ДОКУМЕНТАЦИЯ о запросе предложений № 918-ОЗП/15 на определение лучших условий на. выполнение: «ТО АПС ГТУ на ТЭЦ-9 — филиале ПАО «Мосэнерго».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1





УТВЕРЖДАЮ

И.о. ру
ководител
я

Тендерного комитета


ПАО «Мосэнерго»



__________________
Н
.
С
.

Долженко
в
а


«____» ____________ 2015 г.





ДОКУМЕНТАЦИЯ


о

запросе предложений


918
-
ОЗП/15 на определение лучших условий на
выполнение: «ТО АПС ГТУ на ТЭЦ
-
9
-

ф
илиале ПАО «Мосэнерго»































МОСКВА, 20
15

г.

2


Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛО
ЖЕНИЯ

................................
................................
............................

4

1
.1.

Основные термины, используемые в Документации о запросе предложений

..........

4

1.2.

Правовой статус документов

................................
................................
..........................

5

1.3.

Требования к Уч
астникам

................................
................................
...............................

5

1.4.

Требования к субподрядчикам (соисполнителям)

................................
........................

6

1.5.

Участие в Запросе предложений коллективных Участников

................................
......

7

1.6.

Официальный источник информации о Запросе предложений

................................
..

8

1.7.

Запрос предложений с разбиением на лоты

................................
................................
..

8

1.8.

Претензионный порядок
................................
................................
................................
..

8

1.9.

Отказ от проведения Запроса предложений

................................
................................
..

8

1.10.

Прочие

положения

................................
................................
................................
...........

9

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПР
ОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕ
ДЛОЖЕНИЙ

..............................

10

2.1.

Общий порядок проведения открытого Запроса предложений
................................
.

10

2.2.

Объявление Запроса предложений

................................
................................
...............

10

2.3.

Подготовка заявок на участие в Запросе предложений

................................
.............

10

2.4.

Альтернативные предложения

................................
................................
.....................

11

2.5.

Требования к сроку действия Заявки

................................
................................
...........

12

2.6.

Требования
к языку Заявки

................................
................................
...........................

12

2.7.

Требования к валюте Заявки

................................
................................
.........................

12

2.8.

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки)

................................
.

12

2.9.

Порядок формирования цены Заявки (цены лота)

................................
......................

12

2.10.

Обеспечение исполнения условий обязательств

................................
........................

13

2.11.

Разъяснение положений Документации

................................
................................
......

13

2.12.

Внесение изменений в Документацию и продление срока подачи заявок

..............

13

2.13.

Количество заявок

................................
................................
................................
..........

13

2.14.

Подача заявок и их прием

................................
................................
.............................

14

2.15.

Изменение, дополнение и отзыв Заявки
Участником

................................
................

14

2.16.

Вскрытие поступивших на Запрос предложений заявок

................................
...........

14

2.17.

Уторговывание цен заявок

................................
................................
............................

14

2.18.

Анализ и рассмотрение заявок на участие в Запросе предложений

.........................

15

2.19.

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений

................................
....................

17

2.20.

Принятие решения о результатах Запроса предложений

................................
...........

18

2.21.

Публикация протоколов, составляемых в ходе проведения Запроса
предложений

................................
................................
................................
..................

18

2.22.

Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

...............................

18

2.23.

Заключение договора по итогам Запроса предложений

................................
............

18

3


2.24.

Обеспечение исполнения условий договора

................................
...............................

19

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГ
ОВОРА

................................
................................
..............................

20

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФО
РМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧ
АЕМЫХ В ЗАЯВКУ

...............

46

4.1.

Письмо о подаче оферты (форма 1)

................................
................................
.............

46

4.2.

Опись документов (фо
рма 2)

................................
................................
........................

49

4.3.

Декларация соответствия Участника (форма 3)

................................
.........................

50

4.4.

Надежность Участника (форма 4)

................................
................................
................

51

4.5.

Техническое предложение (форма 5)

................................
................................
...........

68

4.6.

Коммерческое предложение (форма 6)

................................
................................
........

70

4.7.

П
исьмо о подаче оферты на участие в процедуре уторговывания (форма 7)

..........

72

4.8.

Форма согласия контрагента на обработку персональных данных (форма 8)

........

74

4.9.

Форма согласия собственника (акционера, бенефициара) контрагента на
обработку персональных данных (форма 9)

................................
...............................

75

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКО
Е ЗАДАНИЕ

................................
................................
...................

76


4


Раздел 1.
Общие положения


В рамках
З
апроса предложений, в Извещении о
проведении запроса предложений

и в
настоящей
Д
окументации о запросе предложений используются термины, определенные в
подразделе 1.
1

настоящей
Д
окументации о запросе предложе
ний.

Все ссылки в тексте
настоящей
Документации

на разделы, пункты и формы относятся к
настоящей
Документации
, если рядом со ссылкой прямо не указано иное.


1.1.

Ос
новные термины, используемые в Д
окументации о запросе предложений

1.1.1.

Заказчик



публичное

акционерно
е общество энергетики и электрификации
«Мосэнерго» (
ПАО «Мосэнерго»
. Местонахождение: Российская Федерация, 119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корп. 3)


юридическое лицо, для обеспечения нужд которого
о
существляется закупка (далее


О
бщество
)
.

1.1.2.

О
рганизатор



Общество (в лице Т
ендерного комитета).

1.1.3.

Открытый запрос предложений (
З
апрос предложений
)



конкурентная закупка,
не

являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447



449
Гражданского кодекса Российской Федерации или

публичным конкурсом в соответствии со
статьями 1057



1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, проведения
которой регламентируются Положением

о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «Мосэнерго»

(далее


Положение)
, и по результатам проведения

З
апроса предложений может быть определена
лучшая
З
аявка на участие в
З
апросе предложений, содержащая лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная
У
частником

З
апроса предложений
,
наиболее полно соответствующим требовани
ям
Д
окументации о запросе предложений, и
заключен договор
.

1.1.4.

Извещение о проведении
З
апроса предложений



документ, объявляющий о
начале
закупки
, предназначенный для
потенциальных
У
частников

З
апроса предложений

(далее


И
звещение).

1.1.5.

Документация о
З
апросе пре
дложений



комплект документов, содержащий
полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения конкурентной закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в конкурентной закупке
У
частником
З
апроса предложений
, критериях и поря
дке оценки и сопоставления заявок, а также
об условиях заключаемого по результатам конкурентной закупки договора

(далее


Д
окументация).

1.1.6.

Комиссия по подведению итогов З
апроса предложений



комиссия,
формируемая и утверждаемая

О
рганизатором

в целях подведен
ия итогов конкурентной закупки,
а также, при необходимости, подведения итогов отдельных этапов и процедур закупки

(далее


К
омиссия).

1.1.7.

У
частник
З
апроса предложений



участник п
роцедур
ы

закупки, представивший
О
р
ганизатору
З
аявку на участие в З
апросе предложе
ний в порядке, установленном
И
звещени
ем,
Д
окументацией

(далее


У
частник).

1.1.8.

Участник процедур
ы

закупки


любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедур
ы

закупки, независимо от
организационно
-
правовой ф
ормы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника процедур
ы

закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивиду
альных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника процедур
ы

закупки, соответствующие обязательным требованиям,
установленным в соответствии с Положением, от которых
О
рганизатор получил в форме
электронного документа уведомление о намерении п
ринять участие в процеду
р
е

закупки
.

1.1.9.

Заявка на учас
тие в
З
апросе предложений



комплект документов, содержащий
предложение
У
частника о заключении договора, направленный
О
рганизатору по форме и в
порядке, ус
тановленными Д
окументацией

(далее


З
аявка).

5


1.1.10.

Лот



часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по определенным
критериям, на которую в соответствии с
И
звещением и Д
окументацией допускается подача
отдельной
З
аявки и заключение отдельного договора по итогам конкурентной закупки
.

1.1.11.

Начальная (максималь
ная) цена договора (предмета закупки)



предельная
цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки
.

1.1.12.

Уторговывание



добровольное снижение
У
частниками цен заявок на участие в
закупке после процедуры вскрытия заявок в целях повышения предпочтительно
сти таких заявок
для
З
аказчика.

1.1.13.

Эксперт


лицо, обладающее специальными знаниями в об
ластях, относящихся к
предмету
З
апроса предложений, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках
З
апроса
предложений.

1.1.14.

Единая информационная система



единая информаци
онная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

(далее


Единая информационная система)
.

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы
информация и документы, предусмотренные Федеральным зако
ном 18 июля 2011 г. №

223
-
ФЗ,
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно
-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.r
u) в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации
.

1.1.15.

Электронная торговая площадка



электронная информационная система,
программно
-
аппаратный комплекс которой может обеспечить проведение закупок в электронной
форме в информационно
-
телекоммуник
ационной сети «Интернет»

(расположенная
по адресу
www.gazneftetorg.ru
)
.

1.1.16.

Электронный документ



информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, или документ, в котором информация

представлена
в электронно
-
цифровой форме, подписанный квалифицированной электронной подписью,
условия и порядок признания юридической силы которого установлены федеральным
законодательством об электронной подписи
.

1.1.17.

Закупка в электронной форме (электронная
закупка)



форма проведения
закупки, при которой документооборот осуществляется в форме электронных документов,
передаваемых посредством электронной почты и/или электронной торговой площадки и/или на
электронных цифровых носителях, а также с использованием

иных электронных средств связи
.

1.1.18.

Электронная подпись (ЭП)



информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или
иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре
деления лица,
подписывающего информацию.

Иные термины и определения, касающиеся
э
лектронного документа и ЭП, применяются в
соответствии с федеральным законодательством об электронной подписи
.

1.2.

Правовой статус документов

1.2.1.

При

проведении закупок
на

электронн
ой

торгов
ой

площадк
е

допускаются

отдельные
отклонения

от

порядка проведения и состава
процедур
ы

закупки,
предусмотренных

действующим
Положением

о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «Мосэнерго»
,
обусловленные

техническими

особенностями

электронн
ой

торгов
ой

пл
ощад
к
и
, правилами и регламентами,
действующими на данн
ой

площадк
е
, при этом обеспечено
соблюдение

норм

гражданского

законодательства

Российской

Федерации

и

требований Федерального закона от 18 июля 2011 г.


223
-
ФЗ.

1.2.2.

Заявка
У
частника имеет правовой статус о
ферты и будет рассматриваться
О
рганизатором

(
Заказчиком
)

соответственно.

1.3.

Требования к
У
частникам

1.3.1.

Организатор устанавливает следующие обязательные требования к
У
частникам:

6


1.3.1.1.

С
оответствие

У
частников требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательст
вом Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки
.

1.3.1.2.

О
тсутствие

процесса ликвидации
У
частника


юридического лица и решения

арбитражного суда о признании
У
частника


юридического

лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об от
крытии конкурсного производства
.

1.3.1.3.

Н
еприостановление

деятельности
У
частника

в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, на день подачи
Заявки
.

1.3.1.4.

О
тсутстви
е сведений об
У
частниках и их соисполнителях (субподрядчиках) в
реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации

(
http://rnp.fas.gov.ru
)
.

1.3.1.5.

О
бладание
У
частниками исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора
З
аказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев

закупки на создание
произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на
финансирование проката
или показа национального фильма

(если данное требование
установлено в разделе
5
)
.

1.3.1.6.

Участник должен соответствовать критериям,

установленным статьей 4
Федерального закона №

209
-
ФЗ

от 24
.07.
2007

«
О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации
»

(в случае, если Участниками Запроса
предложений мог
ут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014
)
.

1.3.1.7.

К
валификационные требования:

-

н
аличие у
У
частников соответствующих производственных мощностей,
технологическ
ого оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной
компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услу
г,
являющихся предметом закупки


(
если данное требование установлено в разделе
5
);

-

о
существление
У
частн
иками за последние три года, предшествующих дате окончания
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок товаров, выполнение работ
(оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ (оказанию услуг),
являющихся предметами з
акупок

(
если данное требование установлено в разделе
5
)
.

1.3.2.

Установленные к
У
частникам требования, предъ
являются в равной мере ко всем
У
частникам
.

1.3.3.

Организатор
,
вправе на любом этапе
закупки проверить соответствие
У
частников и
привлекаемых ими соисполнителей (
субподрядчиков) требованиям, установленным в
Документации
, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей,
технологического оборудования и трудовых ресурсов.

1.3.4.

Заказчик, Организатор при проведении закупок товаров, работ, услуг в случае, если
э
то предусмотрено
в разделе 5
, при прочих равных условиях обеспечивает приоритет закупок у
непосредственных производителей (подрядчиков, исполнителей), а также преимущество закупок
нефте
-

и газохимической продукции у производителей, зарегистрированных на те
рритории
Российской Федерации
.

1.3.5.

Заказчик, Организатор при проведении закупок автомобильной,
сельскохозяйственной, дорожно
-
строительной и коммунальной техники, продукции
транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей
промышленно
сти, а также металлопродукции может предусмотреть в
разделе 5

требовани
е

об
осуществлении таких закупок преимущественно у российских производителей, за исключением
случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов
.

1.4.

Треб
ования к субподрядчикам (соисполнителям)

1.4.1.

Объем субподрядных работ (услуг)
не должен превышать 70 % от общего
объема договора

(если иное не предусмотрено техническим заданием, раздел
5
).

7


1.4.2.

Участники могут привлекать субподрядчиков (соисполнителей) при условии

соблюдения требований к субподрядчикам (
соисполнителям), установленных
Документацией
.

1.4.3.

Требования

к
У
частникам
(п. 1.
3
)
также установлены к
субподрядчикам

(
соисполнителям
), привлекаемым
У
частником для исполнения договора
.

1.4.4.

У
частник должен представить в сост
аве своей
Заявки

документы, подтверждающие
соответствие предложенного субподрядчика (соисполнителя) требованиям, предъявляемым к
У
частникам.

1.4.5.

Установленные к привлекаемым для исполнения договора
субподрядчикам


оисполнителям
)

требования
, предъявляются в ра
вной мере ко всем
субподрядчикам

(
соисполнителям
)
.

1.4.6.

У
частник должен включить в свою
Заявку

подробные сведения обо всем объеме
работ (услуг), который он предполагает закупить по субдоговорам, указав процент субдоговора к
объему закупки, и привести подробную
информацию о своих субподрядчиках (соисполнителях),
которых он предполагает нанять для выполнения договора.

1.4.7.

Участник должен представить в составе своей
Заявки

заполненную
в соответствии
с п.
4
.4.
4

Документации
форму «Информация о субподрядчике»
.

1.4.8.

Участник д
олжен представить в составе своей
З
аявки

письма субподрядчиков
,

(соисполнителей) в которых указывается:

-

что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что
У
частник

предлагает его в
качестве субподрядчика (соисполнителя);

-

что в случае признания
З
а
явки

У
частника

лучшей
, субподрядчик (соисполнитель) готов
обеспечить
поставку товара,
выполнение необходимых работ (оказания услуг), указанных в
З
аявке
, в указанные сроки;

-

что условия будущего договора между
У
частником

и субподрядчиком (соисполнителем)
с
огласованы.

1.5.

Участие в
З
апрос
е предложений коллективных
У
частников

1.5.1.

Если
Заявка

подается коллективным
У
частником, дополнительно должны быть
выполнены нижеприведенные требования.

1.5.2.

Каждая организация, входящая в состав коллективного
У
частника, должна
отвечать т
ребованиям
п. 1.3
.

1.5.3.

Организации, представляющие коллективного Участника, заключают между собой
договор простого товарищества (иное соглашение, позволяющее объединить

юридических и/или
физических лиц для выполнения заказа) соответствующий нормам Гражданског
о кодекса
Российской Федерации и отвечающий следующим требованиям
:

1.5.3.1.

В

договоре

должны быть четко определены права и обязанности сторон как в
рамках участия в
Запросе

предложений, так и в рамках исполнения договора
.

1.5.3.2.

В

договоре

должно быть приведено четкое ра
спределение номенклатуры,
объемов, стоимости и сроков выполнения работ, оказания усл
уг между членами коллективного
У
частника
.

1.5.3.3.

В

договоре

должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет
интересы каждой из организаций, входящих в
состав
коллек
тивного
У
частника, во
взаимоотношениях с
Организатором
,
в том числе подает
Заявку

от имени коллективного

У
частника, направляет в адрес
Организатора

разъяснения положений
Заявки

и т.д.

1.5.3.4.

В

договоре

должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой
о
рганизации по обязательствам, связанным с участием в
Запросе

предложений, и солидарная
ответственность за своевременное и полное исполнение договора
.

1.5.3.5.

Д
оговор

долж
ен

предусм
атривать
, что все операции по выполнению договора в
целом, включая платежи, совершаю
тся исключительно

с лидером, однако, по желанию
Организатора

или по инициативе лид
ера коллективного
У
частника, при условии получения
согласования
Организатора
,
данная схема может быть изменена
.

1.5.4.

Договор

о создании коллективного
У
частника не
должен

изменятьс
я без одобрения
Организатора
.

Организатор

мо
жет
, по своему усмотрению, дисквалифиц
ировать любого
коллективного
У
частника, который внес

такие изменения без одобрения
Организатора
.

8


1.5.5.

Любая организация может входить только в одного коллективного
У
частника и не
имеет права принимать участие в данном
Запросе

предложений самостоятельно.

1.5.6.

В связи

с вышеизложенным коллективный
У
частник готовит
Заявку

с учетом
следующих дополнительных требований:

1.5.6.1.

Заявка

должна включать сведения, подтверждающие соответств
ие каждого
член
а коллективного
У
частника установленным требованиям
.

1.5.6.2.

Заявка

подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на
то, что он предс
тавляет интересы коллективного
У
частника
.

1.5.6.3.

В

состав
Заявки

дополнительно включается заверенная копия соглашения
меж
ду организациям
и, составляющими коллективного
У
частника
.

1.5.6.4.

Заявка

дополнительно должна включать сведения о распределении
номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ, оказания усл
уг между членами
коллективного
У
частника (в произвольной форме).

1.6.

Офи
циальный источник информации о
З
апросе предложений

1.6.1.

В Единой информационной системе
в
установленные
сроки размещаются:
Извещение
,
Документация
, изменения, вносимые в
такие
Извещение

и
Документацию
,
разъяснения такой
Документации
,

протоколы, составленные

в ходе закупки, а также иная
информация, предусмотренная
Положением
к размещению
в Единой информационной системе
.
При этом,
в Единой информационной системе

осуществляется
официальная публикация данной
информации
, иные

публикации указанных документов являю
тся копиями.

1.6.2.

