ___8____м (на всем участке).
№ п/п Наименование работ Обоснование стоимости: №№ глав, таблиц, параграфов, примечаний и пунктов указаний Категория проходки, сложность инженерно-геологических условий Расчет стоимости
Цена (в. руб.) Коли- чествоСтоимость (в руб.)
1 2 3 4 5 6 7
Полевые работы
1 Колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм, глубина до15 м Таблица 17, п.1 I 36,0 30,0  
       
     
2 Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин Таблица 18, п.1   1,6 30,0  
3 Планово-высотная привязка выработок , 1 категория сложности СБЦПР "Объекты жилищно-гражданского строительства" Минрегионразвития РФ, 2010г.Глава 7, Таблица 24, п.10а=87,50в=1,152Х= 3 посадочных местаКоб=0,05 (Раздел ТХ таб. 41 ) К=0,7 -(повторное применение п. 3.2 МУ)   6,2 3  
4 Отбор образцов с глубины Таблица 57,        
до 10 м п.1   22,9 23  
           
5 Внутренний транспорт Таблица 4, п.4   0,1625 0,00  
6 Организация и ликвидация работ О.У. п.13   0,06 0,00  
Всего О.У. п.14   0,85 0,00 0,00
Лабораторные работы
7 Полный комплекс физических свойств грунтов Таблица 63, п.8   47,1 18  
8 Коррозионная агрессивность грунтов Таблица 75, п.4   18,2 2  
9 Химический анализ воды Таблица 73, п.1   96,2 3  
Всего         0,00
Камеральные работы
10 Обработка материалов буровых работ, 1 категория сложности Таблица 82, п.2   8,00 30,00  
11 Обработка лабораторных исследований Таблица 86, п.1   0,20 0,00 0,00
12 Составление отчета Таблица 87, п.1   0,18 0,00 0,00
Всего         0,00
Всего по смете         0,00
ИТОГО в текущих ценах Письмо Минрегиона России №. К= К=       0,00
НДС 18%       0,00
Всего         0,00
Главный инженер проекта Составил   Проверил  
СМЕТА № 1-3на инженерно-экологические изыскания участкастроительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госсстроя России. М.ПНИИИС России 1999г
здание площадью – ___-____ м2
площадь участка – 1 га
глубина исследования – ___8___м (на всем участке).
№ п/п Наименование работ и затрат Ед. измер. Кол-во Обоснование стоимости Расчет стоимости Стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1.      Работы, вошедшие в сборник базовых цен
Полевые работы
1 Радиационное обследование участка 0,1 га 1 СБЦ-99 табл. 92 п.1 70,4×3,6  
2 Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почво-грунтов 1 проба 4 СБЦ-99 табл. 60 п.7 прим.1 n=5,К=0,9 6,9×0,9×4  
3 Отбор точечных проб для бактериологического анализа почво-грунтов с одной пробной площадки 1 проба 1 СБЦ-99 табл. 60 п.10 37,7×1  
4 Отбор точечных проб для гельминтологического анализа почво-грунтов с одной пробной площадки 1 проба 1 СБЦ-99 табл. 60 п.10 прим.4 К=0,9 37,7×0,9×1  
5 Бурение скважин диаметром до 160 мм, глубиной до 15м 1 м 5 СБЦ-99 табл. 17 п.1 38,4×5  
6 Итого полевых работ О.У. п.14   0,85 0,00 0,00
Лабораторные работы
7 Водородный показатель pH водной или солевой вытяжки 1 проба 4 СБЦ-99 табл. 70 п.14 2,0×4  
8 Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов 1 проба 4 СБЦ-99 табл. 70 п.85 52,3×4  
9 Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки (1 металл) 1 проба 4 СБЦ-99 табл. 70 п.57 n=7 7,8×7х4  
10 Определение нефтяных углеводородов 1 проба 4 СБЦ-99 табл. 70 п.63 19,7×4  
11 Определение поликлинических ароматических углеводородов 1 проба 4 СБЦ-99 табл. 70 п.66 95,8×4  
12 Итого лабораторных работ         0,00
Камеральные работы
13 Радиационное обследование участка 0,1 га 1 СБЦ-99 табл. 92 п.1 20,7×1  
14 Камеральная обработка лабораторных исследований % от лабор.раб. 12 СБЦ-99 табл. 86 п.4 п.12×12%  
15 Итого камеральных работ         0,00
Прочие расходы
16 Внутренний транспорт % от полев.раб. 18,75 ОУ СБЦ-99 п.9 табл.4 п.5 п.6×18,75% 0,00
17 Организация и ликвидация работ % от полев.раб. 6 ОУ СБЦ-99 п.13 прим.1 К=2,5 (п.6+п.16)×2,5×6% 0,00
18 Итого прочих расходов 0,00
19 Итого по первому разделу 0,00
20 Всего с учетом инфляционного коэф. = п.19× 0,00
Письмо Минрегиона России № К= 2.      Работы, не вошедшие в сборник базовых цен
21 Бактериологический анализ почвы 1 проба 4 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »1225,00  
22 Паразитологический анализ почвы 1 проба 4 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »615,00  
23 Токсикологические исследования почво-грунтов 1 проба 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »3600,00  
24 Измерения уровня непостоянного шума 1 точка 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »780,00  
25 Измерения уровня вибрации 1 точка 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »720,00  
26 Измерения уровня напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц) 1 точка 4 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »520,00  
27 Измерения уровня магнитной индукции поля промышленной частоты (50 Гц) 1 точка 4 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »520,00  
28 Мгновенные измерения ЭРОА радона 1 точка 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »1150,00  
29 Гигиеническая оценка результатов исследований по радиационному фактору заключение 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »3390,00  
30 Исследования атмосферного воздуха на территории участка (по семи показателям) 1 точка 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »3240,00  
31 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам исследования атмосферного воздуха заключение 1 Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ »550,00  
32 Итого по 2 разделу         0,00
33 Итого по всем разделам         0,00
34 НДС 18%       0,00
35 Всего с НДС       п.33+п.34 0,00
Главный инженер проекта Составил   Проверил  
СМЕТА № 1-4на инженерно-геодезические изыскания участка
строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Москва 2004г
площадь участка – 1 га.
 
№№ п/п Наименование работ Обоснование Ед.измКатегория Цена (руб) Коли-чествоЦена (руб)
полевые камер. полевые камер.
Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания Москва 2004г.
1 Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 глава 2, табл.9, п.5К=1,75 О.У. п.15"е"(на магнитном и бум.носителях)К=1,55 Примеч к табл. п.4(застр. тер)К=0,85 (О.У. п.14) га I (высота сечения рельефа 0,25м) 2578к=1,75к=1,55К=0,85 870кам.раб. 1    
2 Согласование планов в эксплуатирующих организациях Часть III, глава 8, табл. 75, прим.3 шт  480,00   6    
3 Внутренний транспорт О.У. п.2, табл.4     0,00 х0,1125      
4 Расходы на оргликв. работы О.У. п.13, К=0,06п.13 прим.1 К=2,5     0,00 х0,06х2,5      
6 ИТОГО:             0,00 0,00
7 ВСЕГО:             0,00
8 Всего в текущих ценах по Письму Минрегиона России № К=           0,00  
9 НДС 18% 18%           0,00
10 ВСЕГО с НДС:             0,00
  Главный инженер проекта Составил   Проверил   Смета № 1-5 на разработку проектной документации АСУТПНаименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: № п/п Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки ПСД Кол-во баллов для частей проектной документации ПримечОР ОО ИО ТО МО ПО Итого :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  СБЦ на разработку технической документации на АСУТП , утв. Минпром РФ от 14.03.1997 г.                
1 1. Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2): 4 Табл.4
1.1.Непрерывный с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практическм безоостановочный) 1 1 1 1     2 2. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП (Ф5):    
2.1 до 5 1 1 1 1     4 Табл.4
3 3. Степень развитости информационных функций АСУТП (Ф6):    
3.1. I степень-параллельный контроль и измерение параметров состояния ТОУ 1 1 1 1     4 Табл.4
4 4. Степень развитости управляющих функций АСУТП (Ф7):    
4.2 I степень - однократное автоматическое регулирование или автоматическое однократное логическое управление 1 1 1 1     4 Табл.4
5 5. Режим выполнения управляющих функций АСУТП (Ф8) :   
5.1. Автоматизированный "ручной" режим 1 1 1 1     4 Табл.4
6 6. Количество переменных, измеряемых , контролируемых и регистрируемых АСУТП(Ф9):    
6.1. до 20 1 1 1 1     4 Табл.4
7. 7. Количество управляющих воздействий (Ф10)    
7.1. до 5 1 1 1 1     4  
8. Итого сумма баллов трудоемкости: 7 7 7 7 0 0 28  
9. Базовая цена двухстадийной разработки проектной документации (млн. руб.) 14,28 8,68 12,81 30,66     66,43 СБЦ 9. Табл. 5 (в ценах на 01.01.1995 - п.1.15)
10 Определение общего коэффициента разработки проектной документации ОКР:               ТЧ Табл. 1
К1             9,71 К пов = К1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3               ОКР = К общ = К пов *К изм 1,43 0,87 1,28 6,13 0,00 0,00                 11 Цена разработки проектной документации :
ЦР = БС *ОКР 42,3 25,7 37,9 181,4 0,0 0,0    
12 ИТОГО в текущих ценах Письмо Минрегиона России № К=           К= Главный инженер проекта Составил   Проверил  
Форма 3п
СМЕТА № 1-6на проектные работы
Проект регламента обращения со строительными отходами
строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя:
Наименование Заказчика: № Наименование выполняемых Исполнители Количество Средняя Оплата трудап/п работ кол-во должность человекооплата труда(всего)
        дней за 1 день, руб. руб1 2 3 4 5 6 7
1 Разработка проекта технологического регламента обращения со строительными отходами          
1.1 Организационно-технологическая подготовка проектирования 1 ГИП 1   0,00
1.2 Информационная подготовка и сбор исходных данных для проектирования 1 Главный специалист 2   0,00
1.3 Составление аннотации на проект 1 Главный специалист 1   0,00
1.4 Осуществление расчета количества образующихся отходов 1 Главный специалист 2   0,00
1.5 Составление классификационного перечня и определение токсичности образующихся промышленных отходов(класса опасности)Формирование таблиц, с учетом классов опасности и мест размещения отходовОформление ситуационного плана с указанием мест временного размещения отходов 1 Инженер 1 категории 4   0,00
2 Комплектование разработанного документа и Согласования 1 Главный специалист 1   0,00
итого оплата труда руб. 0,00
другие прямые расходы -
накладные расходы 55% от ФОТ 0,00
итого прямые затраты и накладные расходы 0,00
накопления (прибыль) 12 % 0,00
ИТОГО, руб0,00
НДС 18% 0,00
ВСЕГО, руб0,00
Главный инженер проекта   Составил   Проверил   Смета 1-7
Проект организации демонтажа АЗС на участке, расположенном по адресу:
Наименование проектной (изыскательской) организации: Наименование организации заказчика: № Наименование выполняемых Исполнители Количество Средняя Оплата трудап/п работ кол-во должность человекооплата труда(всего)
        дней за 1 день руб1 2 3 4 5 6 7
1 Сбор исходно-разрешительной документации          
1.1 Проект организации демонтажа 1 Главный специалист 7   0,00
1.2 Составление Пояснительной записки 1 Инженер 1 категории 3   0,00
итого оплата труда руб. 0,00
другие прямые расходы -
накладные расходы 55% от ФОТ 0,00
итого прямые затраты и накладные расходы 0,00
накопления (прибыль) 12 % 0,00
ИТОГО, руб0,00
НДС 18% 0,00
ВСЕГО, руб0,00
Главный инженер проекта     Составил     Проверил    
СМЕТА № 1-8на проектные работыПроектирование внеплощадочных сетей водопровода, канализации (бытовой и ливневой) и электроснабжения
строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя:
Наименование Заказчика:          
№ Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ № частей, глав, таблиц, параграфов, пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные работы для строительства Расчет стоимости, руб. Стоимость,
тыс.руб.
1 2 3 4 5
1 Комплектная однотрансформаторная подстанция на 160 кВа СБЦ "Объекты энергетики" ,ЛЭП напряжением 0,4-20 кВ с КТП, тансф.подстанция 36/6-20 РА и секционирующие пункты 5-20 2003г. Таблица 11, п.3 а=18,0 тыс.руб С=1*18  
2 Кабельные линии напряжением до 35кВ (ориентировочная длина трассы 300 метров) СБЦПР "Коммунальные инженерные сооружения и коммуникации" от 24.05.2012г. №213. С=(7,763+ 0,042*300)  
Таблица 17, п.2 а=7,763 в=0,042Х= 300 м. 3 Проектирование Внеплощадочные сети бытовой канализации (ориентировочная длина трассы 200 метров) СБЦПР для стр-ва «Объекты водоснабжения и канализации. От 27.02.2015 г. №140/пр гл. 3 табл17 п.1 С=(5,97+15,35*0,2)  
а=5,97 в=15,35 Х= 200 м. 4 Прокладка внеплощадочных сетей ливневой канализации (ориентировочная длина трассы 200 метров) СБЦПР для стр-ва «Объекты водоснабжения и канализации. От 27.02.2015 г. №140/пр гл. 3 табл17 п.1 С=(5,97+15,35*200)  
а=5,97 в=15,35 Х= 200 м. 5 Прокладка внеплощадочных сетей водопровода (ориентировочная длина трассы 300 метров) СБЦПР для стр-ва «Объекты водоснабжения и канализации. От 27.02.2015 г. №140/пр гл. 3 табл17 п.1 С=(5,97+15,35*300)  
а=5,97 в=15,35 Х= 300 м. 6 Кабельные линии напряжением до 35кВ (ориентировочная длина трассы 300 метров) СБЦПР "Коммунальные инженерные сооружения и коммуникации" от 24.05.2012г. №213. С=(7,763+ 0,042*300)  
Таблица 17, п.2 а=7,763 в=0,042Х= 300 м. 7 Проектирование скважины глубиной ___ м СБЦПР Объекты водоснабжения и канализации 2008г. Табл. 2.п. ___ .С= (а+в*х)  
8 Сооружения для очистки хоз-бытовых сточных вод 3м3/сут СБЦПР "Объекты водоснабжения и канализации" от 27.02.2015г. Таблица 21, п.13 а=10,41 в=0,53 Коб =0,35 - серийное оборудование (привязка), ОУ по применению СБЦПР Глава III п.4 С=(9,82+3*0,5)*0,35  
  ИТОГО     0,00
  ИТОГО в текущих ценах Письмо Минрегиона России № К=   0,00
  НДС - 18%     0,00
  ВСЕГО с учетом НДС     0,00
Главный инженер проекта Составил   Проверил  
СМЕТА № 1-9на проектные работыУстройство переходно-скоростных полос с освещением
строительство АЗС по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, на продолжении ул. Ванеева, в районе планируемого строительства дороги-дублера проспекта Гагарина
Наименование Исполнителя: ООО "Техстрой"
Наименование Заказчика: АО "Газпромнефть-Северо-Запад"
 