У
частники самостоятельно должны отслеживать опубликованные
в Единой
информационной системе

разъяснения и изм
енения
Документации
, информацию о принятых
в

ходе
запроса

предложений реш
ениях
Организатора
.

1.7.

Запрос предложений с разбиением на лоты

1.7.1.

В
случае проведения
З
апроса предложений по лотам (в соответствии с
И
звещением) У
частник может подать
З
аявку

на любой лот, любые несколько лотов или все лоты
по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть
подача
З
а
явки

на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

1.7.2.

В случае подачи
З
аявки

на несколько лотов
в обязательном порядке
должны быть
соблюдены следующие требования:

-

п
исьмо о подаче оферты (Форма 1) должно содержать указание номера и назван
ия
каждого лота, а в качестве общей суммы


сумму по каждому из лотов
;

-

техническое предложение (Форма 5) и коммерческое

предложени
е

(
Форма

6
) должн
ы

быть подготовлен
ы

отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

1.7.3.

Рассмотрение и оценка

заявок

будет осуществляться раздельно и независимо по
каждому из лотов.

По каждому лоту должен быть заключен отдельный договор.

1.7.4.

В случае если по нескольким лотам лучшими определены
З
аявки одного и того же
У
частника, с таким
У
частником по каждому лоту долже
н быть заключен отдельный договор
.

1.8.

Претензионный порядок

1.8.1.

Все споры и разногласия между
У
частником и
О
рганизатором подлежат
урегулированию в претензионном порядке. В этом случае, срок рассмотрения претензии
составляет
15

(
пятнадцать
) календарных дней с моме
нта ее получения.

1.9.

Отказ от проведения
З
апроса предложений

1.9.1.

Заказчик
, Организатор

вправе

отказаться от проведения
З
апроса предложений, а
также завершить процедуру
З
апроса предложений без заключения договора по его результатам в
любое время

без объяснения пр
ичин
, при этом

Заказчик,

Организатор
не возмеща
е
т У
частнику
расходы, понесенные им в связи с участием в процедур
е

З
апроса предложений.

1.9.2.

Извещение

об отказе от проведения
З
апр
оса предложений размещается
в Единой
информационной системе
.

9


1.9.3.

После размещения изве
щения об отказе
от проведения З
апроса предложений
Организатор, Заказчик

возвраща
е
т обеспечение З
аявки в случ
ае, если оно было представлено
У
частником, в порядке, предусм
отренном настоящей Д
окументацией.

1.10.

Прочие положения

1.10.1.

Организатор
, Заказчик

обеспечива
ю
т к
онфиде
нциальность всех полученных от
У
частников

сведений, в том числе содержащихся в
З
аявках. Предоставление этой информации
другим
У
частникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федер
ации.

1.10.2.

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные

с подготовкой и подачей
своих заявок, а
О
рганизатор
, Заказчик

по этим расходам не
отвеча
ю
т и

не име
ю
т

обязательств,
не
зависимо от хода и результатов
З
апроса предложений
.

1.10.3.

Никакие претензии
к
Органи
затору
, Заказчику
, связанные с дополнительными
платежами или увеличением сроков
поставок,
выполнения работ (оказани
я

услуг), не будут
при
ниматься на том основании, что
У
частник не понимал какие
-
либо вопросы.

10


Раздел 2
.

Порядок проведения
З
апроса предложений

2.1.

Общий порядок проведения открытого
З
апроса предложений

2.1.1.

Основанием для проведения
О
рганизатором

Запроса

предложений является
утвержденная годовая комплексная программа закупок
О
бщества
.

2.1.2.

Запрос

предложений проводится в следующей последовательности:

-

объя
вление
З
апроса предложений

(п. 2.2)
;

-

прием заявок, вскрытие заявок

(
п. 2.1
4, 2.16
)
;

-

рассмотрение и оценка заявок
(
п. 2.
18
,
.
2.
19
)
;

-

уторговывание цен заявок (при необходимости)

(п. 2.1
7
)
;

-

принятие решения о результатах
З
апроса предложений

(п. 2.2
0
)
;

-

публикация информации о результатах
З
апроса предложений

(п. 2.2
1
)
;

-

подписание договора с
У
частником, представившим лучшую
З
аявку

(п. 2.2
3
)
.

2.2.

Объявление
З
апроса предложений

2.2.1.

Датой начала проведения
З
апроса предложений является опубликованно
е

в Единой
инф
ормационной системе

И
звещение. Номер

И
звещения
формируется автоматически при
публикации информации о
Запросе

предложений
в Единой информационной системе
.

2.2.2.

Одновременно с
И
звещением
в Единой информационной системе

публикуется
настоящая
Д
окументаци
я
.

2.2.3.

Иные

п
убликации
не являются
о
фициальными и не влекут никаких последствий
для
З
аказчика.

2.2.4.

Со дня размещения
в

Единой информационной системе

Извещения

О
рганизатор

на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух раб
очих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
копию
Документации

в печатном виде в соответствии с порядком, указанным в
Извещении
.

2.3.

Подготовка з
аявок

на участие в
З
апросе предложений

2.3.1.

Заявка должна включать
:

2.3.1.1.

Письмо

о подаче

оферты (
форма

1
раздела

4
)
.

2.3.1.2.

Опись

до
кументов, включенных
в
Заявку

(
форма

2
раздела

4
)
.

2.3.1.3.

Д
екларация соответствия У
частника

(
форма

3
раздела

4
)
.

2.3.1.4.

Заполненные
формы
(
4
.4.1

4
.4.
9
)

и документы
,
подтверждающие
соответствие
У
част
ника требованиям
Документации

(
4
.4.
10)

(
форм
а 4
раздела

4
)
.

2.3.1.5.

П
ри наличии субподрядчиков (соисполнителей)


заполненные формы и
документы (учредительные, финансовые и т.д.), подтверждающие соответствие субподрядчика
(соисполнителя), предлагаемого
У
частником к выполне
нию договора, требованиям
Документации

(в соответствии с формой
4
.4.
4

и п. 1.4)
.

2.3.1.6.

Т
ехническое

предложение (
форма

5
раздела

4
)
.

2.3.1.7.

К
оммерческое

предложение (
форма

6

раздела

4
)
.

2.3.1.8.

Дополнительные

и информационные материалы (при наличии).

2.3.2.

Каждый документ, входящий в
Заявку
, должен быть подпи
сан лицом, имеющим
право в соответствии с
действующими нормативными документами и
законодательством
Российской

Федерации действовать от лица
У
частника без доверенности, или надлежащим
образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее


уполн
омоченно
е

лица).
В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к
Заявке

(данное т
ребовани
е

не распространяются на нотариально заверенные копии документов
)
.

2.3.3.

Каждый документ, входящий в
Заявку
, должен быть скреплен печатью
У
частника

(при на
личии у Участника такой печати). Данное

т
ребовани
е

не
распространяется

на
нотариально заверенные копии документов
.

2.3.4.

Все страницы Заявки подлежат сквозной нумерации. Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д. не производится
.

11


2.3.5.

Подаваемая заявка, в обязат
ельном порядке, сопровождается описью документов. В
случае отсутствия описи документов Организатор, не несет ответственности перед Участником
за комплектность предоставленной им Заявки
.

2.3.6.

Никакие исправления в тексте
Заявки

не имеют силу, за исключением тех
случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить»
,

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением

и
скреплен
ы

печатью
У
частника

(при наличии у Участника такой печати)
.

2.3.7.

При наличии
расхождений между суммой, указанной в письме о подаче
оферты

и
суммой, указанной в
торгов
ой

систем
е

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ, предпочтение отдается сумме,
указанной в письме о подаче
оферты
.

2.3.8.

При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами,
пред
почтение отдается сумме, выраженной словами
.

2.3.9.

При наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой,
полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество имеет
единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мне
нию
О
рганизатора
, совершенно
очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке.
В таких случаях преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна быть
исправлена
.

2.3.10.

Организатор вправе не обращать внимания на
мелкие недочеты, несоответствия и
погрешности, которые не оказывают существенного вл
ияния на условия, предлагаемые
У
частником и на возможности
У
частника, связанные с выполнением обязательств по договору.

2.3.11.

Предполагается, что
У
частник изучил все инструкции,
формы, условия,
технические требования и другую информацию, содержащуюся в
Документации
. Неполное
предоставление информации, запрашиваемой в
Документации
, или же подача
Заявки
, не
отвечающей всем требованиям
Документации
, может привести к отклонению его
За
явки
.

2.3.12.

В случае если по каким
-
либо причинам
У
частник не может представить требуемый
Документацией

документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения
Орга
низатору

о

соответствии
У
частника данному требованию. Такая справка будет
рассмот
рена
Комиссией
, однако она не заменяет
непредставленный
документ.

2.4.

Альтернативные предложения

2.4.1.

Альтернативным предложением признается дополнительное предложен
ие, которое
подаетс
я в составе
Заявки

вместе с основным предложением и содержит альтернативные
решения технических, финансовых или организационных аспектов основного предложения.
Альтернативное предложение


это опцион по отдельным аспектам (элементам) основного
предложения
,

добровольно предлагаемый
У
частником на выбор
Заказчика
. При этом
альтернативные предложения могут рассматриваться только при наличии основного
предложения и не могут различаться только ценой (изменение цены такого предложения может
являться лишь следствие
м

его отличий от основного предложения по техническим,
юридическим, финансовым либо организационным условиям). Все альтернативные предложения
должны подаваться только в составе

Заявки

и не могут рассматриваться, если они сделаны после
око
нчания срока подач
и
з
аявок, а также после их вскрытия
.

2.4.2.

Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе
Заявки

(указываются те пункты, главы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются
альтернативные).

2.4.3.

Альтернативное предложение может содержать с
ущественно иные коммерческие
условия
поставки товара,
выполнения р
абот

(оказания услуг)

за исключением
некомплектной
поставки товара,
частичного выполнения
р
абот

(оказания услуг)
.

2.4.4.

Участники, представившие основное предложение
Заявки

и желающие предложить
а
льтернативные технические решения по сравн
ению с требованиями
Документации
, должны
предоставить
Организатору

всю необходимую информацию для проведения техническо
й и
финансовой оценки: условия д
оговора, спецификации, чертежи, расчеты и затраты на
выполнение

тех работ, в которые внесены изменения и другие необходимые сведения.

12


2.4.5.

Факт наличия в составе
Заявки

альтернативных предложений должен быть четко
отражен в
письме

о подаче оферты. Если альтернативные предложения сопровождаются
увеличением

или уменьшением
итоговой цены
Заявки

(относительно основного предложения),
то это
также
должно быть четко указано в
письме

о подаче оферты и иных документах
Заявки
,
где это необходимо.

2.4.6.

Альтернативные предложения, отличающиеся только ценой, не рассматриваются.

2.5.

Требования к

сроку действия
З
аявки

2.5.1.

З
аявка действительна в течение срока, указанного
У
частником в письме о подаче
оферты. В любом случае этот срок должен быть не менее чем
120 дней

со дня, следующего за
днем проведения процедуры вскрытия поступивших на
Запрос

предложен
ий
Заявок
.

2.5.2.

Комиссия

вправе не рассматривать
З
аявку с меньшим сроком действия
З
аявки
.

2.6.

Требования к языку
З
аявки

2.6.1.

Все документы, входящие в
Заявку
, должны быть подготовлены на русском языке.

2.6.2.

Докум
енты, оригиналы которых выданы
У
частнику третьими лицами
, а так
же
любые

вспомогател
ьные документы, представленные
У
частником

на ином языке,

могут быть
представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на
русский язык (в специально оговоренных случаях


апостилированный). При выявл
ении
расхождений между переводом

на русский язык

и ориг
иналом документа на ином языке
Комиссия

буд
ет

принимать решение на основании перевода на русском языке.

2.6.3.

Комиссия

вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

2.7.

Требования к валюте
З
аявки

2.7.1.

Все ценовые предложения, входящие в
Заявку
, должны быть выражены в
российских рублях

(если в Извещении не указана
иная

валюта)
.


2.7.2.

Докум
енты, оригиналы которых выданы
У
частнику третьими лицами с
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут б
ыть представлены в валюте
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих
сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным
банком РФ, с указанием такового курса и даты его уст
ановления
.


2.7.3.

Комиссия

впр
аве не рассматривать документы

с
выражением сумм денежных
средств в иных валютах

(если в Извещении не указана иная валюта
)
.

2.8.

Начальная

(максимальная) цена

договора (предмета закупки)

2.8.1.

Сведения о
начальной

(максимальной) цен
е предмета
закупки приведены в
Извещении
.

2.8.2.

В
случае если цена, заявленная в
Заявке
, превысит установленную
начальную

(максимальную) цену

предмета закупки
,

Комиссия

вправе

отклонить такую
Заявку
.

2.9.

Порядок формирования цены
З
аявки (цены лота)

2.9.1.

Цена
Заявки

должна включать
в себя все расходы и риски, связанные с
выполнением
р
абот,
оказанием
услуг
(
поставкой
о
борудования и
м
атериалов
, в т.ч. расходы на
страхование, перевозку и т.д.)
, определенных в
разделе 5
. При этом в цену
Заявки

включаются
любые сборы и пошлины, расходы и
риски, связанные с выполнением д
оговора, в т.ч.
гарантийного срока эксплуатации.

2.9.2.

В цену
Заявки

не включается налог на добавленную стоимость (НДС),
уплачиваемый согласно законодательству Р
оссийской
Ф
едерации
.

2.9.3.

Цена д
оговора
будет
рассчитывается путем прибавл
ения к цене
Заявки

суммы
н
алога на добавленную стоимость (НДС)
согласно законодательству Р
оссийской
Ф
едерации
.

2.9.4.

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
будет
осуществляться

по цене, установленной договором, заключенным по результат
ам
З
апроса
предложений
. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения заключенного договора.

13


2.10.

Обеспечение исполнения условий
обязательств

2.10.1.

Сведения о требованиях к обеспе
чению исполнения обязат
ельств, связанных с
участием в
запросе

предложений и подачей
Заявки
, содержатся
в
И
звещении
.

2.11.

Разъяснение положений Д
окументации

2.11.1.

Любой потенциальный
У
частник
с даты публикации
И
звещения
,

и не
позднее
,

чем
за
три

рабочих

дн
я

до даты ок
ончания подачи
заявок
,
вправе
направить
Организатору

в
письменной форме

или в форме электронного документа

запрос

о разъяснении положений
Документации
.


2.11.2.


Запрос формируется по следующей форме:



Изучив документацию о запросе предложений


_____
_
____
___ Лот

№ _______
_
_
____
,
просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов
:


№ п/п

Вопрос

1.


2.


3.


……



2.11.3.

К
опии запросов о разъяснении положений
Документации необходимо

направить на
электронный адрес
контактного лица
Заказчика
,
Орга
низатора, указанный в
Извещении.

2.11.4.

Организатор ответит
(
в письменной форме или в форме электронного документа
)
на любой письменный
запрос

У
ча
стника

или потенциального Участника
, касающийся
разъяснения
Документации
, полученный не позднее установленного в
п. 2
.1
1
.1

срока для
запроса

разъяснений
.

При этом, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений может быть
продлен Заказчиком, Организатором.

2.11.5.

Разъяснения
положений
Документации

размещаются
в Единой информационной
системе

не позднее
,

чем в течение трех д
ней со дня предоставления указанных разъяснений
.


2.12.

Внесение изменений в Д
окументацию

и продление срока подачи заявок

2.12.1.

До истечения ср
ока подачи заявок на участие в
Запросе

предложений
Заказчик
,
О
рганизатор

может внести изменения в
Извещение

и
Документацию
.

2.12.2.

Л
юбое изменение
Документации

является неотъемлемой ее ч
а
стью.

2.12.3.

До начала проведения процедуры вскрытия заявок на участие в
Запросе

предложений
Заказчик
,
О
рганизатор

вправе продлить срок подачи заявок на участие в
Запросе

предложений и соответственно перенест
и дату и время проведения процедуры вскрытия заявок.

2.12.4.

До подведения итогов закупки
Заказчик
,
О
рганизатор

вправе изменить

дату
рассмотрения предложений
У
частников и подведения итогов
Запросов

предложений
.

2.12.5.

Изменения, вносимые в
Извещение

и

Документацию

разме
щаются
в Единой
информационной системе

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о
внесении указанных изменений
.

При этом, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений
может быть продлен Заказчиком, Организатором.

2.13.

Количество з
аявок

2.13.1.

Каждый
У
частник

может подать только одну
З
аявку

либо от своего имени, либо в
составе коллективного
У
частника.

2.13.2.

В случае установления факта подачи одним
У
частником двух и более заявок при
условии, что

поданные ранее
Заявки

таким
У
частником
не отозваны, все
З
аявки

такого
У
частника, поданные в отношении данного
Запроса

предложений, не принимаются к
рассмотрению
.


14


2.14.

Подача з
аявок и их прием

2.14.1.

Участники подают свои
З
аявки

в электронной форме
через
торговую систему
ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ

в сроки, указанные в
И
звещении
, в соо
тветствии с правилами и
регламентами, действующими в торгов
ой

систем
е

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
.

2.14.2.

Заявк
а

поданн
ая

в бумажном виде в на
рушение порядка, установленного
Д
окументацией, не принима
е
тся к рассмотрению и возвраща
е
тся отправителю, подавшему такую
З
аявку по ад
ресу, указанному на конверте.

2.14.3.

Все документы, входящие в
З
аявку
, размещенную
У
частником

через
торговую
систему ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
, должны быть представлены в доступном для прочтения
формате
(
pdf
,
tif

и т.д.)

и подписаны электронной цифровой подписью или усилен
ной
квалифицированной электронной подписью.

2.14.4.

Документы на электронной торговой площадке размещаются архивными
электронными файлами в форматах ZIP либо RAR, содержащих документы
З
аявки

с
присвоенными соответствующими наименованиями согласно описи
З
аявки

У
ча
стника
.
При этом в соответствии с регламентом торгов
ой

систем
е

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ

размер
одного размещаемого архивного файла не должен превышать 10
М
б
, при этом количество
архивных файлов не ограничивается.

2.14.5.

Все
документы
, размещ
аемые

Участником
через торговую

систему
ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
, должны быть оформлены следующим образом:

-

порядок

размещения документов должен соблюдаться в строгом соответствии с п.

2.3;


-

при

большом объёме архивируемой информации допускается дробление файла для
корректн
ого сохранения и от
ображения
в
торгов
ой

систем
е

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
. При этом, имя

файла должно содержать название документа с

указанием страниц размещения (
например
: 1
-
5
Письмо о подаче оферты.pdf
;

6
-
15 Техническое предложение.pdf

и т.д.
).

2.14.6.

Организатор принимает
Заявки

до времен
и и даты, указанных в
Извещении
.

Заявка,
поступившая после истечения срока подачи заявок, не рассматривается.

2.15.

Изменение, дополнение и отзыв
З
аявки

У
частником

2.15.1.

Участник может изменить, дополнить или отозвать свою
Заявку

после ее подачи
при условии, что
О
рган
изатор

получит письменное уведомление о замене, дополнении или
отзыве предложения до истечения, установленного в
И
звещении

срока подачи заявок

в
соответствии с правилами и регламентами, действующими в торгов
ой

систем
е

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
.

2.15.2.

Изменения, дополнения

и отзывы Заявок
, поступивш
ие

после истечения срока
подачи заявок, не рассматрива
ю
тся
.

2.16.

Вскрытие поступивших на З
апрос предложений
заявок

2.16.1.

В
скрытие

заявок

осуществляется
в автоматическом режиме чере
з
торговую
систем
у

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ

в соответствии с регламен
том работы торговой системы

в день,
час и месте, указанные
в
Извещении
.

2.16.2.

В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в
З
апросе предложений
не подано ни одной
З
аявки,
О
рганизатор

вправе признать
З
апрос предложений несостоявшимся.

В случае призн
ания
З
апроса предложений несостоявшимся
О
рганизатор вправе провести
повторный
З
апрос предложений
.

2.16.3.

В случае если по истечении срока подачи
З
аявок на участие в
З
апросе предложений
подана только одна
З
аявка, то такая
З
аявка вскрывается, проводится ее анал
из в

порядке,
установленном Д
окументацией.

2.17.

Уторговывани
е

цен з
аявок

2.17.1.

На основании решения
К
омиссии
О
рганизатор

вправе проводить

процедуру
уторговывания
цен заявок
(процедуру добровольного снижения цен заявок в целях повышения
их предпочтительност
и

для
Заказчик
а
)
.

Комиссия

вправе неоднократно принимать решения о
проведении процедуры уторговывания.

2.17.2.

Организатор проводит процедуру
уторговывания

через
торговую систем
у

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ.

Организатор направляет всем
У
частникам, чьи
З
аявки не были отклонены,
15


приглашения
принять участие в процедуре уторговывания с указанием места и времени ее
проведения.

2.17.3.

Участник, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не участвовать в
ней. В этом случае его
З
аявка

остается действующей с заявленной в ней ценой либо с ценой,
объявл
енной на предыдущей процедуре уторговывания.

2.17.4.

Для участия в
процедуре уторговывания

У
частник подает
через
торговую
систем
у

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ

в сроки, указанные в
приглашении к уторговыванию
, в соответствии с
правилами и регламентами, действующими в
торговой с
истеме
ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
, а также
в
соответствии с требованиями, установленными в
Д
окументации

следующие документы
:

-

письмо

о подаче оферты на участие в процедуре уторговывания (форма
7

раздела
4
);

-

новое

коммерческое предложение

(
форма

6

раздела
4
).

В
нов
ом коммерческом
предложении должна быть указана цена соответствующая цене, указанной в письме о подаче
оферты на участие в процедуре уторговывания.
Новое

коммерческое предложение
не должно
повлечь за собой изменение иных условий Заявки
.

2.17.5.

Вскрытие
новых ком
мерческих предложений

осуществляется в автоматическом
режиме через торговую систему ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ в соответствии с регламентом работы
торговой системы в день, час и месте, указанные в
приглашении к уторговыванию
.

2.17.6.

Цена, полученная в ходе уторговывания, оф
ормляе
т
ся протоколом и будет
считаться окончательным предложением цены для каждого
У
частника
, принявшего участие в
процедуре уторговывания
.

2.17.7.

Изменение цены в сторону снижения
не должно повлечь за собой изменение иных
условий
З
аявки.

Предложения
У
частника

по

повышению цены не рассматриваю
т
ся, такой
У
частник

также считается не участвовавшим в уторговывании.

2.17.8.

При обнаружении нарушений в
письме

о подаче оферты на участие в процедуре
уторговывания
, любая цена
У
частника
, заявленная в ходе уторговывания, не принимае
тся, и он
считается не участвовавшим в процедуре

уторговывания
.

2.18.

Анализ и рассмотрение заявок на участие в
З
апросе предложений

2.18.1.

Организатор

вправе привлекать к анализу и рассмотрению заявок экспертов


профил
ьные структурные подразделения О
бщества, сторонних

лиц, обладающих специальными
знаниями по предмету закупки.

2.18.2.

Организатор
,
проводит анализ
З
аявки на соответ
ствие обязательным требованиям
Д
окументации, в том числе на:

-

соответствие предмета
З
аявки пре
дмету закупки, указанному в Д
окументации, в том
числе п
о количественным показателям (количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг; сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг)

(раздел
5
)
;

-

наличие и надлежащее оформление
документов, определенных Д
окументацией

(разделы
4

и
5
)
;

-

наличие обеспечения
З
аявки, если в
И
звещении

установлено данное требование;

-

согласи
е

У
частника с условиями про
екта договора, содержащегося в Д
окументации;

-

не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся
предм
етом заку
пки), содержащегося в З
аявке, над начальной (максимальной) ценой предмета
З
апроса предлож
ений (договора), установленной О
рганизатором;

-

отсутствие сведений об
У
частниках и их соисполнителях (субподрядчиках) в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение

которых осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации
(
http://rnp.fas.gov.ru
);

-

о
бладание У
частниками исключительными правами на объекты интеллектуал
ьной
собственности, если в связи с исполнением договора
З
аказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения
литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на

финансирование
проката или показа национального фильма

(
если данное требование установлено в разделе
5
)
;

-

соответствие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона №

209
-
ФЗ от
24.07.
2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
» (в
случае, если Участниками Запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего
16


предпринимательства, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №

1352
от 11.12.2014)
;

-

наличие у У
частников

соответствующих производственных мощностей,
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной
компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг,
являющихся предметом закупки

(
если данное тр
ебование установлено в разделе 5
)
;

-

осуществление
У
частниками за последние три года, предшествующих дате окончания
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок товаров, выполнение работ
(оказа
ние услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ (оказанию услуг),
являющихся предметами закупок

(
если данное требование установлено в разделе
5
)
.

2.18.3.

Организатор вправе запросить
У
частников о предоставлении разъяснений
положений, поданных ими заяво
к.

2.18.4.

Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и
погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые
У
частником и на возможности
У
частника, связанные с выполнением обязательств по договору.

2.18.5.

По рез
ультатам анализа заявок и про
верки информации об
У
частниках
О
рганизатор представляет
К
омиссии информацию для принятия решений, в том числе
предложения по отклонению
З
аявки в случа
е несоответствия У
частника обязательны
м
требованиям, установленным в Д
окумент
ации по основаниям, указанным в п. 2.
18
.9
.

2.18.6.

По результатам анализа
З
аявок и проверки информа
ции об
У
частниках,
проведенных О
рганизатором,
К
омиссия вправе отклонить
З
аявку в следующих случаях:

-

несоответствия предмета
З
аявки
предмету закупки, указанному в Д
окументации, в том
числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг; сроков поставки, выполнения работ, оказания услуг)

(раздел
5
)
;

-

отсут
ствия документов, определенных Д
окуме
нтацией

(разделы
4

и
5
)
;

-

отс
утствие обеспечения, если в
И
звещении

установлено данное требование;

-

несогласия
У
частника с условиями про
екта договора, содержащегося в Д
окументации;

-

наличия предложения о цене договора (цене лота) (товаров, работ, услуг,
являющихся
предметом закупки), превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора
(лота);

-

установления факта подачи одним
У
частником двух и более
З
аявок при условии, ч
то
поданные ранее
З
аявки таким У
частником не отозваны;

-

установление фа
кта подачи Заявки на часть лота по отдельным его позициям или на
часть объема лота в соответствии с п. 1.7;

-

установления факта указания меньшего срока действия
З
аявки

в соответствии с п.

2.5
;

-

наличия документов не переведенных на русский язык

в соответ
ствии с п. 2.6
;

-

наличия документов с выражением сумм денежных средств в валюте, отличающейся от
установленной в п.
2.7;

-

непредставления
У
частником О
рганизатору письменных разъяснений положений
поданной им

З
аявки по письменному запросу О
рганизатора, в т
ом числе несогласия с
исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными
словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в
результате умножения единичной расценки на количество;

-

наличи
е сведений об У
частнике и его соисполнител
ях

(субподрядчиках) в реестре
недобросовестных поставщиков
, ведение котор
ого

осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации
(
http://rnp.fas.gov.ru
)
;

-

в случае выявления недостове
рных сведений в представленной У
ча
стником
З
аявке,
несоответствия У
частника, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей
(субподрядчиков
) установленным Д
окуме
нтацией тре
бованиям к У
частникам, соисполнителям
(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
ус
луг требованиям, установленным Д
окументацией к товарам, работам,

услугам, являющихся
предметом З
апроса предложений;

17


-

нео
бладание
У
частниками исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора
З
аказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения
литературы или
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование
проката
или показа национального фильма

(
если данное требование установлено в разделе
5
)
;

-

несоответствие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона №

209
-
ФЗ

от
24
.07.
2007

«
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
» (в
случае, если Участниками Запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1352
от 11.12.2014
)
;

-

отсутствие у У
частников соответствующих производственных мощностей,
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной
компетентности для прои
зводства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг,
являющихся предметом закупки

(
если данное требование установлено в разделе
5
)
;

-

неосуществление У
частниками за последние три года, предшествующих дате окончания
срока подачи заявок на участие

в конкурентной закупке, поставок товаров, выполнение работ
(оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ (оказанию услуг),
являющихся предметами закупок

(
если данное тр
ебование установлено в разделе 5
)
.

2.18.7.

В случае если по результатам ана
лиза з
аявок и проверки информации об
У
частниках
Комиссией отклонены все
З
аявки, К
омиссия приним
ает решение о признании такого
З
апроса предложений несостоявшимся.

2.18.8.

В случае если Д
окументацией предусмотрено два и более лота,
З
апрос
предложений признается нес
остоявшимся только в отношении того лота, по которому принято
решение об отклонении всех заявок в отношении этого лота.

2.18.9.

В случае, если было принято решение об отклонении заявок, оцениваются только
Заявки, которые не были отклонены.

2.18.10.

В случае если по резуль
татам анализа заявок только одна
З
аявка не была
отклонена, то такая
З
аявка оценивается в порядке, уста
новленном Д
окументацией.

2.19.

Оценка
З
аявок на участие в
З
апросе предложений

2.19.1.

Оценка заявок осуществляется с использованием нижеуказанного в таблице
критерия:


Критерий оценки заявок

Значимость критерия оценки

Цена договора

100%


Итоговая оценка заявок по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по
результатам оценки с учетом значимости критерия.

Оценка, присуждаемая Заявке по критерию «Цена дог
овора», определяется как отношение
разницы между начальной (максимальной) ценой договора, установленной в Документации, и
ценой, предложенной в Заявке, к начальной (максимальной) цене договора, умноженной на 100.

Расчет оценки проводится по следующей форм
уле:



Ra
i
=

A
max

-

A
i

x

100


A
max

где:

Rai



-


оценка, присуждаемая i
-
й Заявке по указанному критерию;

A
max


-

начальная (максимальная) цена договора, установленная в Документации;

Ai
-

предложение i
-
го Участника по цене договора.


2.19.2.

На о
сновании результатов оценки заявок каждой Заявке присваивается порядковый
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора.

18


2.19.3.

Лучшей Заявкой признается предложение Участника набравшего максимальное
количество балл
ов по критерию «Цена договора» и которой присвоен первый порядковый номер.

2.19.4.

При прочих равных условиях приоритетом обладают Заявки непосредственных
производителей.

2.19.5.

В случае, если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения
договора и Заявк
и таких Участников набрали одинаковое количество баллов, меньший
порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих
такие же условия. Время поступления Заявок определяется в этом случае по дате и времени
подачи Заявок
в торговой системе ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ.

2.20.

Принятие решения о результатах
З
апроса предложений

2.20.1.

Решение о результатах
З
апроса

предложений принимается
К
омиссией
.

2.20.2.

На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
К
омиссией

могут быть приняты след
ующие решения:

-

об определении лучшей
З
аявки;

-

о проведении уторговывания цен заявок на участие в
З
апросе предложений;

-

об отклонении всех заявок и признании
З
апроса предложений несостоявшимся;

-

об отказе от проведения
З
апроса предложений;

-

о проведен
ии дополнительного анализа и оценки заявок.

2.20.3.

Решение
К
омиссии

оформляется протоколом
.

2.21.

Публикация п
ротокол
ов, составляемых

в ходе
проведения
З
апроса
предложений

2.21.1.

Протоколы, составляемые в ходе проведения
З
апроса предложений, размещаются
О
рганизатором

в Единой

информационной системе

не позднее чем через три рабочих дня со дня
подписания таких протоколов
,
а
также

в

торгов
ой

систем
е

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ
.

2.22.

Уведомление
У
частников о результатах
З
апроса предложений

2.22.1.

Организатор
через
торгов
ую

систем
у

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ

уведомл
яет
всех
У
частник
ов о результатах З
апроса предложений
.

2.23.

Заключение договора по итогам
З
апроса предложений

2.23.1.

Договор заключается на основании протокола по подведению итогов
З
апроса
предло
жений на условиях, указанных в Д
оку
ментации, и в
З
аявке, поданной У
частни
ком, с
которым заключается договор. Цена договора, заключаемого по итогам
З
апроса предложений, не
может превышать
цену

договора, указанную в
З
аявке

Участника
, с которым заключается
договор, и может быть снижена по соглашению сторон.

2.23.2.

Участник, представивши
й
З
аявку, признанную лучшей, в течение
5 рабочих дней,
со дня уведомления,

должен представить
З
аказчику

(местонахождение

З
аказчика:
119526,
г.

Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
)
подписанный им текст догово
ра на условиях,
содержащихся в Д
окумент
ации и представленной им
З
аявке.

2.23.3.

В случае если
У
частник, представивший
З
аявку, признанную лучшей, не
представил
З
аказчику

в установленный срок, подписанный со своей стороны проект договора,
подготовленный в соответствии с п.

2.2
3
.1

либо представил проект д
оговора несоответствующий
проекту договора, размещенному в настоящей Документации
, такой
У
частник считается
уклонившимся от заключения договора.

2.23.4.

Участник, представивший
З
аявку, признанную лучшей, в течение срока,
установленного договором, должен представи
ть
З
аказчику

обеспечение исполне
ния договора, в
случае, если в Д
окументации было установлено такое требование. Обеспечение исполнения
договора предоставляется в размере и форме, предусмотренными в
Д
окумент
ации.

2.23.5.

В случае если У
частник, представивший
З
аявку,

признанную лучшей, уклонился от
заключения договора, или не предоставил обеспечен
ие исполнения договора, если в
Д
окументации было установлено такое требование,
О
рганизатор

истреб
ует

предоставленное
У
частником обеспечение
З
аявки, если такое обеспечение был
о предусмотрено
Д
окументацией.
19


Комиссия вправе пересмотреть итоги
З
апроса предложений и определить другую лучшую
З
аявку, или рекомендовать провести новый
З
апрос предложений.

2.23.6.

В случае если по нескольким лотам лучшими определены
Заявки

одного и того же
Участ
ника
, с таким
У
частником по каждому лоту должен быть заключен отдельный договор
.

2.23.7.

Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями,
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.

2.23.8.

В случае если Участник ук
лонился от заключения договора или с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) расторгнуты договоры по решению суда в связи с существенными
нарушениями ими договоров сведения о таком Участнике или поставщике (исполнителе,
подрядчике) включаются в реестр недо
бросовестных поставщиков,
ведение котор
ого

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации

(
http://rnp.fas.gov.ru
).

2.24.

Обеспечение исполнения условий догово
ра

2.24.1.

Сведения о требованиях к обеспечению исполнения обязательств, связанных с
исполнением договора
,

содержатся
в
проекте договора

(
Раздел
3)
.

20


Раздел
3
.
П
роект д
оговора


ДОГОВОР №

(на выполнение ремонтных работ)


г.
Москва





«____» __________ 20
1
_

г.



Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»

(
ПАО
«Мосэнерго»
),

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________
, действу
ющего на
основании
_____________________
,

с одной стороны,

и

______________________ (______)
,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________________
, действующего на основании
________________, с другой стороны,
именуемые

в дальнейшем «Стороны
», заключили настоящий договор о нижеследующем
.


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор


настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изм
е
нения к
нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения
работ
,
в том числе все
дополнительные соглашения и приложения к нему.

Работы


все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с услови
я
ми
настоящего Договора.

Расходы (издержки) Подрядчика


обоснованные, осуществленные (п
онесенные), согласованные с Заказчиком и
документально подтвержденные затраты Подрядчика.

Этап Работ


ремонт отдельной единицы оборудования указанной в Графике ремонта оборудования (Приложение №
2 к Техническому заданию).

Материалы


материально
-
технич
еские ресурсы, включая материалы и запасные части, используемые Подрядчиком
при выполнении Работ по настоящему Договору. Качество материально
-
технических ресурсов должно
соответств
о
вать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ и оговоренн
ым в Техническом
задании тр
е
бованиям Заказчика.

Объект
1
-



Скрытые работы
-

работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта
,

и контроль за выполнением
которых (качеством, точностью) не может быть проведен после выполнения других работ.

Технологич
еская подготовка


деятельность Подрядчика, обеспечивающая технологическую г
о
товность к
выполнению Работ на Объекте на условиях, установленных технологическими и организационными реш
е
ниями.

Технологическое решение


техническое решение Подрядчика, в котор
ом определены оптимал
ь
ные значения
параметров технологических процессов выполнения Работ на Объекте для достижения заданных Зака
з
чиком
параметров технического состояния результата Работ.

Организационное решение


решение Подрядчика, в котором определены оп
тимал
ь
ная форма (порядок) и
последовательность производства Работ на Объекте для достижения зада
н
ных Заказчиком параметров технического
состояния результата Работ.

Исполнительная документация


комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненн
ых в
натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за
производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
оборудования, изделий, конструкций и материалов, примен
яемых при производстве Работ; акты об
освид
е
тельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных
конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы
производства Работ, акты закрытия разрешений

по видам Работ и другая документация, предусмотренная
строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.

Акт о приемке выполненных работ (этапа работ)


документ унифицированной формы (КС
-
2),
(утверждённой
Постановлением Госк
омстата России № 100 от 11.11.1999 г.)

свидетельствующий о приемке Заказчиком
выполненных работ (этапа работ).