№ п/п Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ №№ частей таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен (Справочника) на проектные работы для строительства. Расчет стоимости Стоимость работ, тыс. руб.
1 2 3 4 5,00
1 Дорога II категории, ПСП 280 м: разгон 180 м, торможение 100 м, 2 отгона по 80 м. СБЦПР "Автомобильные дороги общего пользования" 2007г. Табл. 3. п.1 К=0,75 (прим. 2 к таб. 3- примыкание) а=276,92 тыс. руб.    
2 Наружное освещение участка дороги протяженностью по ТУ и ГП м СБЦПР "Коммунальные инженерные сооружения и коммуникации" от 24.05.2012г. №213 Табл. 2, п. 3, а=25,97 тыс. руб., в=0,063, х= м    
ИТОГО в базовых ценах 2001 г. -
ИТОГО в текущих ценах Письмо Минрегиона России № К= -
  НДС - 18%     -
  ВСЕГО с учетом НДС     -
Главный инженер проекта Составил   Проверил  
Форма 3п
СМЕТА № 1-10на проектные работы
Разработку проекта санитарно-защитной зоны
строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: № Наименование выполняемых Исполнители Количество Средняя Оплата труда
п/п работ кол-во должность человекооплата труда (всего)
        дней за 1 день, руб. руб
1 2 3 4 5 6 7,00
1 Разработка проекта зоны санитарной охраны скважин
 1.1 Оформление и сопровождение пакета документов 1 Главный специалист 17    
 1.2 Информационная подготовка и сбор исходных данных для проектирования 1 Главный специалист 17    
 1.3 Организационно-технологическая подготовка проектирования 1 ГИП 17    
Итого оплата труда руб. -
Накладные расходы 55% от ФОТ -
Итого прямые затраты и накладные расходы -
Плановая накопления (прибыль) 12 % -
ИТОГО с плановыми и накладными, тыс.руб. -
НДС 18% -
ВСЕГО, тыс.руб -
Главный инженер проекта Составил   Проверил  
Форма 3п
СМЕТА № 1-11на проектные работы
Разработка специальных технических условий по пожарной безопасности объекта
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя: Наименование Заказчика: № Наименование выполняемых Исполнители Количество Средняя Оплата труда
п/п работ кол-во должность Чел/ оплата труда (всего)
        дней за 1 день, руб. руб
1 2 3 4 5 6 7,00
1 Разработка специальных технических условий по пожарной безопасности объекта          
1.1 Организационно-технологическая подготовка проектирования 1 ГИП 10    
1.2 Информационная подготовка и сбор исходных данных для проектирования 1 Главный специалист 10    
1.3 Составление Пояснительной записки на разработку специальных технических условий по пожарной безопасности объекта 1 Главный специалист 1    
1.4 Осуществление расчета пожарной безопасности объекта 1 Главный специалист 5    
1.5 Комплектация и размножение раздела специальных технических условий по пожарной безопасности объекта, прилагаемых документов и разделов проекта 1 Главный специалист 2    
  1 Инженер 2    
2 Согласование проекта в Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 1 ГИП 10    
1 Главный специалист 10    
итого оплата труда руб. -
другие прямые расходы -
накладные расходы 55% от ФОТ -
итого прямые затраты и накладные расходы -
накопления (прибыль) 12 % -
ИТОГО, руб -
НДС 18% -
ВСЕГО, руб -
Главный инженер проекта Составил   Проверил   СМЕТА № 1-12 на проектные работы
Выносы сетей
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: строительство АЗС по адресу:
Наименование Исполнителя:
Наименование Заказчика: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР"
№ п.пХарактеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов Расчет стоимости Стоимость тыс.руб.
1 2 3 4 5,00
1 Проектирование Перекладка Внеплощадочные сети бытовой канализации (ориентировочная длина трассы 300 метров) СБЦПР для стр-ва «Объекты водоснабжения и канализации. №140 от 27.02.2015г.. гл. 3 табл17 п.1 С=(5,05+14,48*Х)  
а=5,97 в=15,35 Х= 300 м. 2 Проктирование Перекладка кабельные линии напряжением до 35кВ (ориентировочная длина трассы 300 метров) СБЦПР "Коммунальные инженерные сооружения и коммуникации" №213 от 24.05.2012г.. С=(7,763+ 0,042*Х)  
Таблица 17, п.2 а=7,763 в=0,042Х= 300 м.   ИТОГО     -
  ИТОГО в текущих ценах Письмо Минрегиона России № К=   -
  НДС - 18%     -
  ВСЕГО с учетом НДС     -
 
         
Главный инженер проекта Составил   Проверил   Приложение № 6
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
АКТ ПЕРЕДАЧИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА
Номенклатура исходных материалов Срок представления Примечание
1 2 3
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок 2. Типовая проектная документация. 3. 4. 5.
Исходные данные для проектирования переданы в срок в полном объеме.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\gazprom-neft.local\\DFS\\Газпромнефть-Центр\\Документы системы стандартизации\\Направление ДиИО\\Договорной процесс\\КТ-021\\Приказы\\приказ 249-П от 19.05.2017\\Приложение 7 Ведомость работ.xlsx" Лист1!R1C1:R79C7 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Типовая форма Приложение № 7
к Договору подряда «под ключ» №______
от "___"__________________201__ г._
ВЕДОМОСТЬ ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п.п. Наименование основных объектов Генеральный подрядчик Подрядчик по ребрендингу Заказчик Объем работ по проекту Примечание
1 ПИР, ИРД согласования в т.ч.:          
1.1. Гос.экспертиза0% 0% 100% 100,00% негосударственная экспертиза - оплачивает Генеральный подрядчик
1.2. ПИР, ИРД согласования 100% 0% 0% 100,00%  
2 Операторная в т.ч.:     - 100,00%  
2.1. Котлован под здание 100% 0% 0% 100,00%  
2.2. Фундамент под здание с основанием 100% 0% 0% 100,00% Приемка по Акту приема-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг
2.3. Монтаж металлоконструкций операторной (в т.ч. огнезащита, устройство закладных для монтажа переходного навеса, маркиз, медиаэкранов и лестницы на навес) 100% 0% 0% 100,00% Приемка по Акту приема-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг
2.4. Кровля операторной 100% 0% 0% 100,00% Приемка по Акту приема-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг
2.4.1 Люк дымоудаления, прокладка греющего кабеля на кровле с подключением. 100% 0% 0% 100,00% 2.5. Ограждающие конструкции здания 100% 0% 0% 100,00% Приемка по Акту приема-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг
2.5.1 Пароизоляция ограждающих конструкций 100% 0% 0% 100,00% 2.6. Заполнение наружных оконных и дверных проемов, витражи 100% 0% 0% 100,00% Приемка по Акту приема-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг
2.7. Устройство металлической лестницы и конструкции для монтажа наружных блоков кондиционеров 100% 0% 0% 100,00% После завершения обшивки здания Подрядчиком по ребрендингу
2.8. Устройство стяжек 0% 100% 0% 100,00%  
2.9. Устройство полов 0% 100% 0% 100,00%  
2.10. Устройство перегородок 0% 100% 0% 100,00%  
2.11. Заполнение внутренних дверных проемов 0% 100% 0% 100,00%  
2.12. Внутренняя отделка 0% 100% 0% 100,00%  
2.13. Электроосвещение, электрооборудование, кроме ГЩВУ, подключение в ГЩВУ своей кабельной продукции 0% 100% 0% 100,00%  
2.14. Монтаж ГЩВУ, расключение всех потребителей, включая здание операторной, в том числе проверка подключение всех электрокабелей 100% 0% 0% 100,00% Приемка по Акту приема-передачи здания операторной после провдения работ по ребрендингу.
2.15. Водоснабжение и канализация 0% 100% 0% 100,00%  
2.16. Отопление, вентиляция, кондиционирование (в т.ч. ПНР) 0% 100% 0% 100,00%  
2.17. Пожарная сигнализация, в т.ч. увязка АПС с открыванием дверей, отключением электропитания технологических систем, срабатыванием системы дымоудаления 0% 100% 0% 100,00%  
2.18. Сети связи: ГГС, ЛВС, СКС 0% 100% 0% 100,00%  Генеральный подрядчик прокладывает кабельную продукцию от операторной до стелы, медиа- экрана бренд стенки, трк, почтомата (в случае необходимости оптоволокно), , согласно плана прокладки наружных трасс Сеть управления "ТВ-медиа" (лист 19 раздела 2017-Формат-L-V1.N-СС)
2.19. Поставка шкаф "вода" 0% 0% 100% 100,00% Монтаж шкафа "вода" осуществляет Подрядчик по ребрендингу
3 Навес над ТРК, в .т.ч.:  Приемка по Акту приёма-передачи анкерных групп под основания колонн навеса и отдельно стоящих брендовых элементов
3.1 Котлован под навес100,00% 0,00% 0% 100% 3.2 Фундамент под навес с основанием, закладными деталями под колонны навеса и обратной засыпкой пазух песком 100,00% 0,00% 0% 100% 3.3 Монтаж металлоконструкций навеса 0% 100% 0% 100% 3.4 Кровля навеса, Водосток, Электромонтажные работы (освещение, обогрев), Технологический короб 0% 100% 0% 100% 4 Технология, в .т.ч.:          
4.1. Котлован под резервуары 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
4.2. Фундамент под резервуары с основанием 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
4.3. Сливной колодец100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
4.4. Монтаж технологических трубопроводов 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
4.5. Поставка ТРК с монтажем0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
4.6. Поставка насосов с монтажем0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
4.7. Поставка резервуаров 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
4.8. Монтаж резервуаров 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
4.9. Зачистка, градуировка и калибровка резервуарного парка 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% В случае, если Генеральный подрядчик в ходе проведения работ демонтирует установленное представителями Заказчика оборудование (система измерения, погружные насосы), то Генеральный подрядчик устанавливает повторно за свой счет данное оборудование с предъявлением выполненных работ представителю Заказчика.
5 Внутриплощадочные инженерные сети ЭЛ, ВК, в т.ч.:          
5.1. Электрические сети наружного освещения площадки (кабельные колодцы и трубы к ним, прокладка кабельных сетей), в том числе сети связи 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  В том числе, Генеральный подрядчик обеспечивает прокладку кабелей освещения и обогрева навеса до места установки колонн ( с обеспечением запаса не менее 20 м), а так же прокладку и подключение греющего кабеля от операторной до шкафа "Вода" и обогрева водопровода
5.2. Молниезащита и заземление 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
5.3. Сети электроснабжения от ДГУ до ГРЩ, Щит ДГУ 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
5.4. Поставка ДГУ с монтажем0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  Генеральный подрядчик обеспечивает готовность ДГУ для пусконаладки , в т.ч.:
1.подготовить площадку для установки Оборудования;
2. установить Оборудование на постоянное место. Закрепить и заземлить Оборудование;
3.произвести прокладку силовых кабелей и кабель-трасс между Оборудованием и нагрузкой;
4. обеспечить нагрузкой для проверки функционирования Оборудования на различных режимах (на холостом ходу и под нагрузкой);
5. прокладку кабельной продукции от щита ДЭС до ДГУ в соответствии с ПУЭ.
5.5. Монтаж опор освещения, светильников и молниеприемника100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
5.6. Канализация бытовая 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
5.7. Канализация ливневая, ЛОС ливневых стоков 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  В том числе, Генеральный подрядчик обеспечивает прокладку ливневой канализации до баз колонн навеса с подключением к ливневке металлоконструкций (в соответствии с проектом)
5.8. Водопровод, противопожарный водопровод и его испытание с составлением Акта/ резервуары 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
5.9. ЛОС хозяйственно-бытовых стоков, водозаборная скважина; водопровод питьевого водоснабжения 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% При наличичи в ТЗ в связи с отсутствием точек подключения к магистральным сетям водоснабжения и канализации
6 ИТСО 10,00% 5,00% 85% 100,00%  Генеральный подрядчик прокладывает кабельную канализацию для кабелей ИТСО по площадке АЗС.
Подрядчик по бренду прокладывает закладные под кабельную продукцию в здании операторной
7 Автоматизация (ЖМТ) в т.ч.:          
7.1. Поставка и монтаж системы измерения 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
7.2. Автоматизация ЖМТ 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
8 Автоматизация (АСУ) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
9 Мультисервисная сеть 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
10 Бренд 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%  
11 Благоустройство, в .т.ч.:          
11.1. Благоустройство и озеленение территории, включая въезды-выезды (в соответствии с генпланом) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
11.2. Поставка ППШ 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Монтаж ППШ осуществляет Подрядчик по ребрендингу
11.3. Поставка оборудования по перечню комплектации (стенд пожарный, ящик с песком, пенал под метрошток, контейнеры, средства пожаротушения, ящик для отходов загрязненных нефтепродуктом, контейнеры ТКО) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%  
12 Внеплощадочные инженерные сети 100,00% 0% 0% 100,00%  
13 Вертикальная планировка 100,00% 0% 0% 100,00%  
14 ПСП 100,00% 0% 0% 100,00%  
15 Технологическое присоединение к эл. сетям, водоснабжению и канализации 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
16 Демонтажные работы 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
17 Содержание службы Заказчика 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
18 Пусконаладочные работы 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%  Чистовой клининг помещений внутри операторной , а так же наружных брендовых конструкций входит в обязательства Подрядчика по ребрендингу, в т.ч. вывоз мусора (коробок из под мебельно-стелажного и торгового оборудования , мебели и оборудования подсобных помещений, а так же отделочных материалов)
В обязанности Генерального подрядчика входит уборка территории от строительных отходов и пр. отходов для «сдачи объекта в эксплуатацию»
19 Независимый технадзор 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%  
20 Вознаграждение тех.Заказчика100,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
21 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%  
22 Поставка оборудования навигационного (МТО Заказчика) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Наклейки, таблицы, знаки информационные, схемы движения, стенды наружные информационные и пр, согласно ведомости, передаваемой в качестве исходных данных
23 Монтаж оборудования навигационного (МТО Заказчика) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% Итого по проекту Проектирование, строительство АЗС, сдача в эксплуатацию Комплекс работ по ребрендингу, включая отделку и оборудование АЗС Оборудование поставки Заказчика, прямые договоры на мощность, ИТСО, АСУ, мультисервисную сеть, независимый технадзор    
ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
__________________________________________________________ __________________________________________________________

Приложение № 8
к Договору подряда
Договору подряда
№ <_________>
от «___»__________20__ г
СПИСОК СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
по строительству, реконструкции объекта: на АЗС № __________ по адресу: _________________
N п/п Наименование организации Состав выполняемых работ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма документа Приложение № 9.1
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Уполномоченный Представитель Заказчика ________________________________,
действующий на основании ___________________________________________, с одной стороны и Уполномоченный Представитель Генерального подрядчика ________________,
действующий на основании ____________________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт на предмет того, что Заказчик передал, а Генеральный подрядчик принял Строительную площадку по адресу: _____________________________
«____» ______________________20___ г.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма сторонами согласована:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма документа Приложение № 9.2
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ
приёма-передачи площадки для производства работ по бренду:
объект <_______________________________________>
"___" _____________ 201___ г.
Представитель Заказчика:
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель лица, осуществляющего строительство (Генерального подрядчика)
(организация, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что
(наименование организации - генерального подрядчика)
выполнило в полном объеме работы по передаче площадки расположенной по адресу:__________ _______________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
в соответствии с Заданием на ребрендинг: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(дата, должность лица, утвердившего паспорт)
в соответствии с требованиями Договора ______________________________________
(номер, дата)

а ________________________________________________________________________
(наименование Подрядчика по ребрендингу)
приняло указанный объект под монтаж брендового оформления и установку оборудования торгового зала.
Примечания:
- твердое покрытие под навесом (бетон/брусчатка) и вокруг навеса, на расстоянии 2м. _______________________________________________________
- здание операторной (отмостка выполнена, смонтированы стеновые ограждающие конструкции, окна, наружные двери установлены)__________________________________
- постоянное электроснабжение _________________________________________________
- место для разгрузки материалов/бытовки________________________________________
- прочие условия и замечания:__________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ПЕРЕДАЛ СОГЛАСОВЫВАЮ
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п. (Представитель Заказчика)
____________ / ______________ /
м.п.
ПРИНЯЛ
(Представитель Подрядчика по ребрендингу)
______________ / _______________ /
м.п.
Форма сторонами согласована
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Форма документа Приложение № 9.3
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ
приёмки-передачи площадки для производства работ по ИТСО:
объект <_______________________________________>
"___" _____________ 201___ г.
Представитель Заказчика:
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель лица, осуществляющего строительство (Генерального подрядчика)
(организация, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что _____________________________________________________
(наименование организации-генерального подрядчика)
выполнило в полном объеме работы по передаче площадки ______________________________ ____________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
в соответствии с Заданием на проектирование: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
(дата, должность лица, утвердившего паспорт)
в соответствии с требованиями договора подряда ______________________________________
(номер, дата)

а ООО «Исполнитель работ по монтажу ИТСО»_________________________________________
(наименование организации - исполнителя работ по ИТСО)
приняло указанный объект для производства работ по монтажу инженерно-технических средств охраны.
ПЕРЕДАЛ СОГЛАСОВЫВАЮ
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п. (Представитель Заказчика)
____________ / ______________ /
м.п.
ПРИНЯЛ
(Представитель организации выполняющий работы по ИТСО)
______________ / _______________ /
м.п.
Форма сторонами согласована
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Форма документа Приложение № 9.4
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
Акт входного контроля РГСД
Организация _______________________________________________________________
Место проведения осмотра (объект №, адрес объекта)________________________________
Дата прихода «___» _________________ ____________ г.
Поставщик (наименование) ________________________________________
Производитель (наименование) _______________________________________
Комиссия в составе:
Должность / Организация / ФИО
Должность / Организация / ФИО
Должность / Организация / ФИО
составила настоящий Акт о том, что осуществлен входной контроль следующего оборудование:
№ Наименование МТР Серийный (инвентарный) номер Количество Сумма, руб. с НДС
(по ТСД)
В результате входного контроля установлено:
Сопроводительная документация (накладные, паспорта, сертификаты): _____________________________________________________________________________
Паспорт на антикоррозионное покрытие резервуара: _____________________________________________________________________________
Внешнее гидроизоляционное покрытие: (способ выполнения, состав материалов, замечания) _____________________________________________________________________________
Уровень давления газа в межстенном пространстве: _____________________________________________________________________________
Манометры: (наличие пломб, номера) _____________________________________________________________________________
Комплектующие технологических отсеков согласно ТЗ (указать номер ТЗ): _____________________________________________________________________________
Паспорта и сертификаты на оборудование, входящее в комплектацию резервуаров: _____________________________________________________________________________
Общее описание установки технологического оборудования: _____________________________________________________________________________
Наличие паспортов и сертификатов на оборудование, входящее в комплектацию резервуаров: _____________________________________________________________________________
Прочее: _______________________________________________________________________
Заключение по результатам входного контроля:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Подписи Членов Комиссии
_________________ /__________________/ «____» __________________ _______ г.
_________________ /__________________/ «____» __________________ _______ г.
_________________ /__________________/ «____» __________________ _______ г.
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Форма документа Приложение № 9.5
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
Акт осмотра МТР
Организация __________________________________________________________________________________________
Место проведения осмотра _____________________________________________________________________________
Дата прихода «____» ___________________________ __________ г.
№ Наименование МТР Серийный номер (при наличии) Количество (по ТСД) Номер Товарной накладной (ТОРГ-12) Заключение по факту осмотра
Подписи участников осмотра
_______________________________ /____________________________/ «___» _____________ ________ г.
_______________________________ /____________________________/ «___» _____________ ________ г.
_______________________________ /____________________________/ «___» _____________ ________ г.
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма документа Приложение № 9.6
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ
Приёма-передачи фронта работ в здании операторной под ребрендинг
"___" _____________ 201___ г.
Представитель Заказчика:
________________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель Генерального подрядчика
_______________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель Подрядчика по ребрендингу
________________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что
_______________________________________________________________________________________
(наименование Генерального подрядчика)
выполнило в полном объеме работы, по передаче под ребрендинг здания операторной ________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
в соответствии с требованиями договора _____________________________________________________
(номер, дата)

а_______________________________________________________________________________________
(наименование Подрядчика по ребрендингу)
приняло указанный объект для производства работ по ребрендингу.
При этом Генеральным подрядчиком выполнены условия, оказывающие влияние на выполнение СМР в здании операторной и соответствующие типовой проектной документации, а именно:
№п/п Условие Статус выполнения Подпись
Подготовлен приямок в помещениях № 6, 7 для формата L; 7, 8 для формата М: заложены гильзы, выполнено обрамление, изготовлены люки (Приложение 5 от 02.02.2015 Типовые решения АЗС формата L). В конструкции фундамента заложены трубы и гильзы указанные в приложениях, соответствующих типовому проекту:
Приложение 1 от 02.02.15 (на 2-х листах) – соответствует рабочей документации шифр 2015-Формат-L-V1-АТХ листы 33, 34;
Приложение 2 от 02.02.15 (на 2-х листах) – соответствует рабочей документации шифр 2015-Формат-L-V1-ЭС листы 35, 36;
Приложение 3 от 02.02.15 (на 2-х листах) – соответствует рабочей документации шифр 2015-Формат-L-V1-ВК лист 6 и спецификации с шифром 2015-Формат-L-V1-ВК.С;
Приложение 4 от 02.02.15 (на 2-х листах) – соответствует рабочей документации шифр 2015-Формат-L-V1-СС лист 22. Заведены трубы водоснабжения и канализации Предоставлена принципиальная однолинейная схема щита ГЩВУ Смонтированы металлоконструкции здания операторной (в т.ч. рама под кондиционирование), выполнена огнезащита и предоставлены Акты о приемке выполненных работ Смонтированы стеновые и кровельные сэндвич-панели Установлены наружные двери (с исправленной фурнитурой) Смонтированы окна ПВХ (без дефектов и трещин). Установлены согласно проекта витражные конструкции (без дефектов и трещин). Смонтированы люки дымоудаления (выполнена гидроизоляция примыкания к люкам думоудаления) согласно проекта Завершены 100 % работы по устройству и герметизации цоколя операторной Завершен монтаж кровли Определены места складирования материалов и оборудования Подрядчика по ребрендингу Определены точки подключения к электроэнергии (не менее 15 кВт) и воде в пределах 20 метров от здания операторной Обеспечена охрана объекта Определено место для размещения вагонов-бытовок Подрядчика по ребрендингу *Приложение: листы типового проекта
При передаче фронта работ выявлены следующие замечания:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Генеральным подрядчиком переданы необходимые разделы рабочей документации утвержденной в производство работ Заказчиком для внутренних СМР здания сервисного обслуживания:
- КЖ, КМ (для проверки соответствия выполненных СМР и приёмки конструкций)
- АР, Электрика, водоснабжение и водоотведение, слаботочные сети (пожарка, автоматика), отопление, вентиляция и кондиционирование.
При проверке рабочей документации выявлены следующие замечания:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Генеральным подрядчиком передан комплект исполнительной документации по видам работ, а именно:
Виды работ Акты (копии) Схемы / Паспорта (копии)
Фундамент Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундамента;
Акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование фундамента;
Акт освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию фундамента;
Акт освидетельствования скрытых работ на утепление фундамента;
Акт передачи фундамента. ИС армирования фундамента со спецификацией металлопроката и закладных деталей;
Исполнительная схема утепления бортика фундаментной плиты;
Металлоконструкции Акт освидетельствования ответственных конструкций колонн;
Акт освидетельствования ответственных конструкций балок;
Акт освидетельствования ответственных конструкций прогонов и связей;
Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж металлоконструкций (в том числе затяжку болтовых соединений);
Акт визуального осмотра сварных швов
Протоколы испытаний сварных швов;
Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозийное покрытие (в том числе швов); Исполнительные схемы монтажа м/конструкций здания операторной с указанием высотных отметок;
Фахверк Акт освидетельствования скрытых работ
ИС монтажа фахверка
Огнезащита Акт освидетельствования скрытых работ;
Акт приемки выполненных огнезащитных работ; Акт/Протокол замера толщины огнезащитного покрытия;
Сэндвич панели стеновые Акт освидетельствования ответственных конструкций монтажа сэндвич-панелей;
Акты освидетельствования скрытых работ (на установку уплотняющих прокладок и закрепление карт); ИС монтажа стеновых сэндвич-панелей с ведомостью объемов работ, формулами подсчета и спецификацией элементов;
Витражи и окна Акт освидетельствования скрытых работ на утепление и герметизацию монтажных швов и стыков;
Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж оконных блоков, витражей и отливов и наружных откосов; Исполнительная схема монтажа витражей и окон, содержащая планы и развертки;
Двери наружные Акт освидетельствования скрытых работ на утепление и герметизацию монтажных швов и стыков;
Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж дверных блоков. Исполнительная схема монтажа наружных дверей со спецификацией;
Устройство кровли Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания кровли из профилированного листа;
Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж утеплителя;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство оснований кровли из ЦСП;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство нижнего слоя наплавляемой кровли;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащитного покрытия вокруг люков дымоудаления;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство примыканий кровли;
Акт испытаний кровли на герметичность;
Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж водосточной системы;
Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж водосточных воронок с гидроизоляцией примыканий ИС устройства кровли с ведомостью объемов работ, спецификацией элементов и указанием разуклонки;
ИС водосточной системы кровли;
Закладные гильзы (ВС, ВО, электрика) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство з/гильз; ИС элементов с указанием расположения закладных деталей, футляров (гильз)
При проверке исполнительной документации выявлены следующие замечания:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРЕДАЛ СОГЛАСОВЫВАЮ
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п. (Представитель Заказчика)
____________ / ______________ /
м.п.
ПРИНЯЛ
(Представитель Подрядчика по ребрендингу)
______________ / _______________ /
м.п.
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Приложение № 9-7
к Договору № __________________
от «___» ________ 201_ г.
АКТ
Приема-передачи здания операторной после проведения работ по ребрендингу
"___" _____________ 201___ г.
Представитель Заказчика:
____________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель Генерального подрядчика
____________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель Подрядчика по ребрендингу
____________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что
___________________________________________________________________________________
(наименование Подрядчика по ребрендингу)
выполнило в полном объеме работы по ребрендингу здания операторной ____________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
в соответствии с требованиями договора ______________________________________________
(номер, дата)

а___________________________________________________________________________________
(наименование Генерального подрядчика)
приняло указанный объект после производства работ по ребрендингу с комплектом исполнительной документации.
При этом Подрядчиком по ребрендингу выполнены работы по ребрендингу в здании операторной в соответствии с типовой проектной документацией, а именно:
№п/п Условие Статус выполнения Подпись
Выполнено Устройство стяжек Выполнено Устройство полов Выполнено Устройство перегородок Выполнено Заполнение внутренних дверных проемов Выполнена Внутренняя отделка Выполнено Электроосвещение, электрооборудование, кроме ГРЩ Выполнено Водоснабжение и канализация Выполнено отопление, вентиляция, кондиционирование (в т.ч. ПНР) Выполнена Пожарная сигнализация Выполнена Громкоговорящая связь Выполнен Бренд При передаче здания операторной после проведения работ по ребрендингу выявлены следующие замечания:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подрядчиком по ребрендингу передан комплект Исполнительной документации по видам работ, а именно:
Виды работ Акты Схемы / Паспорта
Устройство стяжек Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Устройство полов Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Устройство перегородок Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Заполнение внутренних дверных проемов Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Внутренняя отделка Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Электроосвещение, электрооборудование, кроме ГРЩ Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Водоснабжение и канализация Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Отопление, вентиляция, кондиционирование (в т.ч. ПНР) Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Пожарная сигнализация Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Громкоговорящая связь Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами
Бренд Согласно Временному перечню исполнительной документации строительства/реконструкции типового объекта АЗС в соответствии с технологическими этапами Согласно Паспорту ребрендинга
При проверке исполнительной документации выявлены следующие замечания:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРЕДАЛ СОГЛАСОВЫВАЮ
(Представитель Подрядчика по ребрендингу)
______________ / _______________ /
м.п. (Представитель Заказчика)
____________ / ______________ /
м.п.
ПРИНЯЛ
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п.
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Форма документа Приложение № 9.8
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ
Приёма-передачи анкерных групп под основания колонн навеса и отдельно стоящих брендовых элементов
"___" _____________ 201___ г.
Представитель Заказчика:
________________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель Генерального подрядчика
_______________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Представитель Подрядчика по ребрендингу
________________________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт в том, что
_______________________________________________________________________________________
(наименование Генерального подрядчика)
выполнило в полном объеме работы, по передаче под ребрендинг здания операторной ________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
в соответствии с требованиями договора _____________________________________________________
(номер, дата)