1

Указывается адрес места проведен
ия работ


21


Справка о стоимости выполненных работ и затрат


документ унифицированной формы (КС
-
3)
(утверждённой
Постановлением Госкомстата России № 100 от
11.11.1999 г.)

по учету выполне
н
ных работ в стоимостном
выражении.

Ценник



нормативный документ, используемый по соглашению Сторон для определения стоимости Р
а
бот по
настоящему Договору.

Качество отремонтированного оборудования


характеристика техническо
го состояния оборудования
после ремонта и соответствия его требованиям НТД (далее
-

нормативно
-
техническая документация),
устанавливается на основании результатов испытаний и приемки оборудования из ремонта (п. 2.9.25 СО
34.04.181
-
2003).

Качество выполненн
ых ремонтных работ


характеристика организационно
-
технической деятельности
Подрядчика (п. 2.9.31 СО 34.04.181
-
2003).

Экономия Подрядчика
-

случаи, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые
учитывались при определении Цены Работ, в

том числе выполнение Работ особым способом с применением особых
методов и новых технологий, сокращению логистических расходов, в результате чего расходы Подрядчика на
ремонт значительно сокращаются без ухудшения качества выполненных Работ и используемых в

ходе Работ
материалов. Уменьшение объема Работ по Договору не считается Экономией Подрядчика.


1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей

2

настоящего Договора стоимости,
обязуется выполнить на свой риск, собственными и/ил
и привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на
Объекте ремонтные Работы
:
__________________________
.

1.2.

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3.

Объем, сроки выполнения работ (
отдельных этапов работ
),

содержание, параметры технического
состояния результата Работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, определяются в Техническом
задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
Плановых объемах и стоимости ремонтных работ

(Приложение № 3 к Те
хническому заданию), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.4.

Изменение и (или) уточнение объема и содержания Работ, стоимости и сроков их выполнения,
а также иных условий Договора, которые согласуют Стороны, допускается в форме дополнительн
ых
соглашений к настоящему Договору при условии сохранения неизменным предмета и Объекта
настоящего Договора.

1.5.

При отсутствии в дополнительных соглашениях к настоящему Договору по отдельным видам
Работ каких
-
либо специальных условий выполнения Работ, Сторо
ны руководствуются условиями
настоящего Договора.

1.6.

Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в следующие сроки:

Дата начала Работ:

«___» _________ 2015г.

Дата окончания Работ:
«____» _________ 2015г.

Сроки выполнения Работ могут бы
ть изменены по соглашению Сторон.

1.7.

Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика для выполнения части Работ по
настоящему Договору в объеме не превышающем 30 % от объема трудозатрат привлечь субподрядчика
(
-
ов) при соблюдении условий, изложенных
в п 4.5. настоящего Договора. При этом ответственность за
качество и сроки произведенных таким (
-
ими) Субподрядчиком (
-
ами) Работ несет Подрядчик. При
исполнении договора Заказчик вправе согласовать путем обмена письмами иной объем работ для
привлечения с
убподрядчика при условии согалсования субподрядчика в порядке п. 4.5. настоящего
договора.

1.8.

Результатом Работ Подрядчика будет являться завершенный ремонтом Объект, отвечающий
требованиям Договора.

1.9.

Качество используемых Подрядчиком при выполнении Работ об
орудования, материалов,
комплектующих, иных материально
-
технических ресурсов должно соответствовать требованиям
перечисленных в проектно
-
сметной документации ГОСТов, ТУ, иным обязательным к качеству
требованиям (в случае выполнения работ материалами Подряд
чика).

1.10.

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения отдельных
этапов Работ определяются Графиком выполнения Работ.



2.

СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.

Цена настоящего Договора составляет
___________

(
______________
), кроме того НДС
:
_____________
____
(
________________
). Всего с НДС
:

___________________

(
______________
).

Цена настоящего Договора складывается:

2.1.1. из стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору. Стоимость Работ определяется на
основании
Плановых объемов и стоимости рем
онтных работ
, являющ
ихся П
риложением
№ 3
к Техническому
22


заданию (далее


Плановые объемы и стоимость ремонтных работ
)
, с учетом тендерного снижения конкурсной
заявки Подрядчика;


2.1.2. из стоимости расходов (издержек) Подрядчика, а так же иных расходов По
дрядчика, связанных с
выполнением Работ по Договору, в том числе но не ограничиваясь, затрат, на приобретение материалов и
оборудования, необходимых для выполнения Работ, расходов связанных с транспортными, погрузочно
-
разгрузочными работами, разработкой пр
оекта производства работ, страхованием и прочими расходами,
необходимыми для доставки материалов и оборудования к месту выполнения Работ для выполнения сопутствующих
Работ и услуг, утвержденных в
Плановых объемах и стоимости ремонтных работ, с учетом тенде
рного снижения
конкурсной заявки Подрядчика
.

2.2.

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
Договора (
статья 451

ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены настоящего Договора
.

2.3.

Общая стоимость выполненных по настоящему Договору Работ не может превышать
стоимость, установленную п.2.1, и включает расходы Подрядчика, связанные с качественным, досрочным
и (или) своевременным выполнением Р
а
бот.

2.4.

Превышение Подрядчиком объемов Работ п
о Договору и/или стоимости Работ, материалов и
иных Расходов по Договору, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит
оплате Заказчиком.

2.5. Стоимость по номенклатуре ремонтных работ определяется на основании справочников
«Базовых ц
ен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее


Базовые
цены). В связи с инфляционными процессами к Базовым ценам применяется поправочный коэффици
ент

(Индекс изменения сметной стоимости)
.

Индекс изменения сметной стоимости к частям 1
-
22 Справочника «Базовые цены на работы по
ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг
по ремонту и техперевоору
жению» и дополнения к ним на
______

год


с учетом тендерного снижения
составляет
_____

(определяется в соответствии с конкурсной заявкой Подрядчика).

2.6. Применение Подрядчиком иных позиций Ценника, а равно неправомерное

его применение,
явля
ется изменением стоимости Работ и расходов, которое должно быть оформлено дополнительным
соглашением Сторон к настоящему Договору.

2.7.

Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительного
объема Работ, не предусмотренного Техни
ческим заданием и (или)
Плановыми объемами и стоимостью
ремонтных работ
, при условии сохранения неизменным предмета


и Объекта настоящего
Договора, и (или) возникла необходимость изменения согласованной стоимости Работ, Подрядчик до
лжен
своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на проведение
дополнительных Работ по настоящему Договору вправе отказаться от их оплаты. В случае согласия
Заказчика, производство дополнительных Работ оформля
ется дополнительным

соглашением
к
настоящему Договору.

2.8. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:

а) в случае неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов), а равно
позиций Ценника в Актах о приемке выполненных работ;

б) в иных случ
аях необоснованного увеличения объемов выполненных Работ.

В случае включения в Акты о приемке выполненных работ, завышенных объемов Работ или невыполненных
Работ, предусмотренных соответствующим дополнительным соглашением, Заказчик вправе отказаться от
п
одписания таких актов и оплаты Работ и Расходов.

2.8.1. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:

а) в случае использования Подрядчиком без согласования с Заказчиком материалов более низкого качества;

б) в случае нарушения срока, качества и (и
ли) иных условий выполнения Работ, влияющих на их стоимость.

2.9. Если принятые Работы, указанные в п. 2.8. настоящего Договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе
по своему усмотрению:

а) в одностороннем порядке скорректировать Акт о приемке выполненных

работ (в том числе после его
обоюдного подписания) на основании комиссионно зафиксированного факта, указанного в п. 2.8 настоящего
договора, в порядке, установленном п. 2.9.1 настоящего договора. После такой корректировки акт считается
подписанным Сторона
ми в новой редакции;

б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные
средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

2.9.1. Комиссия для установления факта, указанного в п. 2.8

настоящего договора, включает представителей
Заказчика и Подрядчика.

В случае, если представитель Подрядчика не является для участия в комиссии в течение 5 дней
после направления соответствующего уведомления, факт, указанный в п. 2.8 настоящего договора м
ожет
быть установлен с привлечением Заказчиком независимого эксперта с последующим отнесением
расходов на такое привлечение на Подрядчика.

23


2.
10
. В случае, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые
учитывались при определении цены Р
абот (экономия Подрядчика), полученная экономия распределяется
между сторонами в следующем порядке:


Заказчику 100 процентов, Подрядчику 0 процентов
.

2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания
Сторона
ми Актов по форме КС
-
2, КС
-
3 на соответствующую часть работ несет Подрядчик, в случае если такой акт
КС
-
2, КС
-
3 подписывается по итогам одного этапа. Данные пункт не препятствует ежемесячному подписанию КС
-
2,
КС
-
3 в целях финансовых расчетов.


3.

ЗАКАЗЧИК ОБЯ
ЗАН

3.1.

Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ в следующем объеме: осуществлять
подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки


и т.д.

3.2.

Принять с участием Подрядчика выполненные Работы.

3.3.

Оплатить
выполненные и принятые Работы и Расходы Подрядчика в соответствии

с
условиями настоящего Договора.

3.4.

Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях н
а
стоящего
Договора и дополнительных соглашениях к нему.

3.5.

Заказчик по своему усмотрению может:



предоставить Подрядчику помещения, площадки для складирования материалов,
инструментов, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика, необходимого для
исполнения обязательств по настоящему Договору на
основании соответствующего договора аренды,
если иное не будет установлено Сторонами в Договоре.

3.6. Провести инструктаж Подрядчи
ка об Экологической политике (П
риложение № 2) и
Зн
ачимых экологических аспектах (П
риложение № 3).

3.7.Заказчик вправе:

3.7.
1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего
периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно
-
технической документации и условиям Договора.

3.7.2. Проверять деятельность Подр
ядчика в части соблюдения им требований природоохранного
законодательства, Системы экологического менеджмента (СЭМ) и санитарного состояния территории.

3.7.3. Заказчик вправе осуществлять входной контроль оборудования и материалов, и
с
пользуемых
Подрядчико
м для выполнения Работ по настоящему Договору.


4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

4.1.

Выполнить Работы по настоящему Договору собственными и/или привлечёнными на основании
письменного согласов
а
ния с Заказчиком силами, средствами и из своих материалов надлежащего качества
(иждивением Подря
д
чика) в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными
соответствующими ведомс
т
венными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Договором. По
соглашению Ст
о
рон Работы могут выполняться из материалов Заказчика. Пр
и использовании материалов Заказчика
их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Р
а
бот.

4.2.

В случае если работы в
ы
полняются из материалов Заказчика, Подрядчик обязуется надлежащим
образом осуществлять пр
и
емку материа
лов, предоставленных Заказчиком. При обнаружении непригодности и/или
недоброкачественности предоставленных Заказчиком мат
е
риалов немедленно предупреждать Заказчика и до
получения от него указаний приостановить выполнение Работ. Подрядчик обязуется использо
вать предоставле
н
ные
Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Заказчику отчет о расходовании
материалов, а та
к
же возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость Работ с учетом
стоимости остающихся у
Подрядчика неиспользованных мат
е
риалов.

4.3.

Обязуется передать Заказчику демонтированное в ходе выполнения Работ Оборудование и/или
материалы в установленном порядке по согласованному Сторонами п
е
речню.

4.4.

Своими силами и средс
т
вами обеспечивать получение всех не
обходимых свидетельств о допуске к
соответствующим видам работ, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в
соответствии с з
а
конодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе
разрешения и согласова
ния, связанные с использованием иностранной рабочей силы. В случае наложения на
З
а
казчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению
предписаний надзорных органов в связи с неиспо
л
нением Подрядчиком норм дей
ствующего законодательства,
Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) дней возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все
причиненные в данной связи убы
т
ки.

4.5.

В случае привлечения Субподрядчика(
-
ов), а равнозначно и привлечением Субподрядчиками
С
убсубподрядчиков, Подрядчик в полном объеме отвечает перед Заказчиком за надлежащее выполнение
субподрядчиком(
-
ами) Работ по настоящему Договору.

Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков и Субсубподрядчиков только при
условии соглас
ования привлекаемых лиц с Заказчиком.

Согласование субподрядчика или поставщика материалов Заказчиком не освобождает Подрядчика от
ответственности перед Заказчиком за действия такого субподрядчика или качество приобретенных материалов.

24


Порядок привлечения
Подрядчиком


Субподрядчиков (Субсубподрядчиков):

Подрядчик направляет Заказчику


письмо о получении согласия на привлечение Субподрядчика
(Субсубподрядчика), в котором указывает наименование привлекаемого лица,


а также прилагает
информац
ию об объеме обязательств, комплект следующих документов (копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке


на учет в налоговом органе, устава, протокола
(решения) о назначении единоличного испол
нительного органа, а также оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не
позднее чем за 15 дней до даты ее представления Заказчику, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и
два предшествующих года).

Заказчик в течение (5) рабочих дней осуществляет провер
ку представленных документов.

По
результатам проведенной проверки Заказчик принимает решение о привлечении лица в качестве субподрядчика,
либо об отказе в таком привлечении. Заказчик также вправе запросить


у Подрядчика
дополнительные сведения и документы и принять указанные в настоящем подпункте решения только после
получения ответа на свой запрос.

О принятом решении Заказчик уведомляет Подрядчика после принятия соответствующего решения.

Субподрядчик(
-
ки) д
олжен(ны) иметь необходимые лицензии, разрешения и (или)


свидетельства о допуске к
соответствующим видам Работ.

4.6.

Установленная в договоре с Субподрядчиком Цена Работ или материалов не должна превышать
стоимость соответствующих Работ и материалов, указанных

в
Плановых объемах и стоимости ремонтных работ

и
Приложений к
ним
. При несоблюдении указанного положения, Подрядчик за свой счет компенсирует удорожание
стоимости выполнения Работ или материалов по сравнению со
стоимостью, предусмотренной Сметной
документ
ацией
.

4.7.

Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных
правопреемников и других случаев, установленных Законом) права по настоящему Догов
о
ру без заключения
дополнительного соглашения и обязанности без письменного разрешения

Заказчика. Нарушение данного положения
предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно статье 8.7 настоящего Договора и расторжения
настоящ
е
го Договора.

4.8.

Нести полную ответственность до момента передачи результата Работ Заказчику за сохранность
Обо
рудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления З
а
казчиком.

4.9.

Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Договору:



выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но
не исключительно, законо
в и иных правовых нормативных актов по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды,



соблюдать внутренние правила Заказчика,



выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС


и
других д
олжностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции;



соблюдать правила Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, ПУЭ, в том числе для
того, что бы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего
оборудова
ния Заказчика при производстве Работ.


Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение, своим персоналом и персоналом привлеченных
субподрядных организаций, указанных в настоящем пункте требований и правил, а так же ознакомить с
ними персонал Подрядчика и пер
сонал привлеченных субподрядных организаций.

Подрядчик несёт ответственность за нарушение своим персоналом и персоналом привлеченных
субподрядных организаций указанных требований и правил в соответствии

с действующим
законодател
ьством Российской Федерации и Приложением №

4 к настоящему Договору.

4.10.

Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об
охране авторских и иных прав на интеллектуальную собственность. Подрядчик несёт ответственность

за нарушение
указанных требований в соответствии


с действующим зак
о
нодательством Российской Федерации.

4.11.


Ознакомиться с Экологической политикой Заказчика и требованиями по охране окружающей среды
СЭМ; при исполнении обязател
ьств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения
экологических требований Заказчика и требований СЭМ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение
требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.

4.12.

По запросу Заказчика в течение 1
0 календарных дней с момента получения запроса напра
в
лять
Заказчику оригиналы документов заводов
-
изготовителей (сертификаты, паспорта и т.п.) и иных документов,
подтверждающих стоимость и надлежащее качество оборудования и (или) материалов, предоста
в
ленных

Подрядчиком и (или) субподрядчиками для выполнения Работ по настоящему Договору, а также надлежащим
образом заверенные копии договоров с поставщиками оборудования и материалов, счета
-
фактуры и платежные
док
у
менты.

4.13.

Сдать Заказчику выполненные Работы на Объ
екте с передачей документации и информации,
касающейся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата Работ.

4.14.

Вывезти с территории выполнения Работ технику, оборудование, неизрасходованные материалы,
принадлежащие Подрядчику, до подписания окон
чательного Акта о приемке выпо
л
ненных Работ по настоящему
Договору.

4.15.

Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях насто
я
щего
Договора и дополнительных соглашениях к нему.

25


4.16.

Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Дого
вору выполнять требования действующего
законодательства Российской Федерации, а так же обеспечивать соблюдение своим персоналом и персоналом
привлеченных субподрядных организаций, внутренних правил Заказчика, выполнять требования охраны, службы
безопасно
сти, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их
компетенции; соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций, правил
Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности,

ПУЭ, в том

числе для того, что
бы не допустить своими
действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве работ.

4.17.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз производственных и бытовых отходов из рабочей зоны на
специально предназн
аченные места для данных целей места, а так же вывоз мусора в течение 1
-
го дня с даты
окончания выполнения работ.

4.18.

Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при
обнаружении:



непригодности или недоброкачественно
сти предоставленных Заказчиком материалов, оборудования,
технической документации;



возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работы;



иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годнос
ти или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.19. Письменно информировать Заказчика о начале приемки отдельных ответственных узлов, конструкций
и скрытых работ.

4.20. Подрядчик имеет право с письменного

согласия Заказчика выполнить Работы досрочно.

4.21. Обеспечить работников Подрядчика и обязать субподрядчиков, выполняющих Работы на Объекте,
обеспечить своих работников однотипной спецодеждой с названием и логот
и
пом организации.


5. ПОРЯДОК СДАЧИ
-
ПРИЕМ
КИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов
Работ определяются Графиком
ремонта оборудования

(Приложение № 2

к Техническому заданию).
Сдача
-
приемка выполненных Работ
производится ежемесячно.

5.2.

В течение 5
-
ти (пяти) рабочих дней после завершения всего комплекса Работ/этапа Работ),
Подрядчик направляет Заказчику



Акт о приемке выполненных работ (этапа работ),



Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС 3),



счет,



комплект документации, указанной в настоящем договоре и/или Дополнительном соглашении к нему,



счет
-
фактуру;



документы, обосновывающие размер стоимости материалов и оборудования, в том числе, договоры,
накладные, счета
-
фактуры, платежные документы. При э
том стоимость материально
-
технических ресурсов и
оборудования, подтверждаемая Подрядчиком в форме представления счетов
-
фактур и товарных накладных, не
должна превышать стоимость, указанную в
Плановых объемах и стоимости ремонтных работ

и Приложения
х

к н
им

(смета
х
).

5.3.

Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Актов о приемке выполненных работ
обязан подписать их и возвратить Подрядчику или в тот же срок направить мотивированный отказ с указанием
полного и исчерпывающего перечня необходимы
х доработок (недостатков).

Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их
исправления оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. Обнаруженные н
е
достатки выполненных Работ
устраняются Подрядчиком за
свой счет. После устранения замечаний, Подрядчик повторно передает Заказчику Акт
по форме № КС
-
2.


5.4.

По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, электросеть, слаботочные
устройства и др.), а также скрытым работам составляются акты пром
ежуточной приемки и/или испытаний и акты
приемки скрытых работ. Для систем водоснабжения, напорных трубопроводов, продуктопроводов составляются
акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в
отдель
ности.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и
систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее
, чем за 5 (пять) рабочих
дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате,
времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

Если Заказчик не явится к указанному в уведомлении времени проведения промежут
очной
приемки, то Подрядчик оформляет акт промежуточной приемки без участия Заказчика и считает
указанные в нем работы принятыми, после чего направляет копию акта Заказчику. При этом Подрядчик
несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных
работ.

Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом
или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой
26


счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию За
казчика,

а затем
восстановить ее.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается
оформлением Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и
актов гидравлически
х испытаний (включая испытания на герметичность

и давление) и
приемки каждой системы в отдельности.


6.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1
.

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

6.1.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выпол
ненные и принятые Работы (этапы Работ)

в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании подписанных обеими Сторонами:



Актов о приеме выполненных работ (КС
-
2),



Справок о стоимости выполненных работ (КС
-
3),



Счета,



и выставляемых Подря
дчиком счетов
-
фактур.

6.1.
2.

Окончательный расчет осуществляется Зака
з
чиком в течение одного месяца с момента
подписания Сторонами Акта о приемке выполне
н
ных работ в целом.

6.2.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ.

6.3.

Оплата по настоящему

договору производится в безналичном порядке. Обязательство Заказчика по
оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты списания суммы платежа с корреспондентского
счета банка, обслуживающего Заказчика.

6.4.


По соглашению Сторон допускается испол
нение обязательств по оплате в иной форме, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

6.5.

Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) дней после завершения выполнения Работ (этапа работ) по
соответствующему дополнительному соглашению к

Договору произвести взаимную сверку расчетов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору,


с оформлением и подписанием соответствующего
двухстороннего Акта сверки взаимных расчетов.


7.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.

Гаранти
йный срок на выполненные Работы
определен в Приложении 1 (Техническое задание)
к Договору и действует

с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке
выполненных работ
.
В случае если законодательством установлен более длительный гар
антийный срок,
то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.


В отношении запасных частей, Оборудования и материалов Подрядчика, использованных при
выполнении Работ, гарантийный срок
Определен в Приложе
нии 1 к Договору. В
случае если
законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства
Подрядчика
в

отношении запасных частей, Оборудования и материалов распространяются на срок,
установленный законодательством
.

7.2.

Подря
дчик гарантирует:



надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их
проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и д
ругими документами,
удостоверяющими их качество;



качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;



устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.

7.3.

Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форм
е обо всех претензиях, связанных
с гарантией.

7.4.

После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение
5

(
пяти
) рабочих дней
информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в
максимально возможный короткий срок,
указанный или
согласованный с Заказчиком, производит
устранение выявленных дефектов или полностью переделывает Работы собственными или
привлеченными силами за свой счет.

7.5.

В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок
(согла
сованный Сторонами в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять
меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить
Подрядчику требование к оплате стоимости выполненных Работ, равную про
изведенным затратам на
устранение дефектов.

7.6.

Если в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации)
О
борудования, на
котором Подрядчиком производились Работы, в зависимости от того, что применимо, произойдет авария,
27


Сторонами проводится техничес
кое расследование в порядке, предусмотренном Приложением №
5

к
настоящему Договору.

7.7.

В случае, если в ходе технического расследования будет установлено, что данная авария
произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика, последний возмещает понесен
ные
Заказчиком убытки
, в том числе убы
т
ки, понесенные Покупателем на оптовом рынке электрической
энергии (мощности),

которые рассчитываются ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии», расходы по расчету возлагаю
т
ся на виновную Сторо
ну.




8.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.

Стороны по Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Ф
е
дерации.

8.2.

В случае несвоевременного выполнения Работ (н
арушение срока начала и окончания выполнения
Работ, а также промежуточных сроков) По
д
рядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль
целых одну десятую процента) от общей цены Работ, указанной п . 2.1. настоящего Договора, за каждый день

просрочки выполнения Работ.

8.3.

В случаях, когда Работы выполнены Подрядч
и
ком с отступлениями от настоящего Договора,
ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, З
а
казчик вправе по своему выбору:

8.3.1.

потребовать от Подрядчика безво
з
мездного устранения

недостатков в разумный срок;

8.3.2.

потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы ц
е
ны;

8.3.3.

устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением
расходов на устранение недостатков на Подрядч
и
ка.

8.3.4.

потре
бовать уплаты штрафных санкций в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости
устранения недостатков.

8.4.

В случае нарушения подрядчиком согласованного с Заказчиком срока устранения недостатков,
обнаруженных Заказчиком при выполнении Работ, Подрядчик оплачивае
т Заказчику неустойку в размере 0,1 % от
стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, за каждый день просрочки.

8.5.

В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ по устранению дефектов, выявленных в
течение гарантийного срока, Подр
ядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 20% (
Двадцати процентов
) от
стоимости элементов Оборудования, требующих восстановления.

8.6.

Если в течение гарантийного срока на выполненные Работы произойдет выход из строя Обор
у
дования,
на котором производились

Работы, в том числе отказ в работе Оборудования, поломка и пр., по вине Подрядчика,
последний за свой счет восстанавливает работоспособность Оборудования в сроки, указанные Заказчиком, а также
выпл
а
чивает Заказчику штраф в размере

20 % (
Д
вадцати процентов) от стоимости элементов
Оборудования, требующих восстановления.

8.7.

В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав и/или обязанностей по настоящему

Договору (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга)

без зак
лючения
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или без письменного разрешения
Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцати)


от общей цены настоящего Договора.

8.8.

В случае причинения Подрядчиком убытков За
казчику вследствие повреждения линий и сооружений
связи Заказчика при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить указанные убытки Заказчику в добровольном
порядке согласно действующему законодательству (в том, числе но не исключительно согласовано дейст
вующему
законодательству об охране линий и сооружений связи Российской Федерации).

8.9.

Независимо от уплаты неустойки Сторона, н
а
рушившая Договор, возмещает другой Стороне
причиненные в результате этого убытки, в том числе, но не исключительно связанные



с прост
о
ем
Оборудования. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения
Сторонами обяз
а
тельств по настоящему Договору.

8.10.

За нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению обосновывающих стоимость
оборудов
ания и (или) материалов документов в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Договора, а равно
предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик имеет право начислить Подрядчику
неустойку (пени) в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый

документ за каждый день просрочки.


Заказчик вправе самостоятельно запросить у поставщиков оборудования и (или) материалов, и (или) у их
официальных дилеров информацию о стоимости оборудования и (или) материалов, на основании которой будет
определяться
стоимость оборудования и (или) материалов.

8.11.
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Заказчик оплачивает пени в размере 1/720 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, за каждый день
просрочки
платежа, но не более 5% от суммы задолженности.


9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответс
т
венности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнен
ие оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непр
е
одолимой силы.

9.2.

Понятием обстоятельств непреодол
и
мой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания н
а
стоящего договора и наступившие помимо воли и
жел
ания Сторон, действия которых Стороны не могли пр
е
дотвратить мерами и средствами, которые
28


оправданно и целесообразно ожидать от добросов
е
стно действующей Стороны.

К
подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эп
и
демии, природные катастрофы,
делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным
порядком.

9.3.

Сторона по настоящему Договору, з
а
тронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна не позднее 3 (трех) рабочих дней

известить телегра
м
мой или с помощью факсимильной связи
другую Сторону о наступлении, виде и возможной продо
л
жительности действия обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению догово
р
ных обязательств. Если о вышеупомянутых
событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, з
а
тронутая обстоятельством непреодолимой силы,
не может на него ссылаться как на основание освоб
о
ждения от ответственности.

9.4.

В период действия обстоятельств непреодоли
мой силы, которые освобождают Стороны от
ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных
об
я
зательств не применяются.

9.5.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные
меры
по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обяз
а
тельств на
период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному
сроку для устранения их п
о
следствий.

9.6.

Если действие обстоятельств непр
е
о
долимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны
должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая
из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным
письмом др
угой Стороне соответству
ю
щего извещения.

9.7.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительн
о
сти будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ.
Не ув
е
домление или несвоевременное уведомление л
ишает Стороны права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, осв
о
бождающее от ответственности за неисполнение
Стороной обязательств по н
а
стоящему Договору.





10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1.

Настоящий
Договор вступает в с
илу с момента подписания его обеими Сторонами и де
й
ствует до
полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

10.2.

Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон,


а также
по ини
циативе одной из Сторон в порядке, предусмотре
н
ном законодательством Российской Федерации.

10.3.

Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора
Заказчиком является

10.3.1.

задержка
по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (этап
а работ) на срок свыше 30 (тридцать)
календарных

дней.

10.3.2.

в случае, если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок либо
Работы содержат существенные недостатки и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит недостатки п
о
требованию Заказчика. В этом случае Подрядчик также обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные
досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду.

10.3.3.

неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых субподрядчиков.

10.3.4.

вынесение

Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Подрядчика
несостоятельным (банкротом), а также, если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется
добровольно.

10.3.5.

отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (
свидетельств, лицензий,
допусков и прочее), необходимой для производства Работ.

10.3.6.

грубого нарушения Подрядчиком п.п. 4.
9
., 4.1
6
. настоящего договора, повлекшего ущерб

10.3.7.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке отказ
аться
от исполнения договора уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы,
выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора.

10.4.

Заказчик решивший расторгнуть Договор, н
а
правляет письменное уведомление Подрядчи
ку за 15
календарных дней до предполагаемого срока расторжения с указанием обоснованных мотивов расторжения.

10.5.

При отказе Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан в течение (5) рабочих дней
возвратить Заказчику денежные средства, полученные им в ка
честве частичной оплаты (аванса), за вычетом
стоимости Работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту о приемке выполненных
работ. В случае задержки возврата уплаченных


по Договору денежных средств Подрядчик уплачивает
За
казчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

При досрочном расторжении настоящего Договора по любым причинам заказчик имеет право на отказ от
приемки Работ, выполненных после даты расторжения.


29


11. ПОР
ЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Рассмотрение споров:

11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.

(В случае, если Договор заключается с дочерними обществами и организациями ОАО

«Газпром»,
применяется следующая редакция:


«11.1.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в т
ом
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Третейском суде при Открытом акционерном обществе «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение
Третейского суда при Открытом акционерном обществ
е «Газпром» является окончательным.)


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1.

В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачи информации,
составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации одной

из Сторон
другой
Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение


о
конфиденциальности.


13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по
вз
а
имному согласию Сторон.

13.2.

Во
просы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами
законодател
ь
ства Российской Федерации.

13.3.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
п
е
реписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего
Договора теряют силу.

13.4.

Бенефициарная оговорка.

13.4.1. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров


(в том числе конечных), и (или) в исполнительных

органах Подрядчика, Подрядчик
обязуется
представить инфо
рмацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких
изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, с
подтверждением соответствующими документами. Информация направляется

mosenergo
@
mosenerg
o
.
ru

и
посредством факсимильной связи
(495) 957
-
1
-
957
доб.
3200


с последующим
направлением оригиналов средствами почтовой связи.

13.4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Догово
ра в
случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 13.4.1. настоящего Договора. В
этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с

иной даты, указанной в таком
уведомлении.


13.5.

Подрядчик обязуется не позднее дня, следующего за днем подписания договора

с
субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), предоставить Заказчику информацию


о
заключенном (ых) договоре (ах) с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем) из числа малого и среднего
предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
указанными субъектами договоров, одн
им из следующих способов:

-

по адресу электронной почты, указанному в п.13.4.1 договора;

-

путем передачи представителю Заказчика.

Информация предоставляется в формате согласно Приложению № 7 к Договору.

В случае непредставления указанной в п. 13.5 ин
формации, несвоевременного предоставления или
предоставления недостоверной информации Подрядчик возмещает расходы Заказчика на уплату административного
штрафа, а также все возможные дополнительные расходы (пени, налоги и т.д.), связанные с уплатой указанно
го
штрафа. Возмещение расходов осуществляется в течение

5 (пяти) дней с даты выставления Заказчиком
соответствующего требования.

13.6.

Настоящий Договор составлен и по
д
писан в двух экземплярах
,

по одному для

каждой Стороны,
каждый экземпляр идентичен и имеет оди
наковую юридическую силу.

13.7.

Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются
существенными.

13.8.

Ни одна из Сторон не вправе уступить право (требование) по настоящему Договору третьим лицам
без согласия другой Стороны.

13.9.

В случае

наличия разночтений, содержащихся в Приложениях к Договору и текстом Договора,
Сторонами применяются условия, изложенные в тексте настоящего Договора.

13.10.

Все приложения, поименованные в настоящем Договоре, являются неотъемлемой

его частью:

ПРИЛОЖЕНИ
Я:

1.

Приложение № 1: Техническое задание.

30


2.

Приложение № 2: Экологическая политика.

3.

Приложение № 3: Значимые экологические аспекты.

4
. Приложение №
4
: Требования по охране труда,
пожарной безопасности,
п
ромышленной
безопасности и охране окружающей среды.

5.П
риложение № 5: Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в
течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования.

6. Приложение № 6
:

Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, вклю
чая
бене
фициаров (в том числе конечных)»
.

7. Приложение № 7:
Форма
«
Информация о договоре с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем),
подлежащая включению в Реестр договоров
»
.


14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН


Заказчик:
ПАО «Мосэнерго»

Подрядчик:

ОГРН
1027700302420

ИНН
7705035012

КПП
997450001

Юридический адрес:
119526, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 101, корп. 3

Фактический адрес:
119526, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 101, корп. 3

Почтовый адрес:
119526, г. Москва, проспект
Вернадско
го, д. 101, корп. 3

Р/сч
40702810000000001000

в
ГПБ (ОАО), 117420, г. Москва, ул.
Н
аметкина,
д.16, корп.1

К/сч
30101810200000000823

БИК
044525823

ОКПО
00102798

ОКОНХ

11170

ОГРН

ИНН

КПП

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Р/сч

в

К/сч

БИК

ОКПО


Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг др
у
га
письменно в трехдневный срок от даты изменения.


15.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН



от ЗАКАЗЧИКА:






от ПОДРЯДЧИКА:



___________________
/

/




__________________
/ /

31


Приложение №
1
к договору №_____________

от «___ »___________20 __г.


















Техническое задание
32



33


34


Приложение №
4
к договору №_____________

от «___ »___________20 __г.


ТРЕБОВАНИЯ

по охране тр
уда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды


1. Введение.

1.1.

Подрядчик обязуется обеспечивать самые высокие стандарты в области охраны труда,
пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее

-

«ОТ, ПБ,
ПРБ и ООС»). Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ПРБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а
также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

1.2.


При несоблюдении Подрядчиком требований ОТ, ПБ, ПРБ и ООС Подрядчик обязан
предос
тавить на согласование Заказчику план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.

1.3.

В случае непринятия Подрядчиком мер по выполнению согласованного плана Заказчик в
праве в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

2.

Соблюдение требований законодательств
а.

2.1.

Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации,
включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности,
иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

2.2.

Подряд
чик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по промышленной
безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной безопасности Объекта, на котором
выполняются работы.

3.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

3.1.

Подрядчик обеспечивает весь перс
онал сертифицированными средствами индивидуальной
защиты в соответствии с нормами, действующими в электроэнергетике и обязывает их использовать во
время работы на площадке Заказчика.

3.2.

Все работники Подрядчика должны быть обеспечены сертифицированными средст
вами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в том числе,

но, не ограничиваясь следующим:

-

Защитная каска при нахождении в зоне работы оборудования;

-

Беруши или наушники при нахождении в зонах с повышенным шумом;

-

Защитная маска для
работы с химическими реагентами или со шлифовальным кругом;

-

Закрытые защитные очки, защитные маски и термоустойчивые перчатки (краги) для сварочных
работ;

-

Комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги, при работах в
электроустановках

-

Элект
розащитные средства (изолирующий инструмент, изолирующие стеклопластиковые
лестницы и стремянки) при работах в электроустановках;

-

Предохранительные пояса при работе на высоте;

-

Очки для защиты глаз от попадания инородных тел при производстве ремонтных работ
;

-

Специальные перчатки и фартуки для работ с химическими реагентами.

3.3.

Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах
(взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и
антистатичных материал
ов.

4. Транспорт Подрядчика.

4.1.

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ должны
быть оборудованы следующим:

-

трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны
использоваться лицами, находящимися в транс
портном средстве во время движения, остановки и
стоянки транспортного средства;

-

Аптечка первой помощи;

-

Огнетушитель;

-

Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода.

4.1.1.Подрядчик должен обеспечить:

-

Обучение и достаточную квалификацию водителей;

-

Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств.

35


5. Допуск и отстранение от проведения работ Подрядчиком.


5.1. Допуск Подрядчиком к работе персонала Подрядчика осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законод
ательства.


5.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния
работников (в том числе освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних
признаков алкогольного, наркотического или токс
ического опьянения.


Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к
выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья.


5.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ

веществ, вызывающих

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ,
необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

5.4.

Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей.

В случае во
зникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства работ работников
Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно
отстранить от работы этих работников.


5.5. В целях обеспечения контроля за ук
азанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на
рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные
вещества, то транспортно
е средство не допускается на рабочую площадку, работники Подрядчика не
допускается на рабочее место.

6. Порядок фиксации фактов


6. Фиксация факта появления работника на Объектах производства работ в состоянии
алкогольного, наркотического или то
ксического опьянения, проноса или нахождения на территории
Заказчика и/или Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком
может о
существляться любым из ниже перечисленных способов:

-

медицинским осмотром или освидетельствованием;

-

актами, подписанными уполномоченными представителями сторон договора;

-

письменными объяснениями виновного работника Подрядчика.

7. Требования к оборудованию.

7.1.

В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения
простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего
качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, техни
ческих условий
и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные
документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.

7.2.

Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии
с его
целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности,
требований действующего законодательства РФ.

7.3.

Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть испытано должным образом на
пригодность к использованию
и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

7.4.

Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при
неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и
приборы), а также с превышен
ием рабочих параметров выше паспортных запрещается.


Подрядчик обязуется соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения
работ по настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим
законодательством РФ и

требованиями нормативных документов в области охраны труда,
промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

7.5.

При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего
принципиально новыми потребительскими свойствами и/или технич
ескими характеристиками).
Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить
в известность Заказчика и предприятие
-
изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о
конструктивных недостатках оборудов
ания.

7.6.

При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации
несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно
быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается

после устранения выявленных
недостатков.

7.7.

Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор,
размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.

36


7.8.

Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использова
нием
данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены
требования по ОТ, ПБ, ПРБ и ООС.

7.9.

Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с
представителем Заказчика.

7.10.

Работники Подрядчика, доп
ускаемые к работе с оборудованием, должны пройти
соответствующее обучение, быть аттестованным в соответствии с законодательством и иметь
необходимые навыки и квалификацию.

7.11.

Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с
дейст
вующим законодательством РФ и договором.


8. Состояние мест проведения работ.

8.1. Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, направленные Подрядчиком для выполнения
работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возмо
жно в
конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба
имуществу, а также задержек в выполнении работ.

8.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения
работ все ненужн
ые материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке.


9. Обязательства Подрядчика охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды.

9.1.

В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору Подрядчи
к
обязуется:

9.1.1.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности,
охране труда, по пожарной безопасности здания (Объекта), в (на) котором выполняются работы.

9.1.2.

В случае нахождения работников подрядчика на Объекте Заказчика в количестве

более 50
человек, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте специалиста по охране труда
или иного лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда.

9.1.3.

Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальн
ой одежды,
обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения работ по
данному договору.

9.1.4.

Обеспечить в зависимости от выполняемой работы наличие у работников
соответствующих разрешительных документов и соответствующих допус
ков на выполняемые работы.

9.1.5.

Соблюдать требования ОТ, ПБ и ООС, предусмотренные внутренними документами
Заказчика при инструктажах.

9.1.6.

При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований охраны труда, про
мышленной и пожарной безопасности,
производственной санитарии, охраны окружающей среды.

9.1.7.

Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПРБ, ПБ и ООС
выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

9.1.8.

Направлять Заказ
чику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий,
выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и работниками Заказчика.

9.1.9.

Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в
соответствие с «Пра
вилами безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов
РФ.

9.2.

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан обеспечить
выполнение субподрядчиками требований, изложенных в настоящем Приложении. По требованию
Заказчика Подр
ядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в
случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих
изменений.

9.3.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при вы
полнении работ
нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства,
промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов,
пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим
вреда. В случае если Заказчик был привлечен
к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику
все причиненные этим убытки.

9.4.

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подря
дчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине Заказчика, а также
37


в случае нарушения ими правил и инструкций по охране труда, безопасному ведению работ,
промышленной и пожарной безопасности или производственной санитарии.

9.5.

Заказч
ик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и
третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные
в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика,
Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и
вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.

9.6.

Необходимые для про
изводства работ внутренние документы Заказчика получены
Подрядчиком при подписании договора.

9.7.

Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ПРБ и ООС являются существенным нарушением условий
наст
оящего Договора.

10.

Ответственность Подрядчика

10.1.


В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной эстакады
и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3
-
х дней и выплачивает
Заказчику сумму штрафа в р
азмере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).

10.2.

При наличии вины Подрядчика за аварии и несчастные случаи, произошедшие в процессе
работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30
000,00 рублей (тридцать ты
сяч рублей).

10.3.

Подрядчик уплачивает штраф з
а несоблюдение требований в части обеспечения персонала
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также в части применения
спецодежды, спецобуви, других СИЗ и иных требований по ОТ, ПБ, ПРБ и О
ОС
-

5 000,00 рублей (пять
тысяч рублей) за каждый выявленный случай.

10.4.

Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика требований
Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, и требований внутренних
документов Зак
азчика по ОТ, ПБ и ООС, за допуск к производству работ необученного согласно
требованиям Заказчика персонала
-

10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) за каждый выявленный
случай.

10.5.

В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в
с
остоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, проноса или нахождения на
территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 60
000 рублей
(шестидесяти тысяч рублей) за каждый выявленный факт.

10.6.


Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг)
производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида
отходов либ
о в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на
приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. Отходы в виде металлолома (отработанные
компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.) должны быть переданы Заказч
ику на
специально отведенные площадки для

организации их утилизации или иного использования силами
Заказчика. В случае загрязнения отходами лицензионных участков (территории) Заказчика, Подрядчик
уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 20 00
0,00 рублей (двадцать тысяч рублей), а
так же восстанавливает загрязненную территорию за свой счет и возмещает убытки, вызванные
загрязнением.

Подрядчик осуществляет обязательства плательщика в соответствии с законом РФ об охране
окружающей среды.

10.7.


Заказчи
к вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств
за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за нарушение правил в
области ОТ, ПБ, ПРБ и ООС.

11.

Классификатор грубых нарушений требований охраны труда

персона
лом Подрядчика

11.1.


Стороны согласовали перечень грубых нарушений требований охраны труда персоналом
Подрядчика. В случае выявления Заказчиком таких нарушений, Подрядчик обязан уплатить Заказчику
штраф в размере, указанном в п. 11.2. настоящих Требований. Кро
ме того, Заказчик имеет право удалить
работника Подрядчика, допустившего грубое нарушение требований охраны труда, с Объекта Заказчика
и в бедующем не допускать его на Объекты Заказчика.

38




п/п

Перечень нарушений персонала Подрядчика

1.


Неприменение компл
ектов для защиты от термических рисков электрической дуги, при работах в
электроустановках (работниками профессий, предусмотренных нормами выдачи).

2.


Неприменение электрозащитных средств (изолирующего инструмента, изолирующих стеклопластиковых
лестниц и
стремянок) при работах в электроустановках.

3.


Нахождение на высоте с непристегнутым предохранительным поясом.

4.


Нахождение в зонах производства ремонтно
-
строительных работ и зонах действующего энергетического
оборудования без каски.

5.


Непроведение целевого

инструктажа вновь введенным в состав бригады членам бригады.

6.


Привлечение к производству работ лиц, не указанных в наряде (распоряжении).

7.


Самовольное расширение рабочего места (расширение объемов и зон выполняемых работ), определенного
нарядом
-
допуск
ом или распоряжением.

8.


Нарушение оформления в соответствии с правилами полного окончания работ допускающим, отсутствие на
момент закрытия наряда и сдачи рабочего места оперативному персоналу производителя работ или
руководителя работ.

9.


Выполнение работ н
а неподготовленных рабочих местах.

10.


Отсутствие производителя работ на рабочем месте без замены его руководителем работ при нахождении
членов бригады на рабочем месте.

11.


Работа ремонтного персонала в котельных установках и резервуарах при температуре во
здуха в них более
36 °С без предусмотренных правилами мероприятий по защите персонала от перегрева.

12.


Применение в работе неисправного электроинструмента и сварочного оборудования с просроченными
сроками испытаний, видимыми внешними повреждениями и поврежд
енной изоляцией.

13.


Применение искрообразующего инструмента при производстве газоопасных работ.

14.


Несанкционированное проникновение в помещения повышенной опасности, оборудованные
соответствующими знаками и надписями.

15.


Выполнение работ на токоведущих частя
х электроустановок и снятом напряжении без установки заземления
(если оно требуется правилами).

16.


Выполнение работ в электроустановках и на тепломеханическом оборудовании без оформления наряда,
распоряжения, кроме особых случаев, оговоренных правилами.

17.


В
ыполнение работ на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением, если по
требованию


Правил, данная электроустановка должна быть отключена и заземлена.

18.


Выполнение работ кранами при отсутствии ППР, когда ППР необходимы в случаях, преду
смотренных
правилами.

19.


Выполнение работ кранами с истекшим сроком технического освидетельствования.

20.


Выполнение работ в подземных сооружениях и резервуарах недостаточным количественным составом
бригады (не менее 3 чел.), а также нарушение расстановки чле
нов бригады (двое должны находиться у
люка), при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на безопасность.

21.


Выполнение работ внутри топок, газоходов, воздуховодов и барабанов котлов с нарушением
количественного состава бригады оговоренног
о Правилами, при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и
проверки воздуха на безопасность.

22.


Бесконтрольное перемещение грузоподъемных механизмов по территории действующих электроустановок.

23.


Выполнение работ в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия н
апряжения при отсутствии
(самовольное снятии) заземления грузоподъемных машин.

24.


Воздействие руководителя, производителя работ и членов бригады на запорную, регулирующую и
предохранительную арматуру, на вентили дренажей и воздушников, а также на коммутаци
онную
аппаратуру, если это не предусмотрено нарядом.

25.


Проведение работ с лесов, несоответствующих правилам (отсутствие инвентарных лесов, отсутствие
проекта при использовании неинвентарных лесов, отсутствие приемки лесов)

26.


Неприменение средств защиты гл
аз (защитных очков, щитков) при выполнении ремонтных работ.

11.2.

За каждое нарушение, указанное в 11.1. настоящих Требований и выявленное
Заказчиком (п.п. 1
-
26 Таблицы п. 11.1. настоящих Требований), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 60

000,00 р
улей (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

12.

Порядок привлечения Подрядчика к ответственности за нарушения,

указанные в статьях 10 и 11 настоящих Требований

12.1.

В случае выявления Заказчиком нарушений, указанных в статьях 10 и 11 настоящего
Требования, Заказчик
составляет Акт выявленного нарушения и в течение 5
-
ти дней направляет в адрес
Подрядчика для ознакомления. Подрядчик в течение 5
-
ти дней с даты ознакомления обязан произвести
оплату штрафа в полном объеме.



39


13.

Перечень гарантируемых показателей Работ.

13.1.

Гаран
тийным является случай дефекта (потери работоспособности) или
значительного снижения показателей любого из компонентов гарантийного оборудования за
исключением следующих случаев:



Повреждений и неисправностей, вызванных ошибочными действиями персонала Заказ
чика
и/или третьих лиц, либо в связи с нарушением указанными лицами требований инструкций по
эксплуатации и/или регламентов технического обслуживания.



Гарантийные обязательства не распространяются на запасные части и материалы,
которые в процессе эксплуата
ции подвержены нормальному эксплуатационному износу и/или выходу из
строя в связи с истечением срока службы.





Использования Подрядчиком запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком,
без проведения Подрядчиком входного контроля.



Проведения рем
онтных работ в период действия гарантийного срока эксплуатации без
привлечения Подрядчика, в том числе без привлечения Подрядчика к осуществлению технического
надзора за выполнением названных ремонтных работ.



Попадания внутрь оборудования посторонних предм
етов, жидкостей не по вине
Подрядчика.



Повреждений и нарушений, вызванных внешним воздействием и/или причинами, не
зависящими от изготовителя поставляемого оборудования и/или Подрядчика.



Нарушения сохранности пломб, если таковые имеются.



Применения гарант
ийного оборудования не по прямому назначению.

40


Приложение №
5

к договору №_____________

от «___ »___________20 __г.

Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в
течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) обо
рудования

(далее
-

Порядок)

1.

Общие положения.

1.1.

По каждому факту возникновения аварии на Объекте
Заказчика в течение гарантийного срока либо срока
службы (эксплуатации) оборудования проводится
техническое расследование.

1.2.

Под аварией понимаются технологические
нарушения на Объекте Заказчика, приведшие к
разрушению или повреждению сооружений и (или)
технических устройств (оборудования) Объекта
Заказчика, неконтролируемому взрыву и (или)
выбросу опасных веществ, отклонению от
установленного технологического режима

работы
Объекта Заказчика, полному или частичному
ограничению режима потребления электрической
энергии (мощности), возникновению или угрозе
возникновения аварийного электроэнергетического
режима работы энергосистемы.

1.3.

Техническое расследование имеет целью у
становить
с максимально возможной достоверностью причины
и обстоятельства аварии, наметить меры по
устранению их последствий и восстановлению
работоспособности Объекта, определить убытки
Заказчика.

1.4.

Техническое расследование аварии производится
специально с
озданной комиссией Заказчика при
участии полномочного представителя Подрядчика, а
в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, иных лиц.


2.

Порядок информирования об аварии на Объекте.

2.1. Первичная информация об аварии (дата, время, место, Объ
ект Заказчика и иная
информация, известная на момент фиксации) должна быть немедленно и полностью
зафиксирована Заказчиком.

2.2 Зафиксировав первичную информацию, Заказчик должен уведомить об аварии
Подрядчика посредством телефонной/факсимильной связи или
по электронной почте (с
последующим направлением уведомления посредством почтовой связи) с получением от
Подрядчика подтверждения о получении данной информации посредством факсимильной связи
или по электронной почте (с последующим направлением уведомления
посредством почтовой
связи).

2.3. Уведомление об аварии должно содержать следующую информацию:

-

фамилию, должность и номер телефона лица, уведомляющего об аварии;

-

местонахождение Объекта, на котором произошла авария;

-

дату и время обнаружения аварии;

-

дату, в
ремя и место проведения технического расследования;

-

все известные факты, относящиеся к обстоятельствам аварии.


3.

Порядок расследования аварии, оформление материалов технического
расследования.

3.1.

Комиссия Заказчика при участии полномочного представителя
Подряд
чика, а в случаях, предусмотренных действующим
41


законодательством, иных лиц приступает к техническому расследованию
аварии немедленно (в дату и время, указанные в уведомлении (п. 2.3.
настоящего Порядка)).

3.2.

До прибытия полномочного представителя Подрядчика,
а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, иных лиц и начала
технического расследования работники Заказчика сохраняют обстановку
аварии без изменения, за исключением случаев, когда необходимо
принять разумные меры для уменьшения размера уб
ытков Заказчика.

3.3.

При необходимости срочного выполнения ремонтно
-
восстановительных работ Заказчиком обеспечивается фиксация
(фотографирование, эскизирование, составление схем и др.) обстановки и
сохранность всех частей разрушившихся и поврежденных элементов

оборудования.

3.4.

Результатом технического расследования является Акт о
техническом расследовании аварии (далее
-

Акт расследования),
составленный по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, в котором указываю
тся
причины и обстоятельства аварии, предварительный размер
причиненного убытка (в случае, если он может быть определен на дату
составления Акта расследования) и т.д.

3.5.

Акт расследования должен быть подписан членами комиссии
Заказчика, а также полномочным пр
едставителем Подрядчика, а в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, иными
лицами. Лицо, несогласное с содержанием Акта расследования, обязано
подписать его с изложением особого мнения, прилагаемого к Акту
расследования.

3.6.

В случае несогласия

Подрядчика с содержанием Акта расследования,
к расследованию привлекается предложенная Заказчиком экспертная
организация из нижеприведенного перечня согласованных Сторонами
экспертных организаций.

В случае если экспертной организацией будет установлено,
что авария произошла в
результате действия (бездействия) Подрядчика расходы по привлечению экспертной
организации несет Подрядчик; в случае если экспертной организацией будет установлено, что
авария произошла по вине Заказчика расходы по привлечению экспер
тной организации несет
Заказчик; в противном случае расходы по привлечению экспертной организации Стороны несут
пополам в равном размере.

3.7.

В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика к
месту проведения технического расследования в установленно
е время,
при условии его уведомления в соответствии с п. 2.2. настоящего
Порядка, расследование производится комиссией Заказчика в отсутствие
представителя Подрядчика, о чем делается пометка в Акте расследования,
при этом Подрядчик полностью принимает соде
ржание Акта
расследования.

3.8.

На основании результатов технического расследования Подрядчиком
в согласованные Сторонами сроки должны быть разработаны и
представлены Заказчику рекомендации по предупреждению возможности
возникновения подобных аварий в дальнейше
м.



Перечень экспертных организаций

№п/п

Наименование экспертной организации, ИНН

1.

ООО "ТЮФ ЗЮД Русланд", Российская Федерация, 125167, г. Москва,

ул. Красноармейская, 10/2, Контактное лицо: Малыгин Всеволод,

Руководитель направления

"Экспертиза и сер
тификация продукции"

Т: + 7 495 221 1804 Ф: +7 495 613 4979

42


mailto:[email protected]
-
sued.ru

2.

ЗАО «Мооди Интернешнл»

Центральный офис (г. Москва):

Адрес о
фиса:


101000, г. Москва, Милютинский переулок, 9, стр. 1


офис 202

Контактное лицо: Альбеков Махмуд Акмалджанович, Директор по сертификации

Тел
. (495) 933
-
8547

E
-
mail:
m.albek
[email protected]

3.

ОАО «ВТИ»

Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица 14/23;

Телефон: (495) 234
-
76
-
30; (495) 234
-
76
-
17;

Факс: (495) 234
-
74
-
27; (495) 679
-
59
-
24

E
-
mail
:
vti
@
vti
.
ru

4.

ОАО «Фирма
ОРГРЭС»

Россия, 107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15

Телефон:


Приемная: (495) 223
-
41
-
14

Коммерческий отдел: (495) 964
-
95
-
71

Факс: (495) 926
-
30
-
43

Адрес в интернете:

http://www.
orgres
-
f.ru
,
E
-
mail
:

orgres
@
orgres
-
f
.
ru




от ЗАКАЗЧИКА:







от ПОДРЯДЧИКА:



_________________/

/


_________________/


/


43


Приложение №
6
к договору №_____________

от «___ »___________20 __г.

Форма

Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о контрагенте/потенциальном
к
онтрагенте

Информация о договоре
(контракте, соглашении)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование
организации
краткое

Код ОКВЭД

Фамилия Имя
Отчество
руководителя

Серия и номер
документа,
удостоверяющег
о личность
руководителя

№ и дата

Предмет
договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные
существенные
условия



ИНН

ОГРН

Наименование /
ФИО

Адрес
регистрации/рез
иденств
о

Серия, номер
документа,
удостоверяющег
о личность (для
физического
лица)

Руководитель /
Участник
/акционер/
Бенефициар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19














































































При
ложение №
7
к договору №_____________

от «___ »___________20 __г.

Форма

"Информация о договоре с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем),
подлежащая включению в Реестр договоров"



п/п

Наименование

Информация

1.



Дата заключения договора с
ПАО
«
Мосэнерго»



2.



Номер договора с
ПАО «Мосэнерго»



3.



Дата заключения договора с
субпоставщиком (субподрядчиком,
соисполнителем)



4.



Номер договора с субпоставщиком
(субподрядчиком, соисполнителем) (при
наличии)



5.



Предмет договора с субпост
авщиком
(субподрядчиком, соисполнителем)



6.



Сведения о субпоставщике (субподрядчике,
соисполнителе) из числа юридических лиц,
в т.ч.:



6.1.





Наименование, фирменное
наименование (при наличии)



6.2.





Информация о его отнесении к
субъекту мало
го и (или) среднего
предпринимательства



6.3.





ОКОПФ



6.4.





ИНН



6.5.





КПП



6.6.





Дата постановки на учет в
налоговом органе



6.7.





ОКПО



6.8.





Почтовый индекс



6.9.





Место нахождения



6.10.





ОКТМО



7.



Сведения о

субпоставщике (субподрядчике,
соисполнителе) из числа физических лиц, в
т.ч.:



7.1.





Фамилия, имя, отчество (при
наличии)



7.2.





Место жительства



7.3.





ИНН



7.4.





КПП



8.



Цена договора с субпоставщиком
(субподрядчиком, соисполните
лем)



9.



Валюта договора



10.



Классификация по ОКДП



11.



Классификация по ОКПД



12.



Количество (объем) товаров, работ, услуг



13.



Единица измерения товаров, работ, услуг





45

14.



Страна происхождения товара/регистрации
производителя тов
ара





"Заказчик"

ПАО «Мосэнерго»

"Подрядчик"


_________________ /


/

м.п.


_________________ /


/

м.п.


Инструкция по заполнению Формы 2:

1. Дата заключения договора с
ПАО «Мосэнерго»

-

указывается в фор
мате "дд.мм.гггг".

2. Номер договора с
ПАО «Мосэнерго»

-

указывается номер договора, проставленный в "шапке договора". Номер
договора должен соответствовать номеру договора, указанному во вкладке "Реквизиты" карточки договора в
системе ИУС П ГК.

3. Дата з
аключения договора с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем)


указывается дата
заключения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с субпоставщиком (субподрядчиком,
соисполнителем) в формате "дд.мм.гггг".

4. Номер договора с субподрядчиком

(при наличии).

5. Предмет договора с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем)


указывается в соответствии с
формулировкой "предмет договора" из договора, заключаемого между поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
и субпоставщиком (субподрядчиком,
соисполнителем).

6. Сведения о субпоставщике (субподрядчике, соисполнителе) в отношении юридического лица, в т.ч.:

6.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии)


указывается полное и/или краткое наименование.
Фирменное наименование (при наличии)

указывается в соответствии с Уставом.

6.2. Информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства


указать "Да" или
"Нет".

6.3. ОКОПФ


указывается код организационно
-
правовой формы в соответствии с Общероссийским
классификатор
ом организационно
-
правовых форм (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505
-
ст).

6.4. ИНН


указывается Идентификационный номер налогоплательщика.

6.5. КПП


указывается Код причины постановки на учет в налоговых органах.

6.6. Дата постановки на учет


указывается в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом
органе.

6.7. ОКПО


указывается код предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и
организаций (утв. Приказом Росстата от 06.04.2012 N 107).

6.8. Поч
товый индекс.

6.9. Место нахождения


местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа, указанное в учредительных документах и определяемое местом его
государственной регистрации.

6.10. ОКТМО



указывается код территории в соответствии с Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159
-
ст).

7. Сведения о субподрядчике (соисполнителе) в отношении физического лица, в т.ч.:

7.1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии).

7.2. Место жительства.

7.3. ИНН


указывается Идентификационный номер налогоплательщика.

7.4. КПП


указывается Код причины постановки на учет в налоговых органах.

8. Цена договора с субподрядчиком (соисполнителем)


у
казывается цена договора без НДС.

9. Валюта договора с субподрядчиками


указывается название валюты.

Например: "Российский рубль", "Доллар США", "Евро", "Юань".

10. Классификация по ОКДП


указывается код наименования товара, работ, услуг в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004
-
93 (ОКДП)
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 6 августа 1993 г. N 17).

11. Классификация по ОКПД
-

указывается код наименования товара, работ, услуг в соответств
ии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329
-
ст).

12. Количество (объем) товаров, работ, услуг


указывается в соответствии с договором (при невозможности
определи
ть количество указывается "Невозможно определить количество (объем)").

13. Единица измерения товаров, работ, услуг


указывается в соответствии с Общероссийским классификатором
единиц измерения (ОКЕИ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26.
12.1994 №366.

14. Страна происхождения товара/регистрации производителя
товара.

Информация, поименованная в пунктах 1
-

14 указывается в отношении каждого договора, заключенного между
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и субпоставщиком (субподрядчиком
, соисполнителем).





46

Раздел
4
.
Образцы форм документов, включаемых в
З
аявку

4.1.

Письмо о подаче оферты (
фо
рма
1
)

Форма письма о подач
е

оферты

начало формы


Бланк
У
частника



«_____»_______________201
5
года


№________________________



1. Изучив
и
звещение о проведении
открытого запроса предложений

№ _____
-
О
ЗП/15
,
опубликованное
в
Единой информационной системе

в сет
и

для размещения информации о
закупках

товаров, выполнени
и

работ, оказани
и

услуг
www
.zakupki.gov.ru

и
Д
окументацию

о
запросе предложений (далее


документация)
, включая все полученные изменения, поправки и
разъяснения
,

и полностью безоговорочно принимая установленные в них требования и условия
запроса предложений
, включая установленный в

д
окументации порядок обжалования,

____________________________________________________________
__________
____________,

(полное наименование Участника с указанием организационно
-
правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

___________
______________________
______________________,

(адрес
местонахождения У
частника)

предлагает заключить
д
оговор на
выполнение

________________________________________

(указывается наименование
предмета

д
оговора)
на условиях и в соответствии с
настоящей
з
аявкой

на участие в запросе

предложений (далее


заявка)
, включающей в себя настоящее
п
исьмо о подаче оферты и приложения к нему.

Цена
з
аявки, рассчитанная в соответствии с требованиями
д
окументации, составляет:


цена заявки
без НДС, руб.



_____________________________
____
__

(
цена

заявки цифрами и прописью
, рублей без НДС)

кроме того НДС, руб.

______________________________
____
_

(НДС по итоговой
цене заявки
, рублей)

цена заявки
с НДС, руб.

_________________________
____
______

(
цена заявки цифрами и прописью
, рублей
с

НДС
)


по осн
овному предложени
ю, подтверждаемому прилагаемым Коммерческим
предложением
, котор
ое

является неотъемлем
ой частью з
аявки.

2. Настоящая
з
аявка имеет правовой статус оферты и действует с
«____»________________
2015
года до «____»_________________
2015
года.

3
. _
_____________(
Наименование
У
частника
) обязуется
, в случае принятия з
аявки,
поставить товар,
выполнить
работы (оказать услуги)

в соответствии с
г
рафиком
поставки,
выполнения работ

(оказания услуг)

и в соответствии с требованиями
д
окументации. При этом
мы со
гласны, что платежи будут осуществляться в соответствии с порядком платежей,
приведенным в
д
окументации.

4
. Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу
з
аявку, полученную Вами,

не обязаны
мотивировать выбор п
обедителя
запроса предложений перед Участниками
,

и не несете
имущественной или иной юридической ответственности перед нами при объявлении
запроса
предложений

несостоявшимся, а также Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим
расходам, связанным с подготовкой и подачей данной
з
аявки.

5
. Мы обязуем
ся подписать
д
оговор в течение 5 рабочих дней с даты публикации
в
Единой информационной системе

в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.
zakupki.gov.ru

уведомлени
я о результатах запроса предложений на условиях, изложенных в д
окументации.



47

6
.
Настоящая з
аявка дополняется следующими неотъемлемыми приложениями:

1)
Опись документов (Форма
2
) на ___

л.

2) Декларация соответствия У
частника размещ
ения заказа (Ф
орма 3)
на ___

л.

3)
Надежность
У
частника (Форма 4)
на ___

л.

4) Техническое

предложение (Форма
5
) на ___

л.

5) Коммерческое предложение (Форма 6) на ___ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

________________________________
____

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)













































конец формы



48

Инструкции по заполнению

формы письма о подаче оферты

1.
Письмо следует
оформить на официальном бланке Участника, У
частник присваивает
письму дату

и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно
-
правовой формы) и юридический адрес.

3.
Участник должен указать цену договора цифрами и словами, в рублях
, без учета НДС,
в соответствии с Коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате
ХХХ

ХХХ

ХХХ,ХХ руб., например: «1

234

567,89

руб. (Один миллион двести тридцать четыре
тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»
.

4.
Участник
должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации.

5.
В случае наличия альтернативных предложений, в форму (после пункта
1
)
добавляются абзацы:

Основное предложение сопровождается ____ (
указать число
) альтернативными
предложениями по от
дельным техническим
,

коммерческим, организационным аспектам
(элементам) основного предложения (указать конкретно каким). При этом:

-

альтернативное предложение №1, суть которого изложена в п.п.______ на страницах
_____
З
аявки

(увеличивает/уменьшает


нужное
указать) итоговую цену
З
аявки по основному
предложению на ____ (____)
_________________ (
цифрами и прописью, валюта
) и составляет
_______________ (__________________________
(
цифрами и прописью, валюта
), без учета
НДС;

-

альтернативное предложение №2, суть ко
торого изложена в п.п.______ на страницах
_____
З
аявки

(увеличивает/уменьшает


нужное указать) итоговую цену
З
аявки по основному
предложению на ____ (____)
_________________ (
цифрами и прописью, валюта
) и составляет
_______________ (_______________________
___
(
цифрами и прописью, валюта
), без учета
НДС;

-

… и т.д.

6.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью

(при наличии у Участника такой
печати)
в соответствии с требованиями Документации.

7.
Есл
и заявка подается коллективным У
частником, в письме указы
вается соста
в всех
партнеров коллективного У
частника с указанием адресов и выделяется лидер. Заявка подается
от имени лидера коллективного
У
частника. Кроме того, к письму о подаче оферты
дополнительно прилагается соглашение о создании коллективного
У
частни
ка.


























49

4.2.

Опись документов (
ф
орма
2
)

Форма предоставления
описи

документов

начало формы


Приложение
1

к письму о по
даче оферты

от «____»________
_20
__

г. №__________



№№
п/п

Наименование документа

№ страницы в

з
аявке

1.



2.



3.



и
т.д.





____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




конец формы
































50

4.3.

Декларация соответствия
У
частника

(
ф
орма 3)

Форма декларации

на
чало формы


Приложение
2

к письму о по
даче оферты

от «____»________
_20
__

г. №__________


ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТ
ВИЯ

УЧАСТНИКА


Настоящим подтверждаем, что ________________________________
________________
_______

(наименование
У
частника)

соответствует приведе
нным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе
предложений:

1.

соответствует

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, явл
яющихся предметом закупки.

2.

отсутствует

процесс ликвидации
У
частника


юридического лица и решения
арбитражного суда о признании
У
частника


юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.

неприостановлен
ие

деятельности
У
частника

в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

4.

о
тсутствие сведений об
У
частниках и их соисполнителях (субподрядчиках) в реестрах
недобросовестных поставщиков, в
едение которых осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.

соответствовать критериям, установленным статьей 4 Федерального закона №

209
-
ФЗ

от
24
.07.
2007

«
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
» (в
случае, если Участниками Запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с требованиями постанов
ления Правительства РФ


1352 от 11.12.2014
)
.

6.

о
бладание
У
частниками исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора
З
аказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением
случаев закупки на создание произведения
литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на
финансирование проката или показа национального фильма

[
убрать, если такое требование
не предъявляется
]
.




__________________
______________
_

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы


Инструкции по заполнению

формы декларации

1.
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к

котор
ому является данн
ая декларация
.

2.
Форма должна быть подписана и скреплена печатью

(при наличии у Участника такой
печати)

в соответствии с требованиями
документации
.

4.4.

Надежность
У
частника (
ф
орма

4
)


Форма представления надежности
У
частника

начало формы


Пр
иложение
3

к письму о по
даче оферты

от «____»________
_20
__

г. №__________


ФОРМА
4


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОК
УМЕНТЫ

(НАДЕЖНОСТЬ УЧАСТНИК
А)



Наименование и адрес
У
частника _________________________




4
.4.1.
Анкета
У
час
т
ника
.

4
.4.2.
Декларация субъекта малого
или среднего предпринимательства о соответствии
критериям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
.

4
.4.
3
.
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе,
конечных)

с приложением необходимых документов
.

4
.4.
4
.
Информация о
субподрядчике (соисполнителе)
.

4
.4.
5
.
Справка о кадровых ресурсах
.

4
.4.
6
.
Сведения об участии в судебных разбирательствах
У
частника
.

4
.4.
7
.
Специальный опыт
У
частника
.

4
.4.
8
.
Справка о нал
ичии оборудования, необходимого для выполнения работ

(оказания
услуг)
.

4
.4.
9
.
Информационное письмо о наличии у
у
частника связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками
з
аказчика
.

4
.4.
10
.
Приложения

к ф
орме
4

(перечень документов)
.



4.4.1.

Анкета
У
час
тника



п/п

Наименование

Сведения об
У
частнике

1.


Организационно
-
правовая форма и фирменное
наименование Участника


2.


Учредители (перечислить наименования и
организационно
-
правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, долю в % уставном капитале)


3.


Свидетель
ство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)


4.


ИНН
/КПП

У
частника


5.


ОКПО
У
частника


6.


ОКВЭД
У
частника


7.


Юридический адрес


8.


Почтовый адрес


9.


Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса


10.


Банковские

реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета
у
частника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)


11.


Телефоны
У
частника (с указанием кода города)


12.


Факс
У
частника (с указанием кода города)


13.


Адрес электронной почты
У
частника


14.


Фамилия, Имя и Отчество руководителя
У
частника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам
У
частника, с указанием должности и
контактного телефона


15.


Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица за
участие в
З
апросе предложений

У
частника с
указанием
должности и контактного телефона





____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)















53

4.4.2.

Декларация субъекта малого или среднего предпринимательст
ва о
соответствии критериям, установленным статьей 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»


ФОРМА 1

(для юридических лиц)


Декларация

субъекта малого или среднего предпринимательства

о соответствии кр
итериям, установленным статьей 4 Федерального

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»


Полное (фирменное) наименование

юридического лица: __________________________

К
раткое (фирменное) наименование: __________________________

Место нахождения (адрес): __________________________

настоящим подтверждает, что является субъектом малого/среднего

(указать применимое)
п
редпринимательства, нижеуказанные сведения

являются достоверными:


1

Организационно
-
правовая форма (по выписке из
ЕГРЮЛ не ранее чем за последние 6 месяцев):


2

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН):

Дата государственной регистрации:


3

И
дентификационный номер налогоплательщика
(ИНН):


4

Код причины постановки на учет (КПП):


5

Структура уставного капитала:

5.1. Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) (без
учета активов акционерных инвестиционных
фондов и з
акрытых паевых инвестиционных
фондов) (не превышает 25%):


%


Российской Федерации:


%


субъектов Российской Федерации:


%


муниципальных образований:


%


иностранных юридических лиц:


%


общественных и религиозных организаций

(объединений):


%


бла
готворительных и иных фондов:


%


5.2.* Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицами, не
являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства (не превышает 25%):

* Заполняется юридическими лицами, не
относящимися к указанным

в подп. 5.2.1.


%



54


5.2.1. Отношение юридического лица к:

хозяйственным обществам, деятельность в
которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз
данны
х, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу
-
хау),
исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) таких хозяйственных
обществ: бюджетным

научным учреждениям,
автономным научным учреждениям,
бюджетным образовательным учреждениям
высшего образования, автономными
образовательным учреждениям высшего
образования;

юридическим лицам, учредителями
(участниками) которых являются юридические
лица,
включенные в утвержденный
Правительством Российской Федерации
перечень юридических лиц, предоставляющих
государственную поддержку инновационной
деятельности в формах, установленных
Федеральным законом от 23 августа 1996 года
№ 127
-
ФЗ «О науке и государстве
нной научно
-

технической политике».









да/нет








да/нет


Период, за который представляются указанные в
пунктах 6


8 сведения:




**Заполняется вновь созданным юридическим
лицом

На
конец
предыду
щего
года

На конец

года,
пред
шест
-

вующего

предыду
щему
году

Период,

Прошедший
со дня

государстве
нной

регистрации

месяцах)**

6

Средняя списочная численность работников, в
т.ч. работников, работающих по гражданско
-
правовым договорам или по совместительству с
учетом реально отработан
ного времени,
работников представительств, филиалов и др.
обособленных подразделений (чел.):





__.__г.





__.__г.





_____

7

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без учета НДС (млн руб.):




8

Балансовая стоимость активов (остаточная
стоимост
ь основных средств и нематериальных
активов) (млн руб.):




и соответствуют критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Ф
едерации».

9

Сведения о включении в реестры субъектов
малого и среднего предпринимательства (при
наличии):



наименование реестра:




55


номер реестровой записи:



дата включения в реестр:



орган, внесший запись в реестр:



____________


______________ ________________


(должность) (подпись, М.П.)

(Ф.И.О)




_
_____________
_____

(дата)














































56

ФОРМА 2

(для индивидуальных
предпринимателей и

крестьянских
(фермерских) хозяйств
1
)


Декларация

субъекта малого или среднего предпринимательства

о соответствии критериям, установленным
статьей 4 Федерального закона

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»



Фамилия имя отчество (полностью)

индивидуального предпринимателя/ главы

крестьянского (фермерского) хозяйства: ________________________
__

Место нахождения (адрес): __________________________

настоящим подтверждаю, что являюсь субъектом малого/среднего (указать

применимое)
предпринимательства, нижеуказанные сведения являются

достоверными:


1

Сведения из

ЕГРИП:

индивидуальный предприниматель (ИП)
:

(физическое лицо)
:

крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ)
:


2

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРНИП):

Дата государственной регистрации:



3

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН
):


4

Код причины постановки на учет (КПП):



Период, за который представляются указанные в
пунктах 5


7 сведения:




**Заполняется вновь созданным юридическим
лицом

На
конец
предыд
ущего
года

На конец

года,
предшест
-

вующего

предыду
щему
году

Период,

Про
шедший
со дня

государствен
ной

регистрации
(в месяцах)**

5

Средняя списочная численность работников, в
т.ч. работников, работающих по гражданско
-
правовым договорам или по совместительству с
учетом реально отработанного времени,
работников представительств,

филиалов и др.
обособленных подразделений (чел.):





__.__г.





__.__г.





_____

6

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без учета НДС (млн руб.):




7

Балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных
активо
в) (млн руб.):




и соответствуют критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

9

Сведения о включении в реест
ры субъектов
малого и среднего предпринимательства (при
наличии):




57


наименование реестра:



номер реестровой записи:



дата включения в реестр:



орган, внесший запись в реестр:



____________ ________
______
________________


(должность) (подпись, М.П.)

(Ф.И.О)




___________________

(дата)
















1
Без образования юридического лица.





















4.4.3.

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением необходимых
документов


(
наименование организации, представляющей информацию)

1

2

3

4

5


п/п

Наимен
ование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация
о
подтвержда
ющих
документах
(на
именован
ие,
реквизиты и
т.д.)

ИНН

ОГРН

Наимено
вание
краткое

Код
ОКВЭД
основно
й

ФИО
руково
дителя

Серия и
номер
документа,
удостоверя
ющего
личность
руководит
еля, Адрес
регистраци
и


договора

Да
та

Предм
ет
догово
ра

Цена
(млн
.руб)

Срок
действ
ия

Иные
существе
н
ные
условия



ИНН

ОГРН

Наимено
вание /
ФИО

Адрес
регист
рации

Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
(для
физического
лица)

Руководител
ь / участник /
акционер /
бенефициар































































































































Столбец
4
. Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также номинал
ьная
стоимость и количество акций. Указывается размер уставного ка
питала согласно учредительных документам организации по состоянию на дату
представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Це
нтрального
банка России на дату представления настоящей и
нформации.

В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уст
авном капитале
лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц
-

фамилия, имя, отчество, паспортные данн
ые; для юридических лиц
-

полное наименование и организационно
-
правовая форма
на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном яз
ыке страны
юрисдикции, если английским таковым не явл
яется; организационно
-
правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны
юрисдикции).


Участник в обязательном порядке подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров, следующими документами
: Учредите
льный договор
\
решение учредителей о создании общества; Устав; Выписка из
ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров
\
учредителей; Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц; Другие сведения,
раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор к
упли
-
продажи акций, договор доверительного управления, свидетельство о
праве на наследство и т.д.).



____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
4.4.4.

Информация

о
субподрядчике
*


Наименов
ание
субподряд
чика

Фирменное
наименовани
е (при
наличии)

Место
нахождения
субподрядчика и
идентификацион
ный номер
налогоплательщ
ика

Предмет
договора с
субподрядчиком

Цена
договора с
субподрядчи
ком, тыс.
руб.

(
%

от цены
д
оговора)

Свед
ения об
отнесении
субподрядчи
ка к
российским
организация
м малого и
среднего
предпринима
тельства в
соответствии
с
законодатель
ством РФ







































____________________________________

(подпись, М.П.)

________________________
____________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)






















*
Участник
в составе заявки
должен представить
документы

в
соответствии с
п.

1.
4
.

Д
окументации
.

В случае отсутствия субподрядчиков, Участник должен указать в настоящей
форме:

«Субподрядчики не привлекаются, все работы/услуги выполняются собственными
силами».



60

4.4.5.

Справка о кадровых ресурсах.


Таблица
-
1. Основные кадровые ресурсы



п/п

Фамилия, имя,
отчество
специалиста

Образование
(учебное заведение,
год окончания,
полученная
специ
альность)

Должность

Стаж работы в данной
или аналогичной
должности, лет

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)

1.






2.






3.












Инженерно
-
технические с
пециалисты
(планируемые для ис
полнения договора)

1.






2.






3.












Прочий персонал (
планируемый для исполнения договора
)

1.






2.






3.













Таблица
-
2.
Общий

персонал

Группа специалистов

Штатная численность, чел.

общая

в т.ч. работающие в
течение последних
3 лет

Руко
водящий персонал



Инженерно
-
технический персонал



Рабочие и вспомогательный персонал





____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)










61

4.4.6.

Сведения

об учас
тии в судебных разбирательствах
У
частника

в
качестве ответчика
*


Год

Истец
(наименование)


Дело № ,

Предмет спора

Цена иска

Стадия рассмотрения
или принятое решение
(определение).

2011





2012





2013





2014





2015







* включаются
сведения
об участии в судебных разбирательствах в качестве ответчика в связи
с

ненадлежащим выполнением договорных обязательств, исковые требования по которым
удовлетворены судом полностью или частично, либо утверждено мировое соглашение.



________________________
____________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


























В случае отсутствия судебных разбирательств, Участник должен указать в
настоящей форме: «Сведения об участии в судеб
ных разбирательствах отсутствуют».



62

4.4.7.

Специальный

опыт
У
частника





п/п

Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения
,

фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров


процент
выполнения)

Заказчик

(наименова
ние, адрес,
кон
тактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)

Описание
договора

(объем и
состав
работ
,
описание
основных
условий
договора)

Сумма
договора,
тыс.
руб
.

Сведения о
рекламациях
по
перечисленным
договорам

(см.
п. 16 в
Приложении
4.4.10
«
Приложение к
фо
рме 4
(перечень
документов)

1.







2.














ИТОГО за
______

год



1.







2.














ИТОГО за ______ год



1.







2.














ИТОГО за ______ год



1.







2.














ИТОГО за ______ год



1.







2.














ИТОГО за ______ год



1.






2.













ИТОГО за ______ год




___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


⃰ При наличии опыта работы с
ПАО «Мосэнерго»

информация указыва
ется полностью за последние
3

(три) года с указанием номера договора.



63

4.4.8.

Справка о наличии оборудования, необходимого для выполнения
работ

(оказания услуг)


Наименов
ание

Изготов
и
тель,
марка

Количес
тво, шт.

Год
выпус
ка

Мощность
(производите
льность)

Нынешнее
со
стояние
(мест
о
нахожден
ие и текущие
обяз
а
тельства)

Источник
(со
б
ственное,
взято
напрокат и
т.д.) (на
балансе
Участника, у
кого
арендовано,
договор № и
т.д.)





































___________________________________

(подпись, М.П.)

_____
_______________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
































64

4.4.9.

Форма информационного письма о наличии у участника связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками организатора


Бланк Участника


Уважаем
ые господа!


При рассмотрении нашей
З
аявки просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника}

связей, носящих характер аффилированности с
лицами, являющимися
{указывается кем являются эти лица, пример: учредители,
сотрудники,

и т.д.}

з
аказчика

а именно:

1.

{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко
описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником
могут быть расценены как аффилированность};

2.

{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описы
вается почему связи
между данным лицом и Участником могут быть расценены как
аффилированность};

3.

……


____________________________________


(подпись, М.П.)

____________________________________


(фамилия, имя, отче
ство подписавшего, должность)


































65

4.4.10.

Приложение к форме 4 (перечень документов)


Для участия в закупочной процедуре Участником в заявке предоставляются
:

1. Заверенные
У
частником копии учредительных документов

и изменений к ним,

сви
детельства о регистрации, решения (протоколы) и приказы о назначении исполнительного
органа и главного бухгалтера
, сведения о паспортных данных и адресе регистрации лица
исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа;

2. Список участников общ
ества (для организаций имеющих организационно

правовую
форму общества с ограниченной ответственностью) или копия выписки из реестра акционеров
(для акционерных обществ) с указанием информации о

руководителе,
цепочке собственников,
включая бенефициаров (в т
ом числе конечных), с подтверждением соответствующими
документами, с учетом следующего:

-

в отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями
мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях,
требование о предос
тавлении информации считаются исполненными при наличии информации
об акционерах, владеющих более 5 процентами акций;

-

в отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами,
акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акц
ионеров более 50,
допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо
прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом
порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров
, владеющих
пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве
таких акционеров;

3.
Выписка

из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
, полученные

не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения
извещения о
закупке

в

Единой информационной системе

в сети Интернет
.

4.
Доверенность
на осуществление действий от имени
У
частника
,
заверенн
ая

подписью
и печатью
(при наличии у Участника такой печати)
У
частника либо нотариально заверенную
копию такой доверенности
, если

от имени
У
частника действует иное лицо;

5. Заверенная
У
част
ником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6. Заверенная
У
частником копия справки об открытии счета в соответствующем банке;

7.

Референция обслуживающего банка

(для бюджетных организаций


референция
подразделения Федерального казна
чейства)
,
полученная

не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения
извещения о
закупке
в Единой информационной системе

в сети Интернет,
содержащая сведения относительно отсутствия задолженности по платежам, в т.ч. по
исполнению налоговых обязательств (картот
еки по внебалансовым счетам № 90901 «Расчетные
документы, ожидающие акцепта для оплаты», «Картотека расчетных документов ожидающих
разрешения на проведение операций» и № 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в
срок»), сведения об отсутствии ареста по с
четам и предоставляется краткая характеристика
У
частника с точки зрения обслуживающего банка
. Референция обслуживающего банка должная
иметь отметку банка и указание на дату выдачи (составления) документа
;

8. Заверенная Участником копия банковской карточки
с образцами подписей и оттиском
печати

(при наличии у Участника такой печати)
;

9.
Копия бухгалтерской
финансовой отчетности
, включающая в себя бухгалтерский
баланс
, отчет о финансовых результатах, за истекший расчетный год с отметкой налоговой
инспекции (ш
тамп ИФНС или квитанция о приеме с описью почтового отправления, при
электронном документообороте: извещение о получении отчета, либо квитанция о приеме, либо
извещение о вводе) в том числе для организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложени
я согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402
-
ФЗ «О бухгалтерском
учете».

Для вновь созданных организаций


копия бухгалтерской отчетности, включающая в
себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, за последний отчетный период


66

текущего г
ода, в том числе для организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402
-
ФЗ «О бухгалтерском
учете».

Для некоммерческих организаций


копия бухгалтерской отчетности, включающая в
себя бухгалтерски
й баланс, отчет о целевом использовании средств, за истекший расчетный год
с отметкой налоговой инспекции (штамп ИФНС или квитанция о приеме с описью почтового
отправления, при электронном документообороте: извещение о получении отчета, либо
квитанция о пр
иеме, либо извещение о вводе), в том числе для организаций, перешедших на
упрощённую систему налогообложения согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402
-
ФЗ
«О бухгалтерском учете».

Для бюджетных учреждения


копия бухгалтерской отчётности, включаю
щая

в себя
баланс
, отчет о финансовых результатах деятельности, согласно Бюджетному кодексу
Российской Федерации, Федеральному закону от 06.12.2011 №402
-
ФЗ «О бухгалтерском
учете», Приказу Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 №191н и иных нормативно
-
правовы
х актов Российской Федерации;

1
0
. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций

(Код по КНД 1120101)
,
полученная

из
налоговой инспекции не ранее чем за 6 месяцев до дня размещен
ия
извещения о закупке

в
Единой информационной системе

в сети Интернет;

1
1
. Копия договора аренды или свидетельства о собственности
офисного и
производственного
помещени
й;

1
2
. Копия свидетельства СРО о допуске к строительным работам, в том числе о допуске

на особо опасные объекты, к которым относится ТЭС, в случае если работы, содержащиеся в
предмете договора, включены в перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденный приказом министерства
р
егионального развития Российской Федерации 624 от 30.12.2009;


1
3
. Заверенная
У
частником копия лицензии, если деятельность, составляющая предмет
договора, подлежит лицензированию;

1
4
. Копии писем субподрядчиков (соисполнителей)
О
рганизатору, в которых
указ
ывается, что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что
У
частник предлагает
его в качестве субподрядчика (соисполнителя), и в случае признания заявки
У
частника лучшей
он готов обеспечить выполнение всех работ (услуг) в указанных в заявке объемах,

условия
будущего договора между участником и субподрядчиком (соисполнителем) согласованы, в т.ч.
объемы и сроки изготовления и поставки продукции;

1
5
. Документы
, подтверждающие правоспособность и надёжность

субподрядчиков
(соисполнителей);

1
6
.
Сведения о
специальном опыте работы в т.ч. по договорам с Организатором, с
указанием имеющихся заявлений клиентов и заказчиков (в т.ч. по договорам с Организатором)
о восстановлении прав, нарушенных ненадлежащим исполнением договорных обязательств (в
т.ч. претензии и

рекламации) по выполненным договорам. Сведения об участии в судебных
разбирательствах в качестве ответчика в связи с ненадлежащим выполнением договорных
обязательств, исковые требования по которым удовлетворены судом полностью или частично,
либ
о утвержден
о мировое соглашение
;

17
. Документы
, подтверждающие правоспособность и надёжность

коллективн
ого

У
частник
а (если коллективный Участник)
;

1
8
. Если это предусмотрено техническим заданием и предметом договора: документы,
подтверждающие квалификацию
У
частника
и субподрядчиков (соисполнителей),
привлекаемых
У
частником для исполнения договора;

19
. Если это предусмотрено техническим заданием и предметом договора: копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соотве
тствии с действующими нормативными документами и законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с ним установлены требования к таким товарам, работам
(сертификаты, свидетельства, паспорта и т.д.).



67

20.

Уведомление о получении
У
частником согласи
я

(отказа)

на обработку персональных
данных от физических лиц, учредителей (участников/акционеров) и лица, наделённого
полномочиями единоличного исполнительного органа Участника

(формы 4.8

4.9)
.

21
.
Заверенная Участником копия Расчёта по начисленным и упл
аченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по рас
ходам на выплату страхового
обеспечения (страница №1 Формы
-
4 ФСС
-

приложение №1 к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2013 №107н), за истекший расчетный год с
отметкой органа контроля за уплатой страховых взносов.

Д
ля вновь созданных организаций
-

заверенная

копия Расчёта по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от
н
есчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения (страница №1 Формы
-
4 ФСС
-

приложение №1 к приказу
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2013 №107н), за
последний отчетный период текущего года с отметкой органа контроля.


Кроме того, для иностранного
Участника
, помимо вышеуказанного перечня по пунктам
1
-
21,

дополнительно

представить
:

2
2
. Легализованные (имеющие апостиль) копии учредительных документов и
до
кументов о регистрации с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

2
3
. Копия консолидированной финансовой отчетности за два последних отчетных
периода

с отметкой контролирующего органа и указанием на дату выдачи (составления)
документа,

в случ
ае если такая отчетность составляется;

2
4
. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством с
оответствующего
государства.

Кроме того, для филиала иностранного
Участника
, созданного на территории
Российской Федерации дополнительно:

25. Достоверные копии Положения о филиале и свидетельства об аккредитации.

конец формы



























68

4.5.

Технич
еское

предложение

орма
5
)


Форма представления
технического

предложения

начало формы


Приложение
4

к письму о по
даче оферты

от «____»________
_20
__

г. №__________


ФОРМА
5


ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Наименование и адрес У
частника _________________________






4
.5.1.
Предложение по техническим характеристикам

4
.5.2.
График выполнения работ (оказания услуг)

4
.5.3.
Гарантийные сроки































6
9

4.5.1.

Предложение

по
техническим
характеристикам

Привести перечень характеристик в соответствие с

техниче
ским заданием (Раздел

5
),
проектом договора (Р
аздел

3
)
, например:


Описание предлагаемых р
абот, материалов
:

________________________________
___________


О
писание принятой технологии выполнения
р
абот
:

________________________________
_____


С
истема управления качеством работ
:

________________________________
________________


М
ероприятия по охране окружающей среды при производстве работ
:

______________________


М
ероприятия по охране от повреждений существующих зданий, сооружений и систем

и
обеспечение безопасности и охраны здоровья при выполнении работ
:
______________________


Предложения по обучению лиц, осуществляющих испол
ьзование и обслуживание товара:__

и т.д.___________________
________________________________________________________



4.5.2.

График выполнения работ на 201
5

год


п.п

Наименование

Ед.
изм.,
кол
-
во

Сроки начала и окончания
, мес.

20
__

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
















2.
















3.
















4.
















….
















4.5.3.

Гарантийные сроки

Требования Заказчика

Предложение Участника

Гарантийные сроки
в соответст
вии с
Техническим заданием



____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия,

имя, отчество подписавшего, должность)





















70

4.6.

Коммерческое предложение (ф
орма
6
)


Форма представления коммерческого предложения

начало формы


Приложение
5

к письму о по
даче оферты

от «____»________
_20
__

г. №__________


ФОРМА
6


КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРЕ
ДЛОЖЕНИЕ



Наименование и адрес
У
частника _________________________






4
.6.1.
Коммерческое предложение

4
.6.2.
Условия оплаты
































71

4.6.1.

Коммерческое предложение

№№
п/п

Наименование затрат

Ед.
изм.

Кол
-
во

Цена за
единицу,
тыс. руб.

Цена

о
б
щая,
тыс.
руб.

1
. Работы

1.

Р
абот
ы

в т.ч.:

-

-

-



…………..






………….






………….

-

-

-


2.

Прочие работы и затраты

-

-

-


3.

Гарантийное обслуживание.

-

-

-


4.

Дополнительные работы и услуги,
предлагаемые Участником

-

-

-


Итого р
аботы в базовы
х ценах _____г.
(ОБЯЗАТЕЛЬНО указать сметно
-
нормативную
базу)

в т.ч. материалы.

-

-

-


Индекс пересчета из базовых цен _____г. в
текущие цены





ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

без учета НДС
:





НДС





ВСЕГО с

учетом

НДС:

-

-

-



ДАННАЯ ТАБЛИЦА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ У
ЧАСТНИКОМ ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ
(РАЗДЕЛ
5
).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е

СМЕТН
ОГО

РАСЧЕТ
А РАБОТ

В БАЗОВЫХ
ЦЕНАХ

В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (РАЗДЕЛ
5
).


4.6.2.

Условия оплаты

Требования Заказчика

Предло
жение Участника

Условия оплаты
в соответствии с
условиями проекта договора



Примечания:

1
. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие
платежи, которые в соответствии с
Д
окументацией должны оплачиваться
п
одрядчик
ом

(исполнителем)

при выполнении
д
оговора, включены в цену
З
аявки.

2
. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в да
нном перечне Участником

не
указаны цены


р
аботы

(услуги)

должны выполняться

(оказываться)
. Эти позиции не будут
оплачиваться
Заказчиком после выполнения
р
абот

(оказания услуг)
, а будут покры
ваться за
счет цены З
аявки.

3
. В случае расхождения
между ценой за единицу
, умноженной на количество единиц, и
итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количест
во
единиц.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




72

4.7.

Письмо о подаче оферты

на
участие в процедуре уторговывания
(
фо
рма
7
)

Форма письма о
подаче оферты на уча
стие в процедуре уторговывания

начало формы

Бланк
У
частника


«_____»_______________

года

№________________________



Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении процедуры уторговывания и раздел 2.1
7

«Уторговывание цен
заявок
» к открытому запросу предл
ожений

__________

на определение
лучших условий
___________________________________________________
,
и


безоговорочно
принимая установленные в

них требования и

условия,

__________________________________________________________________________________,

(
полное наименование
У
частника запроса предложений с указанием организационно
-
правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

_____________________________________________________________
_
____________________,

(
адрес
местонахождения Участника
)

предлагает уме
ньшить
итоговую

стоимость заявки, поданной нашей
о
рганизацией на участие в
открытом запросе предложений

___________

на определение лучших условий
__________________________________________________________________