а_______________________________________________________________________________________
(наименование Подрядчика по ребрендингу)
приняло указанный объект для производства работ по ребрендингу.
При этом Генеральным подрядчиком выполнены условия, оказывающие влияние на выполнение СМР по навесу и отдельно стоящим брендовым элементам и соответствующие типовой проектной документации, а именно:
№п/п Условие Статус выполнения Подпись
1 Устройство фундаментов соответствует типовой рабочей документации:
Приложение 1 от __.__.____ (на двух листах)- соответствует рабочей документации шифр 2017-Формат-L-V1-КЖ лист 14,15 фундамент под навес ФМ2;
Приложение 2 от __.__.____ (на одном листе) - соответствует рабочей документации шифр 2017-Формат-L-V1-КЖ лист 29 фундамент ФМ 12 под указатели «Въезд», «Выезд», «Парковка»;
Приложение 3 от __.__.____ (на двух листах) - соответствует рабочей документации шифр 2017-Формат-L-V1-КЖ лист 31,32 фундамент ФМ 14 под информационное табло. 2 В конструкции фундаментов заложены анкерные группы, трубы и гильзы под электрические сети указанные в приложениях, соответствующих типовой рабочей документации:
Приложение 1 от __.__.____ (на двух листах)- соответствует рабочей документации шифр 2017-Формат-L-V1-КЖ лист 14,15 фундамент под навес ФМ2;
Приложение 2 от __.__.____ (на одном листе) - соответствует рабочей документации шифр 2017-Формат-L-V1-КЖ лист 29 фундамент ФМ 12 под указатели «Въезд», «Выезд», «Парковка»;
Приложение 3 от __.__.____ (на двух листах) - соответствует рабочей документации шифр 2017-Формат-L-V1-КЖ лист 31,32 фундамент ФМ 14 под информационное табло. 3 К анкерным группам фундаментов подведены трубы ливневой канализации в соответствии с рабочей документацией. *Приложение: листы типового проекта
При передаче анкерных групп под основания колонн навеса и отдельно стоящих брендовых элементов выявлены следующие замечания:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Генеральным подрядчиком переданы необходимые разделы рабочей документации утвержденной в производство работ Заказчиком для СМР по навесу и отдельно стоящим брендовым элементам:
- КЖ, КМ (для проверки соответствия выполненных СМР и приёмки анкерных групп)
При проверке рабочей документации выявлены следующие замечания:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Генеральным подрядчиком передан комплект исполнительной документации по видам работ, а именно:
Виды работ Акты (копии) Схемы / Паспорта (копии)
Фундаменты
(ФМ2, ФМ12, ФМ14, ФМ19) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство бетонного основания под фундамент;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания из щебня;
Акт освидетельствования скрытых работ на устройство опалубки фундамента;
Акт освидетельствования скрытых работ на армирование фундамента;
Акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование фундамента;
Акт освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию фундамента; ИС армирования фундамента со спецификацией металлопроката и закладных деталей;
Анкерные группы, закладные гильзы (ВС, ВО, электрика) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство з/гильз; ИС элементов с указанием расположения закладных деталей, футляров (гильз)
Исполнительная документация (Акты ОСР и Исполнительные схемы) предоставляются на каждый фундамент.
При проверке исполнительной документации выявлены следующие замечания:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПЕРЕДАЛ СОГЛАСОВЫВАЮ
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п. (Представитель Заказчика)
____________ / ______________ /
м.п.
ПРИНЯЛ
(Представитель Подрядчика по ребрендингу)
______________ / _______________ /
м.п.
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Форма документа Приложение № 10
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ О НЕДОДЕЛКАХ И ЗАМЕЧАНИЯХ
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и Генеральный подрядчик, в лице действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в период проведения сдачи-приёмки были обнаружены следующие недоделки, замечания и дефекты:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
которые должны быть устранены до «__»__________20__г.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма сторонами согласована:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________________________»

Форма документа Приложение № 11
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ
СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ ОБ УСТРАНЕНЕНИИ НЕДОДЕЛОК И ЗАМЕЧАНИЙ
На объекте: _________________________________________
По адресу:_________________________________________
За период:_________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и Генеральный подрядчик, в лице действующего на основании _______________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт о том, что по законченному строительством объекту строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование выполнены в соответствии с проектом. Проведено испытание и комплексное опробование оборудования на надежность его эксплуатации (сантехнические и электромонтажные работы, водопровод, канализация, систем отопления и вентиляции и другие).
Выявленные ранее замечания и недоделки устранены.
Объект подготовлен к нормальной эксплуатации и может быть предъявлен для приёмки.
Фактическая дата устранения дефектов и неисправностей
«____»________20__ г.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма сторонами согласована:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________________________»

Форма документа Приложение № 12
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ О ДЕФЕКТАХ, ОБНАРУЖЕННЫХ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и Генеральный подрядчик, в лице действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что «__» _____ 201_ г. во время Гарантийного периода эксплуатации Объекта по адресу: ___________________________ нами были обнаружены следующие дефекты и недоделки:
Не восстановлено благоустройство территории, нарушенное в ходе выполнения работ по герметизации технологических колодцев и работ по устройству технологических трубопроводов и резервуарного парка.
Не восстановлена работоспособность (подача питания) указателей «Въезд-Выезд».
которые должны быть устранены до «__»__________20__г.
Факт устранения неисправности необходимо зафиксировать согласно Приложению №13 к Договору подряда «под ключ».
Приложение:
Фотофиксация дефектов и неисправностей № 1 на двух листах
Фотофиксация дефектов и неисправностей № 2 на двух листах
Примерная форма Акта сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию после устранения дефектов и неисправностей (форма согласно Приложению № 13 к Договору подряда «под ключ»).
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма сторонами согласована:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________________________»
Форма документа Приложение № 13
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и Генеральный подрядчик, в лице действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
1. Обнаруженные недоделки и дефекты, перечисленные в Акте №_____ о
дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации от «____»________201_ г., устранены «____»________201_ г.
2. Подрядчик передает, а Заказчик принимают Объект – <Автозаправочная станция расположенная по адресу: ________________________________>
в Гарантийную эксплуатацию.
3. Продолжительность Гарантийного периода эксплуатации Объекта устанавливается в соответствии с Договором подряда «под ключ» и продлевается в части выполненных работ на срок устранения дефектов и недоделок или в соответствии с гарантийным сроком на установленные материалы и оборудование.
Приложение:
Фотофиксация устраненных дефектов и неисправностей №1 на двух листах.
Фотофиксация устраненных дефектов и неисправностей №2 на двух листах.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма сторонами согласована:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________________________»

Приложение № 14
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
Перечень гарантийных неисправностей первой категории
Сбои работы оборудования, которые влекут за собой остановку работы Объекта, причины:
Выход из строя аварийной кнопки отключения ТРК.
Неисправность системы измерения топлива (Veeder Root) - напорная система.
Неисправность пожарной сигнализации.
Утечка топлива из топливной системы.
Выход из строя UPS (источник бесперебойного питания).
Выход из строя главного стабилизатора напряжения.
Остановка или выход из строя дизельного электрогенератора.
Выход из строя автоматического выключателя первой группы надежности.
Выход из строя УЗА.
Остановка продаж одного и более видов топлива, причины:
Утечка топлива из топливной системы.
Неисправность системы измерения топлива (Veeder Root) - напорная система.
Неисправность системы автоматизации продаж топлива.
Неисправность датчика PLLD топливного насоса.
Неисправность топливного насоса.
Неисправность автоматического выключателя электроснабжения топливных насосов.
Проникновение воды в топливные резервуары из-за не герметичности купольных шахт и крышек резервуаров.
Неисправность системы деаэрации резервуара.
Остановка одной ТРК на ВР, 1/3 всех ТРК на АЗС, причины:
Выход из строя кабелей связи между кассой и топливораздаточной колонкой.
Неисправность системы автоматизации продаж топлива.
Выход из строя системы электроснабжения торгового оборудования (до точки подключения):
кофемашины;
печи;
морозильники/холодильники;
кондиционеры;
пожарная сигнализация;
автомойка;
АВД.
Заявки:
течь кровли влияющая на хозяйственную деятельность Объекта и ухудшающая имидж предприятия;
провал дорожного покрытия;
отсутствие привозной воды;
неисправность системы водоснабжения из скважины;
неисправность ценового табло (MID), неисправность подсветки стелы и элементов бренда;
выход из строя оборудования КНС;
неисправность кодового замка из торгового зала в подсобное помещение;
нарушение герметичности трубопроводов сливной горловины при сливе топлива;
выход из строя арматуры трубопроводов сливной группы;
неисправность дверного замка комнаты менеджера;
утечка топлива из трубопроводов топливной системы;
утечка воды из трубопроводов питьевой воды;
неисправность дверей входной группы;
неисправности по электропитанию рабочих мест операторов, влекущие за собой отключение оборудования систем управления отпуском топлива и остановки продаж по всем ТРК;
частичное (более 50%) отключение наружного освещения АЗС в темное время суток;
повреждение электрических кабелей при выполнении работ по гарантии (озеленение, асфальтирование, и другие работы, выполняющиеся в рамках гарантии);
выход из строя системы отопления в зимний период (температура ниже 15 градусов), системы вентиляции и кондиционирования в летний (температура выше 23 градусов);
поломка кранов, смесителей при невозможности перекрыть воду (в здании);
неисправность всех туалетов на АЗК.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Приложение № 15
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ПОЗИЦИЙ КС-2 ПО ГЛАВАМ ССР ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
КС-2 СМР Прямые по смете (без оборудования)        
Номер Дата Номер ЛС строительные монтажные материалы осн. з.п. механизмы в т.ч. з.п. мех. накладные плановые Оборудование Прочие
                         
                         
                         
                         
С формой акта ознакомлен:
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Приложение № 16
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ПОЗИЦИЙ РАСЧЁТОВ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ ПО ГЛАВАМ ССР ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
Уровень цен СМР Прямые по смете (без оборудования)        
строительные монтажные материалы осн. з.п. механизмы в т.ч. з.п. мех. накладные плановые Оборудование Прочие
                     
                     
                     
                     
С формой акта ознакомлен:
ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Приложение № 17
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
Соглашение в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты
г. ___________ «___» ___________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» (ООО «Газпромнефть-Центр»), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
<полное наименование организации> (<сокращенное наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании<наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В ходе выполнения работ по Договору подряда «под ключ» Генеральный подрядчик обязуется:
Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ (оказания услуг), в том числе внутренние нормативно методические документы, Стандарты, регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика, включая М-16.01.00-02 «Рекомендации по установлению Основных правил безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ», а также обеспечить соблюдение этих требований своими Субподрядчиками и их посетителями.
Положения настоящего соглашения, которые касаются работников, персонала Генерального подрядчика и его субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Генеральным подрядчиком или субподрядчиком в выполнении работ, независимо от того, заключены ли Генеральным подрядчиком/субподрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданского-правового характера, либо отношения между Генеральным подрядчиком/субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Генеральным подрядчиком/субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего соглашения и освобождения Генерального подрядчика/субподрядчика от соответствующей ответственности.
Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:
1.3.1. В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:
1.3.1.1. Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных и других происшествиях (формат оповещения представлен в Приложении 1 к Соглашению), определяемых действующим у Заказчика каталогом происшествий КТ-55 (Приложение 2 к Соглашению). Заказчик обязан письменно информировать Генерального подрядчика обо всех изменениях КТ-55 в течение 10 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком изменений.
1.3.1.2. Ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения, указанные в Приложении 3 к Соглашению.
1.3.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Генерального подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с его внутренней процедурой.
1.3.2. В области автотранспортной безопасности, безопасности авиационных перевозок и перевозок водным транспортом:
1.3.2.1. Все наземные транспортные средства Генерального подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов,  должны быть оборудованы следующими устройствами:
ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем;
в зимний период - зимними шинами на всех колесах транспортного средства (далее – ТС);
бортовыми системами мониторинга транспортного средства для дистанционного определения местоположения ТС и контроля скоростного режима. При этом должен быть организован учет и анализ данных, получаемых с установленных систем;
видеорегистраторами для фиксации нарушений ПДД;
исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на автомобиль в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией автомобиля);
автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.
1.3.2.2. Генеральный подрядчик обязан организовать:
работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями законодательства страны присутствия;
контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;
контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ.
1.3.2.3. Генеральный подрядчик обязан обеспечить:
соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с требованиями законодательства страны присутствия;
допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании;
проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
соблюдение скоростного режима в соответствии с разделом №12 М-16.01.03-01 «Требования к организации вождения автотранспорта»;
движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).
1.3.3. В области охраны труда и промышленной безопасности:
1.3.3.1.Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):
весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения на месте производства работ в соответствии с требованиями Заказчика.
Основные минимально необходимые средства индивидуальной защиты:
защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
каска с подбородочным ремешком;
спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видами выполняемых работ;
средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
1.3.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ:
лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;
средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ;
средствами защиты от падения при работе на высоте;
средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;
средствами защиты и спасения при работе на водных объектах
1.3.3.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ применительно к контрактуемому виду услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством РФ и законодательством РФ в области промышленной безопасности.
1.3.3.4. Генеральный подрядчик должен обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов для контрактуемого вида услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством РФ и законодательством РФ в области промышленной безопасности.
1.3.4. В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и охране здоровья допуск персонала на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:
1.3.4.1. Весь персонал Генерального подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж у специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.
1.3.4.2. На месте проведения работ персонал Генерального подрядчика должен иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.
1.3.4.3. Генеральный подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.
1.3.4.4. Генеральный подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
1.3.5. В области экологической безопасности:
1.3.5.1. Генеральный подрядчик  является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, за исключением отходов бурения  (бурового шлама, бурового раствора).
1.3.5.2. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Генеральный подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Генеральным подрядчиком со специализированными полигонами.
1.3.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при выполнении контрактуемого вида услуг.
1.3.5.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при накоплении, хранении и размещении отходов в объектах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права накапливать, хранить и размещать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.
1.3.5.5. По завершению работ Генеральный подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованных от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.3.5.6. Генеральный подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Генеральный подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ, если иной порядок не оговорен договором.
1.3.5.7. Генеральный подрядчик должен обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами.
1.3.6. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ:
1.3.6.1. Генеральный подрядчик обязан:
проводить с работниками инструктаж в части запрета употребления алкоголя наркотических, психотропных или иных токсических средств, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение. Под работниками в данном пункте понимаются работники Генерального подрядчика, иные лица (агенты, субподрядчики, индивидуальные предприниматели, физические лица), привлекаемые Генеральным подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг) на Объекте, а также лица, представляющие интересы, выполняющие работы и оказывающие услуги любого из указанных выше предприятий и организаций
Под «Объектом» в тексте настоящего соглашения понимается - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение, отдельное помещение Заказчика, либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территории перед контрольно-пропускными пунктами, на которых осуществляется досмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, где Заказчик осуществляет свою хозяйственную деятельность.
не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика.
не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика) алкоголь содержащих напитков, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
1.3.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
1.3.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на объектах Заказчика.
1.3.6.4. Все факты употребления наркотиков, психотропных или иных токсических веществ должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается сотрудником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Генерального подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, сообщается Генеральному подрядчику по телефону, указанному в договоре, либо в настоящем Соглашении. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Генеральному подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им не выдается.
В качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение в состоянии опьянения, могут быть использованы фото и видео материалы, объяснения сотрудников Заказчика, сотрудников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения персонала Генерального подрядчика.
1.3.7. В области производственного контроля:
1.3.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Генеральный подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе сотрудникам охранных организаций, вахтовых посёлков, производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Генерального подрядчика (принадлежащих Генеральному подрядчику как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Генерального подрядчика (принадлежащих Генеральному подрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах лицензионного участка Заказчика. Генеральный подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Субподрядчиком.
1.3.7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Генеральному подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.
1.3.7.3. В случае, если Генеральный подрядчик, в силу каких либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.
1.3.7.4. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Генеральный подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности согласно Приложению 4 к Соглашению, если иное не оговаривается в акте.
1.3.7.5. Генеральный подрядчик обязан остановить работы, которые, по мнению Заказчика, выполняются Генеральным подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Генерального подрядчика или Субподрядчика, третьих лиц, объектов, деловой репутации или окружающей среды. Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Генерального подрядчика и (или) Субподрядчика остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки Работ Заказчик направляет Генеральному подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Генеральному подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.
1.3.7.6. По согласованию с Заказчиком Генеральный подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на объекте необходимое количество специалистов в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, (из расчета не менее 1 специалиста на 100 человек), при численности менее 100 работников, по согласованию с Заказчиком, наличие лица, ответственного за организацию работы в области производственной безопасности, назначенное приказом по предприятию.
1.3.8. Генеральный подрядчик должен соблюдать требования ОСК-PS.06 «Основные правила безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ», согласно Приложению 5 к Соглашению.
1.3.9. В области пожарной безопасности:
1.3.9.1. Генеральный подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3.9.2. Генеральный подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.
1.3.9.3. Территория, объекты, оборудование, выделенные Генеральному подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическим законодательством.
1.3.9.4. Генеральный подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.
1.3.9.5. Генеральный подрядчик должен обеспечить обучение всему персоналу (включая привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.
1.3.9.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Генеральный подрядчик разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.
1.3.9.7. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Генеральный подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.
1.3.9.8. Генеральный подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.
1.3.9.9. Генеральный подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.
1.3.9.10. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Генеральный подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.
1.3.9.11. Все процессы производства Генеральный подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утверждёнными правилам и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.
1.3.9.12. При организации жилых городков Генеральный подрядчик производит расстановку вагон домов в соответствии со следующими требованиями: группа не более 10 зданий, расстояние между группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными зданиями не менее 3.5 м. На каждые 10 вагон-домов один укомплектованный пожарный щит. Каждое мобильное здание должно быть укомплектовано двумя огнетушителями ОП 4 (з), автоматическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждое мобильное здание оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по мерам пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении ЧС. Жилой городок должен быть оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора персонала. Генеральный подрядчик должен оборудовать места хранения ГСМ, легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в соответствии с требованиями нормативных документов. Курение должно быть организовано в специально отведенном и оборудованном месте.
1.3.10. Генеральный подрядчик обязан обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:
1.3.10.1. Наличие достаточного количества мест проживания для работников, исходя из совокупной численности работников на объекте.
1.3.10.2. Каждый вагон-дом должен иметь паспорт завода-изготовителя, быть оборудован первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией: дымовые извещатели в каждом жилом отсеке, системы оповещения людей о пожаре (1 типа) с дополнительным выводом звуковой и световой сигнализации на внешнюю сторону вагона.
1.3.10.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля.
1.3.10.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест.
1.3.10.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов.
1.3.10.6. Обеспечить условия для хранения и сушки одежды.
1.2.10.7. Организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды.
1.3.10.8. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела работников (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.)
1.3.10.9. Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных для зимнего времени).
1.4. В случае привлечения Генеральным подрядчиком третьих лиц, Генеральный подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. Также Генеральный подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию по квалификациям, образованию и опыту работы своих работников и работников третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, задействованных в выполнении работ по данному договору.
1.5 Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Генерального подрядчика отстранить, а при необходимости удалить со своего объекта любого работника Генерального подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, с последующей аттестацией и проверкой знаний в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также за грубое, намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного производства работ.
2. Генеральный подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами при выполнении работ нарушения трудового природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генерального подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Генерального подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Генерального подрядчик а или третьего лица, привлеченного Генеральным подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
5. Несоблюдение Генеральным подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генеральным подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и/или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего договора и соответствующими приложениями к договору.
6. Генеральный подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ комиссией Заказчика с оформлением акта.
7. При выполнении специфических видов работ дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Генеральный подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями либо вносятся в виде приложений к настоящему договору. Заказчик оставляет за собой право детализировать и конкретизировать любые требования безопасности путём разработки «Положения о взаимодействии с Генеральным подрядчиком в области ПЭБ, ОТ и ГЗ» и внесением этого Положения в качестве приложения к основному договору.
8. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объёме информировать Генерального подрядчика о:
существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних документах Заказчика (Стандартах, Методических указаниях, Регламентах, Инструкциях, Положениях и т.п.);
вредных и опасных факторах, имеющих место быть на местах производства работ.
9. Заказчик обязуется не препятствовать Генеральному подрядчику производить работы безопасно и в соответствие требованиям и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые.
10.Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего договора.
Приложения:
Формат оповещения о происшествии - шаблон сообщения о происшествии, на 1 л.;
Каталог (классификатор) происшествий, на 4 л.;
Шаблон отчета предоставления информации о результатах работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, на 2 л.;
Шаблон отчета о статусе выполнения корректирующих мероприятий по итогам проведенных проверок, аудитов, на 1 л.;
ОСК-PS.06 «Основные правила безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ» (используется актуальная на момент подписания Соглашения версия. В случае введения в действие обновленного документа Заказчик доводит до сведения Генерального подрядчика обновленную версию, которую Генеральный подрядчик обязан исполнять немедленно, а для обязанностей, требующих времени для адаптации - в течение разумного времени), на 11 л.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>

Приложение №1
к Соглашению к Договору подряда «под ключ»
№ __________
от «___» ___________________ 20__ года
СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ
(Передается в течение 24 часов)
Крупное Значительное Незначительное
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯДата происшествия Время происшествия Блок/Функция Место происшествия
(укажите месторождение, цех или участок(установку),скважину,
кустовую или производственную площадку, километр автодороги,
Общество пикет трассы трубопровода)
Человек Процессы, объекты, оборудование Несчастный случай / профессиональные заболевания Объекты добычи нефти и газа
Связано с производством Объекты нефтепереработки
Не связано с производством Объекты нефтепродуктообеспечения
Здоровье Подъемные сооружения
Алкоголь / Наркотики Котлы и сосуды
Окружающая среда Газовое хозяйство
Загрязнение почв Электрические сети
Загрязнение земли в пределах водоохранных зон и ООПТ Пожарная безопасность
Загрязнение водных объектов Транспорт
Загрязнение воздуха Автомобильный
Ущерб растительному и животному миру, ООПТ Железнодорожный / водный
Другое Авиационный
Погибло Пострадало
Работников Работников Подрядчиков Подрядчиков Третьих лиц Третьих лиц Разлив, выброс
Масса разлива, т Площадь загрязнения, Га Выброс газа, м3 Предварительная оценка материального ущерба от происшествия тыс.рубОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Внимание: требуется максимально подробно осветить следующие вопросы при наличии информации.
Краткое описание обстоятельств происшествия, последствий (пострадавшие: количество, Ф.И.О., возраст, должность, место работы; ущерб и повреждения), предпринятые и планируемые действия, состояние
пострадавших на момент передачи сообщения. Какая помощь требуется?
Руководитель Общества Руководитель Службы ПБ, ОТ и ОС ОбществаРабочий телефон Рабочий телефон
Мобильный телефон Мобильный телефон
Дата и время передачи сообщения
Ответственный диспетчер , отправивший сообщение (Ф.И.О.)
При заполнении сообщения необходимо использовать Приложение 2
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/

Приложение №2
к Соглашению к Договору подряда «под ключ»
№ __________
от «___» ___________________ 20__ года
КЛАССИФИКАТОР ПРОИСШЕСТВИЙ
Владелец классификатора - Управление промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты Владелец информации - Управление промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты РАЗДЕЛЫ  
666756667500
 
Ущерб**, тысяч Руб. Уровень комиссии* 476256667500
 
Ущерб**, тысяч Руб. Уровень комиссии* 571509525000
 
Ущерб**, тысяч Руб. Уровень комиссии*
КРУПННОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ       ЧЕЛОВЕК Несчастный случай/Проф. заболевания Несчастный случай со смертельным исходом 3500 1УГК Несчастный случай на производстве, 500 1УП Микротравма (1) получение работником трав- 0,2 4УП
Несчастный случай или профессиональное 2000   повлекший за собой временную (одна или мы,без нарушения функции органа, требующей заболевание, повлекшие за собой стойкую более рабочей смены) утрату оказания первой помощи, без потери утрату трудоспособности (инвалидность). трудоспособности. трудоспособности (легкий ушиб, ссадина, Групповой несчастный случай (два и более 2000 1УП Профессиональное заболевание 500 1УП кровоподтек, незначительный порез и др.). пострадавших,которые получили травмы, (острое или хроническое). Несчастный случай на производстве, 0,5 1УП
повлекшие за собой временную утрату     повлекший за собой необходимость перевода трудоспособности )     на другую работу( без временной утраты           трудоспособности). Здоровье/Прочее Смерть работника, наступившая в течение 100   Ухудшения состояния здоровья работника в 200   Ухудшения состояния здоровья работника в 1.0  
рабочего времени на территории работодателя течение рабочего времени на территории течение рабочего времени на территории либо в ином месте выполнения работы, в том работодателя либо в ином месте выполнения работодателя либо в ином месте выполнения числе во время установленных перерывов, во работы, в том числе во время установленных работы, в том числе во время установленных время служебных командировок, при работе перерывов, во время служебных командиро- перерывов, во время служебных командиро- вахтовым методом во время междусменного вок, при работе вахтовым методом во время вок, при работе вахтовым методом во время отдыха: междусменного отдыха, потребовавшее междусменного отдыха, потребовавшее ..вследствие общего заболевания; экстренной медицинской эвакуации и оказание экстренной медицинской помощиэвакуации и ..в результате самоубийства. 100   последующей госпитализации, вследствие вследствие общего заболевания Массовое инфекционное заболевание, 1000 1УП общего заболевания. ( без эвакуации). вызвавшее нарушение функционирование      
производственного объекта      
Случай возникновения особо опасной 1000        
инфекции (чума, холера, сибирская язва,      
птичий грипп и т.д.)            
                     
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Загрязнение почв Загрязнение нефтью (нефтепродуктами): Загрязнение нефтью (нефтепродуктами): Загрязнение нефтью (нефтепродуктами):
Земли сельскохозяйственного назначения, 50000 1УП Земли сельскохозяйственного назначения, 15000 1УП Земли сельскохозяйственного назначения, 1000 3УП
заболоченные земли, прочие территории - заболоченные земли, прочие территории - заболоченные земли, прочие территории - более 7 т или 0,5га 3 - 7 т или 0,2 - 0,5га менее 3т или 0,2га Земли населенных пунктов, 20000 1УП Земли населенных пунктов, 10000 1УП Земли населенных пунктов, 500 3УП
без покрытия - более 5 т или 0,5га без покрытия - 3- 5 т или 0,2-0,5га без покрытия - менее 3т или 0,2га с твердым покрытием - более 20 т или 1га с твердым покрытием - 10 - 20 т или 0,5 - 1га с твердым покрытием - менее 10т или 0,5га Промплощадки 10000 1УП Промплощадки 1000 1УП Промплощадки 200 3УП
без покрытия - более 20 т или 1 га без покрытия - 10 - 20 т или 0,5 - 1 га без покрытия - менее 10т или 0,5га с твердым покрытием - более 40 т или 2 га с твердым покрытием - 30 - 40 т или 1 - 2га с твердым покрытием - менее 30т или 1га В пределах водоохранных зон и ООПТ - 5000 1УП        
любой факт разлива        
Разлив пром. или хозфекальных вод: Разлив пром. или хозфекальных вод: Разлив пром. или хозфекальных вод:
На землях населенных пунктов, 500 1УД На землях населенных пунктов, 300 2УП На землях населенных пунктов, 200 3УП
а также сельскохозяйственного назначения, а также сельскохозяйственного назначения, а также сельскохозяйственного назначения, заболоченных землях, прочих территориях - заболоченных землях, прочих территориях - заболоченных землях, прочих территориях - более 10т 5 - 10т 0,5 - 5т Промплощадки - более 15т 300 1УП Промплощадки - 10 - 15т 200 2УП Промплощадки - 1 - 10т 100 3УП
Загрязнение водных объектов Загрязнение нефтью и тяжёлыми Загрязнение нефтью и тяжёлыми Загрязнение нефтью и тяжёлыми
нефтепродуктами нефтепродуктами нефтепродуктами
Водные объекты рыбохозяйственного 60000 1УП Водные объекты рыбохозяйственного 30000 2УП Водные объекты рыбохозяйственного 5000 3УП
значения - более 1т значения - 0,5 - 1т значения - менее 0,5т или поверхностная пленка- более 1000м2 или поверхностная пленка- 500 - 1000м2 или поверхностная пленка- менее 500м2 Водные объекты, используемые для 60000 1УП Водные объекты, используемые для 30000 2УП Водные объекты, используемые для 5000 3УП
питьевого и хозяйственно-бытового питьевого и хозяйственно-бытового питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - более 1т водоснабжения - 0,5 - 1т водоснабжения - менее 0,5т или поверхностная пленка- более 1000м2 или поверхностная пленка- 500 - 1000м2 или поверхностная пленка- менее 500 м2 Загрязнение лёгкими нефтепродуктами Загрязнение лёгкими нефтепродуктами Загрязнение лёгкими нефтепродуктами
Водные объекты рыбохозяйственного 40000 1УП Водные объекты рыбохозяйственного 20000 2УП Водные объекты рыбохозяйственного 2000 3УП
значения - более 0,5т значения - 0,2 - 0,5т значения - менее 0,2т или поверхностная пленка- более 500м2 или поверхностная пленка- 200 - 500 м2 или поверхностная пленка- менее 200м2 Водные объекты, используемые для 40000 1УП Водные объекты, используемые для 20000 2УП Водные объекты, используемые для 2000 3УП
питьевого и хозяйственно-бытового питьевого и хозяйственно-бытового питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - более 0,5т водоснабжения - 0,2 - 0,5т водоснабжения - менее 0,2т или поверхностная пленка- более 500м2 или поверхностная пленка- 200 - 500 м2 или поверхностная пленка- менее 200м2 Аварийный сброс промышленных или Аварийный сброс промышленных или Аварийный сброс промышленных или
хозфекальных вод : хозфекальных вод : хозфекальных вод :
Водные объекты рыбохозяйственного 5000 1УП Водные объекты рыбохозяйственного 3000 2УП Водные объекты рыбохозяйственного 1000 3УП
значения - более 5т значения - 3 - 5т значения - менее 3т Водные объекты, используемые для 5000 1УП Водные объекты, используемые для 3000 2УП Водные объекты, используемые для 1000 3УП
питьевого и хозяйственно-бытового питьевого и хозяйственно-бытового питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - более 10т водоснабжения - 5 - 10т водоснабжения - менее 5т Загряз. Воздуха Залповый выброс газа - Залповый выброс газа - Залповый выброс газа -
объем выброса - 10000-30000м3 600 1УП объем выброса - 5000-10000м3 400 2УП объем выброса - 1000-5000м3 200 3УП
                 
Ущерб растительному и животному миру, ООПТ Несанкционированная вырубка лесов: Несанкционированная вырубка лесов: Несанкционированная вырубка лесов:
Защитных - более 5га 50000 1УП Защитных - 2-5га 30000 2УП Защитных - менее 2га 15000 3УП
Эксплуатационных и резервных - более 10га Эксплуатационных и резервных - 5-10га Эксплуатационных и резервных - менее 5га Редкие и охраняемые виды флоры Редкие и охраняемые виды флоры  
и фауны: и фауны:  
Уничтожение видов, находящихся под 20000 1УП Уничтожение видов, занесенных в Красные 10000 2УП  
угрозой исчезновения (исчезающие), книги субъектов Российской Федерации, и  
занесенных в Красную книгу МСОП и уязвимых видов, включенных в  
орнитологических объектов, имеющие Красную книгу МСОП  
международное значение    
                     
ПРОЦЕССЫ, ОБЪЕКТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ Объекты добычи нефти игазаНеконтролируемый выброс нефти и газа при 10 000 1УГК Частичное разрушение и (или) падение частей 2000 2УП Нефтегазоводопроявление при строительстве, 1000 2УП
строительстве, эксплуатации и ремонте буровых вышек (мачт), агрегатов для ремонта эксплуатации, ремонте и исследовании скважин (открытый фонтан). скважин. скважин. Полное разрушение и (или) падение буровых 10 000 1УП Падение талевой системы на буровых 1000 1УП Выпадение труб из элеватора при их подъеме 100 2УП
вышек (мачт), агрегатов для ремонта скважин. установках, агрегатах для ремонта скважин. или укладке на приемные мостки/стеллажи Полное или частичное разрушение объектов 8 000 1УП Разрушение (обрыв) канатов на буровых 500 2УП Отказ на выкидных трубопроводах от скважин 500  
добычи и подготовки нефти и газа, вызвавшие установках, агрегатах для ремонта скважин. до ГЗУ, нагнетательных линиях от БГ до скв.,нарушение функционирования производ- Отказ или разрушение технических устройств 1000 2УП на внутриплощадочных трубопроводах, ственного объекта. или их элементов, вызвавшие нарушение а также на водоводах высокого давления. Обрушение зданий и сооружений или их 5 000 1УП функционирования технологического объекта Отказ или разрушение технических устройств 500  
частей, вызвавшие нарушение функциони- более 1 суток. и их элементов, вызвавшие нарушение рования производственного объекта. Частичное разрушение объектов добычи и 1000 2УП функционирования технологического объекта Взрывы, загорания и (или) выбросы опасных 8 000 1УП подготовки нефти и газа без нарушения (процесса) менее 1 суток, или без нарушения веществ.Взрывы или пожары на складах, в функционирования производствен. объекта. его функционирования. местах хранения взрывчатых материалов Отказ на напорных нефтепроводах от 1000 2УП Выход из строя систем регулирования, 500  
и транспортных средств, перевозящих ВМ. дожимной насосной станции (ДНС) до блокировки и противоаварийной защиты Радиационная авария (2) 10 000 1УП центрального пункта сбора (ЦПС) или от технологических процессов. Утрата взрывчатых материалов 1000 1УП комплексного сборного пункта (КСП) и далее Нарушение установленных эксплуатационных 500  
    до магистральных нефтепроводов. параметров технологических систем,     Отказ на внутрипромысловых газопроводах, 800   технологии производства работ.     нефтепроводах от ГЗУ до ДНС (ЦПС, КСП), Превышение рабочих параметров 300  
    водоводах низкого давления. эксплуатации оборудования выше     Несанкционированные взрывы на скважинах 1000 1УП установленных в паспорте.     при проведении прострелочно-взрывных и Повреждения нефтегазопроводов при 200  
    сейсморазведочных работ, а также в геолого- сохранении их работоспособности.     разведочных горных выработках. Срабатывание предохранительных и 500  
    Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 600 1УП защитных устройств, вызвавшее остановку     опасных веществ в воздухе рабочей зоны, оборудования или технологического процесса.     требующее эвакуации персонала. Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 200  
    Оставление в скважине геофизических 30000 1УП опасных веществ в воздухе рабочей зоны     приборов, оборудования или кабеля, Оставление в скважине приборов, ПВА, 500 2УП
    вызвавшее ликвидацию скважины или грузов, шаблонов, геофизического кабеля,     изменение её конструкции исследовательской проволоки и других     Радиационное и нерадиационное 1000 2УП устройств, не вызвавшее ликвидацию     происшествие (3). скважины, или изменение её конструкции.         Нарушения установленного порядка хранения, 500  
    . перевозки, использования или учета             взрывчатых материалов. Объекты нефтепереработки Разрушение сооружений, технических 5000   Отказ или повреждение деталей или узлов 2000   Отказ или повреждение деталей или узлов 500  
устройств или их элементов на технических устройств, применяемых на технических устройств, применяемых на производственных объектах нефтепереработки производственных объектах, вызвавших производственных объектах, не вызвавших Взрыв пылегазовоздушной смеси (в техноло5000   нарушение функционирования объекта нарушение функционирования объекта гической системе, производственном помещВзрыв пылегазовоздушной смеси (в технолог 2000   Взрыв пылегазовоздушной смеси (в технолог 500  
ении, на открытой площадке) с последующим ической системе, производственном помещеической системе, производственном помещевозгоранием, вызвавший нарушение нии, на открытой площадке) без возгорания нии, на открытой площадке) без возгорания функционирование объекта (хлопок), вызвавший нарушение функциониро(хлопок), без нарушения функционирования Взрыв реакционной среды внутри технологи 5000   вание объекта объекта ческой системы (оборудования), вызвавший Взрыв реакционной среды внутри технологи 2000   Взрыв реакционной среды внутри технологи 500  
разрушение технологической системы ческой системы (оборудования), вызвавший ческой системы (оборудования), не вызвавший (аппарата). нарушение функционирование объекта нарушение функционирование объекта Выход из строя автоматизированных систем 1000   Загорание, самовозгорание в результате .2000   Розлив пожаровзвывоопасных и вредных 500  
управления технологическим процессом утечки опасных веществ (взрывопожаровеществ на промплощадку: (АСУТП) и противоаврийной зашиты (ПАЗ). опасных и химическиопасных ) при разгермебез покрытия и обвалования - до 2 т Отказ динамического, статического оборудо- 5000   тизации технологической системы, не повлек с твердым покрытием и/или обвалован.- до 5 т вания , а также электрооборудованя и КИПиА ших за собой выхода из строя технологичесВыход из строя элементов автоматизирован 500  
с высоким риском (4). кого оборудования ных систем управления технологическим     Выброс или истечение химически опасных, 2000   процессом (АСУТП) и противоаврийной     взрывоопасных и горючих веществ зашиты (ПАЗ), контольно-измерительных     Розлив пожаровзвывоопасных и вредных 2000   приборов (КИП), не вызвавший нарушение     веществ на промплощадку: функционирование объекта.     без покрытия и обвалования - от 2 т Нарушение установленных эксплуатационных 500  
    с твердым покрытием и/или обвалован.- от 5 т параметров технологических систем.     Выход из строя элементов автоматизирован 2000   Превышение рабочих параметров 500  
    ных систем управления технологическим эксплуатации оборудования выше     процессом (АСУТП) и противоаврийной установленных в паспорте.     зашиты (ПАЗ), контольно-измерительных Повреждения внутриплощадочных и межцех500  
    приборов (КИП), вызвавший нарушение овых трубопроводов и продуктопроводов    функционирование объекта. при сохранении их работоспособности.     Повреждения внутриплощадочных и межцехо2000   Срабатывание предохранительных и 500  
    вых трубопроводов и продуктопроводов с защитных устройств, не вызвавшее нарушение     нарушением их работоспособности технологического процесса.     Срабатывание предохранительных и 2000   Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 500  
    защитных устройств, вызвавшее нарушение опасных веществ в воздухе рабочей зоны.     технологического процесса. Отказ динамического, статического оборудо- 500  
    Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 2000   вания , а также электрооборудованя и КИПиА     опасных веществ в воздухе рабочей зоны, с низким и незначительным риском (4)     требующее эвакуации персонала    
    Отказ динамического, статического оборудо- 2000      
    вания , а также электрооборудованя и КИПиА    
      с умеренно-высоким и с умеренным риском (4)      
Объекты нефтепродуктообеспечения Полное или частичное разрушение объектов 50000 1УП Отказ или разрушение технических устройств 20000 1УП Отказ технических устройств и их элементов, 1000  
нефтепродуктообеспечения, вызвавшие или их элементов, вызвавшие нарушение вызвавшие нарушение функционирования нарушение функционирования производствен функционирования технологического объекта технологического объекта до 1 суток, или без ного объекта на срок более 2 суток, либо на срок до 2 суток нарушения его функционирования. группы технологических объектов на срок Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 10000 1УП Выход из строя систем регулирования, 500  
более 1 суток. опасных веществ в воздухе рабочей зоны, блокировки и противоаварийной защиты Обрушение зданий и сооружений или их 20000 1УП требующее эвакуации персонала технологических процессов. частей, вызвавшие нарушение функциониро    Нарушение установленных эксплуатационных 300  
вания производственного объекта.   параметров технологических систем. Взрывы, загорания и (или) выбросы 10000 1УП   Превышение рабочих параметров 300  
опасных веществ.     эксплуатации оборудования выше         установленных в паспорте.         Повреждения внутриплощадочных трубопро- 200  
        водов и продуктопроводов при сохранении их         работоспособности.         Срабатывание предохранительных и 500  
        защитных устройств, вызвавшее нарушение         технологического процесса.         Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 200  
          опасных веществ в воздухе рабочей зоны. Подъёмные сооружения Падение грузоподъемной машины, вызвавшее 3000 1УП Разрушение или излом металлоконструкций 1000 2УП Повреждение металлоконструкции (изгиб, 500  
разрушение или излом металлоконструкций, грузоподъемной машины, вызвавшие необхо - деформация) подъемных сооружений (или необходимость в ремонте или замене их димость в ремонте металлоконструкций или их элементов). отдельных секций. замене их отдельных секций. Потеря устойчивости крана(проседание грунта 500  
Падение крана-манипулятора. 3000 1УП Разрушение металлоконструкций стрелы и 1000 2УП поломка выносной опоры, перегруз и т.п.) Падение выносной консоли или самого 3000 1УП ходовой рамы подъемника (вышки), разру- Падение груза. 500 2УП
крана-трубоукладчика. шение крана - манипулятора, разрушение  
Разрушение кабины или элементов кабины 3000 1УП выносной консоли крана - трубоукладчика.  
лифта, противовеса или элементов противовеРазрушение (обрыв) канатов грузоподъемной 1000 2УП  
са лифта (в результате их падения). машины.      
Котлы и сосуды Разрушения и повреждения (разрывы) котлов, 2000 1УП Разрушения и повреждения (разрывы) котлов, 1000   Повреждения крышек и затворов у лазов или 500  
сосудов, работающих под давлением, трубо сосудов, работающих под давлением, труболюков паровых котлов и сосудов, работающих проводов пара и горячей воды (их элементов) проводов пара и горячей воды (их элементов) под давлением вызвавшая нарушение функционирования вызвавшая нарушение функционирования Образование выпучин и трещин на стенках 500  
производственного объекта на срок более производственного объекта на срок до 2 суток барабанов, топочных камер, жаровых труб 2 суток   котлов, сосудов, работающих под давлением,         трубопроводов пара и горячей воды.         Образование трещин, пропусков в сварных 500  
        швах в основных элементах котлов, сосудов,         работающих под давлением.         Взрывы в топках котлов (за исключением 500  
        котлов, работающих на газе), вызвавшие оста         новку технического устройства на ремонт.         Превышение рабочих параметров эксплу- 500  
        атации, при которых произошло срабатывание             предохранительных и защитных устройств. Газовое хоз-во Разрушения газопроводов, выход из строя 2000 1УП Взрывы газа, в газифицированных печах, 1000 2УП Превышение рабочих параметров эксплу- 500  
газового оборудования ГРС, ГРП, ГРУ, топках и газоходах котлов, агрегатах, вызвав атации, при которых произошло срабатывание повлекшие за собой взрывы газа в обществен шие их местные разрушения или отключения. предохранительных и защитных устройств. ных зданиях, инженерных сооружениях, а Повреждения подземных газопроводов    
также остановку (перерыв) газоснабжения (механические, коррозионные и др.).    
предприятия            
Электрические сети Авария на электроустановках, подстанциях, 5000 1УП Авария на электроустановках, подстанциях, 2000 1УП Технологический отказ*- вынужденное отклю- 1000  
воздушных и кабельных линиях электропе - воздушных и кабельных линиях электропе чение или ограничение работоспособности редач и токопроводах, вызвавшая нарушение редач и токопроводах вызвавшая нарушение оборудования, приведшее к нарушению функционирования производственного функционирования производственного объекта процесса производства и (или) передачи объекта на срок более 2 суток на срок до 2 суток электрической энергии потребителям,     Обрыв воздушных и кабельных линий 2000 2УП если они не содержат признаков аварии.     электропередач и токопроводов. Функциональный отказ* - неисправность обо- 1000  
    Обрыв подземных кабельных линий 2000 2УП рудования (в том числе резервного и вспо-     электропередач и токопроводов. могательного), не повлиявшая на технологи-     Повреждение опоры (эстакады) ЛЭП 1000 2УП ческий процесс производства и (или)передачи     транспортным средством (без обрыва линий). энергии.неправильное действие защит и     Касание ЛЭП частями ТС или возникновение 500 2УП автоматики, ошибочные действия персонала,     электрического разряда между ними. если они не привели к огранич.потребителей и         снижению качества отпускаемой энергии.         *Регистрируются только в случае высокой         вероятности травмирования обслуживающего         или иного персонала непосредственно         в момент происшествия Пожарная безопасность Пожар:     Пожар:     Пожар:    
Общежитий, административно-бытовых зданий 5000 1УП Производственных зданий ( вагончиков), баз и 3000 2УП Электропроводки, электрооборудования, 300 2УП
, жилых домиков (вагончиков). складских помещений, сооружений, установок, электроприборов, мебели , отдельных Объектов добычи и подготовки нефти и газа, 5000 1УП строящихся объектов производственных предметов интерьера вызвавшее нарушение функционирования предприятий. Транспортного средства, приведшее к функци300 2УП
производственного объекта. Транспортного средства, приведшее к его 3000 2УП ональным повреждениям его отдельных Объектов нефтепереработки и сбыта, в том 5000 1УП полному уничтожению. частей, узлов и агрегатов. числе АЗС, вызвавшее нарушение функциоАмбаров, хранилищ (полигонов) опасных 3000 2УП Загорание:  
нирования производственного объекта. отходов. Территории непосредственно прилегающей к 0  
На скважине при ее строительстве, эксплуата5000 1УП Хранилищ радиоактивных веществ 3000 2УП производственным объектам ции, исследовании и ремонте.      
Напорных внутри- и межпромысловых 5000 1УП      
трубопроводов.      
Зданий и сооружений или их частей, 5000 1УП      
вызвавшее нарушение функционирования      
производственного объекта.            
Здания, сооружения Обрушение зданий и сооружений или их частей 5000 1УП Обрушение зданий и сооружений или их частей 3000 1УП Происшествия, связанные с повреждением или 1000 2УП
(разрушение наземных строительных конструк(разрушение наземных строительных конструкобрушением отдельного конструктивного ций, подземных транспортных и гидротехций, подземных транспортных и гидротехэлемента зданий и сооружений I и II уровня нических сооружений, прорыв плотин, дамб, нических сооружений, прорыв плотин, дамб, ответственности, а также аварии резервуаров и т.д.) I уровня резервуаров и т.д.) II уровня (разрушение наземных строительных ответственности (5) ответственности (5) конструкций) на объектах III уровня         ответственности                      
ТРАНСПОРТ Автомобильный транспорт и специальная техника (ТС) Наезд или падение груза на пешехода ( вело1000 1УП Наезд на животных, в результате которого 500 2УП Наезд на животных, в результате которого 100 2УП
сипедиста, мотоциклиста, гужевой транспорт), ТС получило фунциональные повреждения, ТС получило повреждения, не исключающие а также на лиц, которые не являлись исключающие его самостоятельный отъезд с его самостоятельный отъезд с места участниками дорожного движения. места происшествия. происшествия. Опрокидывание ТС как во время движения, 1000 1УП Съезд ТС в кювет, с перевозной платформы 500 2УПД Столкновение или наезд, в результате кото 100 2УП
так и при его неподвижном состоянии. или эстакады без опрокидывания. рого ТС получило повреждения при котрых Утопление ТС на водных объектах или в Столкновение или наезд, в результате кото 500 2УП возможна его эксплуатация. условиях бездорожья. рого ТС получило фунциональные повреждения Смещение груза, которое не привело к его 10 2УП
Столкновение или наезд, в результате кото 1000 1УП при которых запрещается его эксплуатация, повреждению или повреждению ТС. рого ТС получило фунциональные повреждения но не исключающие его самостоятельный    
исключающие его самостоятельный отъезд отъезд к месту ремонта или стоянки.    
Потеря или смещение груза в результате 1000 1УП Потеря груза в результате которого не 500 2УП    
которого получили повреждения:само ТС, груз, произошло повреждения самого ТС или груза.    
другие ТС, здания, сооружения. Возникновение в процессе использования ТС 500 2УП    
(движение, выполнение механ.операции агре    
гатом ТС и т.п.) неисправностей, при которых    
      запрещена их эксплуатация.      
Железнодорожный транспорт Крушение поезда - столкновение грузового 10000   Авария на железной дороге:     Инцидент на железной дороге:    
поезда с другим поездом или подвижным Сход подвижного состава с рельсов повлек- 5000 1УП Излом, разрушение деталей и другие повреж- 500  
составом, сход подвижного состава, в ший повреждение одной или нескольких единиц дения узлов ходовой части подвижного результате которого разбиты локомотив или подвижного состава до степени капитального состава, тормозной системы и автосцепного вагоны до степени исключения из инвентаря, ремонта и (или либо полный перерыв движения оборудования, не повлекшие сход подвижного либо полный перерыв движения на данном на аварийном участке. состава с рельсов. участке. Возгорание, вытекание, рассыпание опасного 5000 1УП Падение на путь груза или деталей подвижного 500  
    груза, повреждением тары или подвижного состава.     состава с опасным грузом, которые привели Вытекание, рассыпание опасного груза, 500  
    к взрыву, пожару. повреждение тары или подвижного состава     Повреждение устройств энергоснабжения 5000   с опасным грузом, не приведшие к взрыву,     железной дороги (контактной сети, питающих пожару.     линий, постов секционирования и тяговых    
      подстанций).      
Водный транспорт Аварии на морских и внутренних водных     Аварии на морских и внутренних водных     Эксплуатационные повреждения судна 500  
путях:     путях:     при соприкосновении судна с другим стоящим Разрушение судна, которое невозможно и 10000   Посадка на мель или повреждение судном 5000   у берега, причала или на якоре судном, нецелесообразно устранять путем замены или гидротехнических сооружений. берегом, гидротехническим сооружением, ремонта (конструктивно погибшее судно).     навигационным препятствием, подводным Затопление самоходных и несамоходных 10000       предметом, отдельным каменистым судов или груза.     образованием, грунтом и др.                  
Воздушный транспорт Авиационное происшествие - событие, 10000   Авиационная авария- авиационное 0   Авиационный инцидент-событие, связанное 0  
связанное с летной эксплуатацией воздушного происшествие без человеческих жертв. с летной эксплуатацией воздушного судна, судна, которое привело к гибели (телесному     которое могло создать или создало угрозу повреждению со смертельным исходом)        
какого-либо лица, находившегося на борту        
воздушного судна, и (или) утрате этого        
воздушного судна.        
                     
АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, ТОКСИЧЕСКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ Смерть работника, наступившая в течение 3500 1УП Нахождение на рабочем месте в состоянии 5 2УП Выявление признаков употребления алкоголя, 1  
рабочего времени на территории работодателя алкогольного, наркотического или иного наркотиков, остаточных явлений алкогольной либо в ином месте выполнения работы, в том токсического опьянения. интоксикации (похмельного синдрома) при числе во время установленных перерывов, во Нахождение в рабочее время на территории 3   прохождении водителями предрейсовоговремя служебных командировок, при работе предприятий группы компаний ОАО медицинского осмотра. вахтовым методом во время междусменного "Газпром нефть" в состоянии алкогольного, Выявление признаков употребления алкоголя, 1  
отдыха единственной причиной, которой наркотического или иного токсического наркотиков, остаточных явлений алкогольной явилось алкогольное, наркотические или опьянения. интоксикации (похмельного синдрома) при иное токсическое опьянение (отравление). Экстренная медицинская эвакуация с 3   прохождении работниками через КПП     последующей госпитализации вследствие (проходную) на территорию предприятия.     алкогольного, наркотического или токсического Нахождение работников в состоянии 0  
    отравления. алкогольного, наркотического или иного токси-         ческого опьянения в период междусменного         отдыха в вахтовых поселках или бригадах.         Изъятие алкогольных напитков, наркотичес - 0  
        ких и иных токсических веществ на КПП,         проходной, в служебном или вахтовом             транспорте. LINK Excel.Sheet.8 "\\\\gazprom-neft.local\\DFS\\Газпромнефть-Центр\\Блок по юридическим и корпоративным вопросам\\Упр-е по юридическим вопросам\\_Типизация процессов\\Типовые договоры ГПН_Ц\\Договор на СМР\\Приложение N2 к Соглашению.xls" Лист3!R335C3:R367C9 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
(1) Микротравма - повреждение, возникающее в результате воздействия небольших по интенсивности усилий и приводящее к нарушению функции и микроструктуры тканей
без потери трудоспособности и требующее оказания первой помощи. (2) Радиационная авария - нарушение, при котором имеет место потеря управления источником ИИ, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями
персонала, стихийными бедствиями или иными причинами , которые привели к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды,
превышающим величины, регламентированные нормами радиационной безопасности. (3) Радиационное и нерадиационное происшествия, при которых имеет место потеря управления источником ИИ, вызванная неисправностью оборудования, неправильными
действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели или могли привести соответственно, к незапланированному облучению людей и (или)
радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим контрольные уровни, но не превышающим величины; регламентированные нормами радиационной безопасности.
(4) Уровень риска, определяемый по соответствующей "Матрице оценки рисков для определения критичности отказа применяемый в электроной базе отказов
ОАО "Газпромнефть – Омский НПЗ" (5) Степень ответственности здания определена проектной документации с учётом СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
*Уровни и составы комиссий для проведения внутренних расследований: 1 Уровень группы компаний ГПН (1УГК): Комиссия создаётся распоряжением Заместителя генерального директора ОАО «Газпром нефть» по профилю деятельности. В состав комиссии входят специалисты профильного
блока, специалисты ДЗО/Компании где произошло происшествие, а также возможно включение в состав представителей другого ДЗО профильного направления. ( не менее 5 чел.)
1 Уровень предприятия (1УП): Для расследования происшествий в ОАО "Газпром нефть" комиссия создаётся распоряжением Заместителя генерального директора ОАО «Газпром нефть» по профилю деятельности.
В состав комиссии входят специалисты профильного Блока а также возможно включение в состав представителей других блоков или ДЗО (по согласованию). ( не менее 5 чел.)
Для расследования происшествий в ДЗО комиссия создаётся приказом Генерального директора ДЗО . В состав комиссии входят специалисты ДЗО, а также возможно включение
в состав представителей профильного Блока (по согласованию). ( не менее 5 чел.) 2 Уровень предприятия (2УП): Постоянно действующие комиссии предприятия по профильным производственным процессам, создаваемые распоряжением Заместителя генерального директора
ОАО «Газпром нефть» (приказом директора Московского филиала) по профилю деятельности/Приказом Генерального директора ДЗО.(не менее 3 чел.)
3 Уровень предприятия (3 УП): Постоянно действующие комиссии объекта (производства, цеха,профильного направления) или создаваемые распоряжением руководителя объекта (производства, цеха,профильного
направления). ( не менее 3 чел.) 4 Уровень предприятия (4 УП): Отдельные специалисты, назначенные распоряжением руководителя объекта ( на постоянной основе, или разово назначенный) ( 1 чел.)
**Ущерб, тысяч Руб. - ущерб определён опытным путём и автоматически обозначается в ИУС "Азимут" при выборе происшествия и является предварительным.
Для расчёта реального ущерба необходимо произвести расчёт и внести результат в соответствующую таблицу в ИУС. Замена предварительнй цифры произойдёт автоматически.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Приложение № 3
к Соглашению к Договору подряда «под ключ»
№_______ от "__" _______20 __ года
ФОРМА ДОКУМЕНТА
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы ______________________в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
(наименование подрядной организации)
за ____________ 20__
Полное наименование и адрес предприятия (подрядчика/исполнителя) 2. Вид производимых работ на объектах Заказчика 3. Наименование объекта Заказчика4. Срок выполнения работ по контракту
(до 201___ года.) 5. Наименование привлекаемых субподрядных организаций :5. Среднесписочная численность работников:
- собственный персонал
- субподрядные организации 6. Статистика происшествий
(с учетом привлекаемых субподрядных организаций)
6.1.Несчастные случаи, связанные с производством в т.ч. Отчетный период С нарастающим итогом
6.1.1. смертельные (случаев/человек) 6.1.2. групповые (случаев/человек) 6.1.3. с временной потерей трудоспособности ( более одной рабочей смены), случаев/человек 6.2. Количество микротравм 6.3. Количество случаев по здоровью, чел:
- смертельные случаи:
- экстренная эвакуация по состоянию здоровья;
- экстренная помощь без эвакуации; 6.4. Массовое инфекционное заболевание, кол-во/ человек 6.5. Количество отработанных человеко-часов с учетом субподрядных организаций (чел.час) 6.6. ДТП (количество), из них: 6.6.1. Собственные транспортные средства (ТС) 6.6.2. ТС субподрядных организаций 6.6.3. Количество пострадавших в ДТП, чел:, в т.ч.
- работники
- третьи лица 6.7. Пробег транспортных средств, млн. км. 6.8. Количество инцидентов (в рамках ФЗ № 116) 6.9. Количество аварий (в рамках ФЗ № 116) 6.10. Количество пожаров/загораний 6.11. Аварийные разливы, шт. 6.12. Площадь загрязнения, Га 7. Профилактическая работа
7.1. Количество проверок /аудитов по ПЭБ, ОТ и ГЗ 7.1.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период, в том числе:
- во время проверок Заказчиком:
- во время собственных проверок: 7.2. Количество проверок по ПБ, ОТ и ООС силами надзорных органов 7.2.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период 7.3. Количество приостановок ведения работ 7.4. Количество в организации работников службы ОТ и ПБ (охраны труда, промышленного контроля, пожарной, транспортной и экологической безопасности) 7.5. Количество работников службы ОТ и ПБ на объекте производства работ в отчетном периоде 7.6. Количество проверок состояния ОТ, ПБ и ООС проведенных собственными силами подрядной организации 7.7. Количество выявленных нарушений в соответствии с п. 6.6. 8. КомментарииОсновные причины приостановки работ (при наличии):
Прочие комментарии:
Примечание: в информации указываются показатели как по Подрядчику, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику субподрядным организациям (индивидуальным предпринимателям).
Дата заполнения: «___» ____________ 20 ___ г.
Руководитель подрядной организации:
_________________________
(должность) __________________________
(подпись) ____________________
(Ф.И.О.)
Форма согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Приложение №4
к Соглашению к Договору подряда «под ключ»
№_______ от "__" _______20 __ года
ФОРМА ДОКУМЕНТА
LINK Excel.Sheet.8 "\\\\gazprom-neft.local\\DFS\\Газпромнефть-Центр\\Блок по юридическим и корпоративным вопросам\\Упр-е по юридическим вопросам\\_Типизация процессов\\Типовые договоры ГПН_Ц\\Договор на СМР\\Приложение N4 к Соглашению.xls" "Отчет о выполнении ПКМ!R7C1:R38C16" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Наименование организации______________________________________________
Отчет о статусе выполнения корректирующих мероприятий по итогам проведенных проверок, аудитов
дата____________ Общее количество мероприятий:   Из них- выполнено   В процессе   Невыполнено  Процент выполнения   №п/п Дата/ DateНаименование объекта, на котором был проведен аудит, расследование происшествия, проверка. Вид нарушения Описание происшествия, опасные действия (ОД), опасные условия (ОУ) Риск события Предлагаемые корректирующие действия Срок выполнения Ответственные лица выполнение корректирующи мероприятий Статус выполнения Примечания Высокий Исполнитель (ФИО) Контроль (ФИО) Не выполнено, причины Средний В стадии выполнения, нужны дополнительные меры Низкий Выполнено полностью                                                                                                                                                                                                                          
Форма согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Приложение №5
к Соглашению к Договору подряда «под ключ»
№_____________ от «___»_____20__ г.










ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Приложение № 18
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
Обязательство
по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции
_____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона»,
принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные действия;
принимая во внимание, что Сторона-1 строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой Стороной-1,
Стороны подписали настоящее Приложение №18 (далее – «Приложение») к _____________ №__ от ____ _____________20 __ года (далее – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. Обязательства Стороны-2 в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
Сторона-2 обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Стороны-2, ее аффилированных лиц или бенефициаров.
Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Стороне-1 в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Стороны-1 лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;
прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.
Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и
направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
Стороной-2 представлена Стороне-1 вся полная и достоверная информация о цепочке собственников Стороны-2, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Стороны-2.
Действия Стороны-2, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.
Никакая часть доходов, полученных Стороной-2 в связи с исполнением Договора, не будет использоваться Стороной-2 для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.
Статья 2.Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
Сторона-1 вправе запрашивать и получать у Стороны-2 любые документы, связанные с исполнением Стороной-2 Договора, для проверки соблюдения Стороной-2 обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
В случае возникновения у Стороны-2 оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, Сторона-2 обязуется незамедлительно уведомить об этом Сторону-1 в письменной форме. В таком уведомлении Сторона-2 должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для Стороны-1 приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Статья 3. Санкции
В случае нарушения Стороной-2 обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, Сторона-1 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Стороны-2 возмещения в полном объеме убытков, понесённых Стороной-1 в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 20% от цены Договора сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.
Статья 4. Информация о горячей линии ПАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции
4.1. Сторона-1 информирует, что в своей работе активно применяет Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия ПАО «Газпром нефть» (далее – «Горячая линия»).
4.2. Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Стороны-1, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ПАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.
4.3. Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона -1 сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно информировать Сторону-1 обо всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий:
Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
Электронная почта для сообщений: [email protected]
Страница Горячей линии в сети Интернет:
http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/Сторона - 1 Сторона - 2
Приложение № 19
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________20__ г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников) выгодоприобретателей - физических лиц, а также о лицах, входящий в исполнительные органы контрагента
 
_____ «_____________»
№ п/п Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) * № п/п Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
ИНН ОГРН Наименование организации Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руково-дителясерия и номер документа, удостоверяя
ющего личность руководителя № и дата предмет договора цена (млн.
руб) срок действия иные существен-ные условия ИНН ОГРН Наименование/ ФИО Адрес регистра-циисерия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1. - - - - -  -           1  - - - - * Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример:1.1.2.1) ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Приложение №20
к Договору подряда
№ <_________>
от «___»__________20__
ФОРМА ДОКУМЕНТА
Согласие на обработку персональных данных
Я, ………………. ……………….. ………………….,
(фамилия)(имя)(отчество)
проживающий по адресу: ________________________,
основной документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия№………, выдан
(орган, выдавший документ, дата выдачи)
…………………………………………………………………………………………
Дата, год и место рождения:.………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпромнефть – Центр», зарегистрированному по адресу: <Российская Федерация, 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, пом. К-1016, эт. 10.> (ИНН 7709359770, КПП 772801001) согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование, уничтожение моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также передачи в ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России в целях предоставления информации о цепочке собственников и в целях развития сотрудничества с ООО «Газпромнефть - Центр».
Настоящее согласие дается на 75 лет (до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации).
______________________201__ г._____________________________________
(личная подпись, расшифровка подписи)
Форма согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Форма документа
Приложение № 21/1
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г.
СОГЛАСОВАНО:
___________________ УТВЕРЖДАЮ:
___________________
Форма Банковской гарантии исполнения обязательств по возврату авансового платежа
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
г.____________   «_____» __________ 201___ г.
1. _______________________, зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации ________________, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № _______, основной государственный регистрационный номер ____________, место нахождения:________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________________, выдает <___________________________________________> (место нахождения: _________________________________, ИНН ____________________, КПП _______________________, ОГРН __________________, ОКПО _________________, Р/с № ____________________________ в _____________ БАНК _____________________________, к/с _____________, БИК ______________), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», настоящую банковскую гарантию (далее – «Гарантия»), в обеспечение исполнения обязательств ________________________ (ИНН_______________, ОГРН _____________), именуемого в дальнейшем «Принципал», по возврату суммы, уплаченной Бенефициаром Принципалу в виде авансового платежа по Договору подряда «под ключ» № ______, заключенному «______» _________ 201_____ года между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Договор»), что составляет сумму в размере___________(__________________________) рублей ___ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по возврату аванса, предусмотренных ________(п. ______ Договора).
2. Гарант обязуется выплатить по письменному требованию Бенефициара, подписанному уполномоченными на то лицами и скрепленному печатью Бенефициара, сумму, не превышающую _______________ (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) на счет Бенефициара, указанный в требовании. Требование Бенефициара должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств перед Бенефициаром, обеспеченных Гарантией.
Одновременно с письменным требованием Бенефициар направляет Гаранту следующие документы:
- заверенную нотариально или уполномоченным лицом и печатью Бенефициара копию Договора;
- заверенную уполномоченным лицом и печатью Бенефициара копию письма о возврате авансового платежа и копии документов, подтверждающих факт направления указанного письма Принципалу или копию подписанного Бенефициаром и Принципалом соглашения о расторжении или частичном отказе от Договора или заверенную уполномоченным лицом и печатью Бенефициара копию уведомления о расторжении или частичном отказе от Договора, направленного Бенефициаром Принципалу, и копии документов, подтверждающих факт направления указанного уведомления Принципалу;
- копии платежных поручений, на перечисление аванса Принципалу, заверенные банком Бенефициара;
- нотариально засвидетельствованная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом и печатью Бенефициара, решения уполномоченного органа об избрании (назначении) действующего единоличного исполнительного органа Бенефициара или выписка из указанного решения, верность которой засвидетельствована нотариусом или единоличным исполнительным органом и печатью Бенефициара (в случае, если подписание требования по Гарантии и/или заверение копий приложенных к требованию документов осуществляется единоличным исполнительным органом Бенефициара);
- нотариально засвидетельствованная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным органом и печатью Бенефициара, доверенности на уполномоченного представителя Бенефициара, подписавшего требование Бенефициара по Гарантии (в случае, если подписание требования по Гарантии и/или заверение копий приложенных к требованию документов осуществляется не единоличным исполнительным органом Бенефициара).
3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара либо направить письменный отказ.
4. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:
4.1. Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии.
4.2. Требование либо приложенные к нему документы предоставлены по окончании определенного в Гарантии срока.
4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо других соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и/или выдвигаться Гарантом против требования Бенефициара о платеже по настоящей Гарантии.
6. Принадлежащее Бенефициару право требования по Гарантии не может быть передано третьему лицу.
7. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия.
8. Гарантия является безотзывной, вступает в силу «__» ______ 20___ г. (либо с момента выдачи Гарантии) и действует  по «____» __________ г. включительно.
9. Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.
10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской Области.
Руководитель ___________________ /_____________ /
Главный бухгалтер ___________________ /_____________/
М.П.
Приложение № 21/2
к Договору подряда
№ <_________>
от «___»__________20__ г.
Список Банков-Гарантов
Перед проведением отбора конкурсной процедуры отбора контрагента и заключением договора проверить Список банков-гарантов на актуальность по КТ-155, а также на необходимость согласования с Департаментом казначейства
№ Наименование № лицензии/ SWIFT
ПЕРЕЧЕНЬ 1.Список российских банков, для которых не требуется одобрение лимитов по гарантиям и аккредитивам
1 ПАО Сбербанк 1481
2 Банк ГПБ (АО) 354
3 Банк ВТБ (ПАО) 1000
4 ВТБ 24 (ПАО) 1623
5 ГК ВЭБ  
6 АО "АБ "РОССИЯ" 328
7 АО "Россельхозбанк" 3349
ПЕРЕЧЕНЬ 2. Список российских и иностранных банков, для которых требуется расчёт возможных и одобрение запрошенных на момент принятия решения лимитов по гарантиям и аккредитивам
8 АО "Райффайзенбанк" 3292
9 АО "Россельхозбанк" 3349
10 АО ЮниКредит Банк 1
11 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209
12 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495
13 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326
14 АО "СМП Банк" 3368
15 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402
16 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436
17 ПАО "Промсвязьбанк" 3251
18 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978
19 ПАО РОСБАНК 2272
20 Банк "ВБРР" (АО) 3287
21 АО "БМ-Банк" 2748
22 Банк "КУБ" (АО) 2584
23 АО КБ "Ситибанк" 2557
24 ПАО "Совкомбанк" 963
25 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 2312
26 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590
27 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255
28 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546
29 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275
30 ПАО "МИнБанк" 912
31 АКБ "РосЕвроБанк" (АО) 3137
32 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439
33 ПАО "МТС-Банк" 2268
34 ПАО "БИНБАНК" 323
35 АО "Нордеа Банк" 3016
36 АО "ОТП Банк" 2766
37 ПАО КБ "УБРиР" 429
38 АО "МСП Банк" 3340
39 ТКБ БАНК ПАО 2210
40 АО "ГЛОБЭКСБАНК" 1942
41 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470
42 АО "Банк Русский Стандарт" 2289
43 ООО "ХКФ Банк" 316
44 АО "Тинькофф Банк" 2673
45 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
46 РНКБ Банк (ПАО) 1354
47 АО "Денизбанк Москва" 3330
48 АО "РФК-банк" 3099
49 ПАО "Крайинвестбанк" 3360
50 ПАО "Социнвестбанк" 1132
51 ABN Amro Bank N.V., Amsterdam ABNANL2A
52 ABN Amro Bank N.V., SINGAPORE BRANCH ABNASG2ACMB
53 Bank of America Merrill Lynch International Ltd н/а
54 Bank of China (Hong Kong) Limited BKCHHKHH
55 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd BOTKJPJT
56 Banque Cantonale de GeneveBCGECHGG
57 Barclays Bank PLC н/а
58 BNP Paribas - Singapore BranchBNPASGSG
59 BNP Paribas (Suisse) S.A., Geneva BPPBCHGG
60 BNP Paribas SA н/а
61 CA Indosuez (Switzerland) SA AGRICHGX
62 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited CCBQHKAX
63 Citibankн/а
64 Citibank Europe PLC UK Branch CITTGB2L
65 Commerzbank AG, HamburgCOBADEHH
66 Commerzbank AG, London BranchCOBAGB2X
67 Commonwealth bank of AustraliaCTBAGB2L
68 Crédit Agricole SA н/а
69 Credit Suisse AG, Geneva CH CRESCHZZ
70 Credit Suisse Group AG н/а
71 DBS Bank LTD, London Branch DBSSGB2L
72 Deutsche Bank AG BremenDEUTDEHB
73 Deutsche Bank AG HamburgDEUTDEHH
74 DZ Bank AG Deutsche Zentral GenossenschaftsbankGENODEFF
75 HSBC Bank Plc  н/а
76 HSBC France SA CCFRFRPP
77 ING Bank N.V. INGBNL2A
78 ING Bank N.V., Singapore Branch INGBSGSGXXX
79 ING Belgium, Brussels, Geneva Branch BBRUCHGT
80 JPMorgan Chase & Coн/а
81 Mizuho Bank Ltd. TokyoMHCBJPJTXXX
82 Mizuho Bank Nederland NV н/а
83 Mizuho Corporate Bank Ltd, London MHCBGB2L
84 Natixis, Paris, FranceNATXFRPPFMP
85 Natixis, Singapore SG NATZXGSGXXX
86 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd (OCBC), Singapore OCBCSGSG
87 Rabobank Nederland UtrechtRABONL2U
88 Rabobank, Singapore Branch, Singapore SG RABOSGSGXXX
89 Raiffeisen Bank International AG RZBAATWW
90 Societe Generale Paris, Zurich Branch SGABCHZZ
91 Societe Generale SA н/а
92 Societe Generale Singapore BranchSOGESGSGXXX
93 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited SMBCJPJTXXX
94 Svenska Handelsbanken GoteborgHANDSESSGBG
95 UBS AG, GenevaUBSWCHZH12A
96 Unicredit Bank AG, HamburgHYVEDEMM
97 Unicredit Bank AustriaBKAUATWW
  Пояснения к КТ-155  
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
______________/_________/ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
_____________/___________/
Форма документа Приложение № 22
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
по объекту: <_______________________________________>
"___" _____________ 201___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» (ООО «Газпромнефть-Центр»), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
<полное наименование организации> (<сокращенное наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании<наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны,
во исполнение Договора подряда «под ключ» № ___________ от ___________ (далее - Договор), составили настоящий Акт о том, что период гарантийной эксплуатации объекта истёк. <Претензий к исполнению гарантийных обязательств Заказчик не имеет/имеет>.
Сумма гарантийного обеспечения составляет ___________ рублей, в том числе НДС.
В связи с устранением дефектов/недоделок Заказчиком своими силами/с привлечением третьих лиц, в соответствии со статьёй 25 Договора, сумма гарантийного обеспечения подлежит уменьшению на сумму устранения дефектов/недоделок, которая составляет ____________________ рублей, в том числе НДС.
Сумма гарантийного обеспечения, подлежащего оплате Генеральному подрядчику, составляет ___________ рублей, в том числе НДС.

Приложение:
Акт сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию.
Генеральный подрядчик Заказчик
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п. (Представитель Заказчика)
______________ / _______________ /
м.п.
Визы:
Представитель УЭАЗС
______________ / _______________ /
Представитель УРП
______________ / _______________ /
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
<_________> <_________>
Форма документа Приложение № 23
к Договору подряда «под ключ»
№ <_________>
от «___»__________201__ г
Акт сдачи-приёмки объекта в гарантийную эксплуатацию
по объекту _________________________________________
"___" _____________ 201___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» (ООО «Газпромнефть-Центр»), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
<полное наименование организации> (<сокращенное наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании<наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны,
во исполнение Договора подряда «под ключ» № ______ от ______, составили настоящий Акт о том, что Генеральный подрядчик передал, а Заказчик принял Объект в гарантийную эксплуатацию на срок, установленный статьей 25 Договора подряда «под ключ».
Гарантийное удержание составляет сумму в размере 000 000,00 руб. с НДС.».

Генеральный подрядчик Заказчик
(Представитель Генерального подрядчика)
______________ / _______________ /
м.п.
(Представитель Заказчика)
____________ / ______________ /
м.п.
Визы:
Представитель ОКС
______________ / _______________ /
Форма сторонами согласована:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА: От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
____________<_________> <_________>

Приложенные файлы

  • docx 6522123
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий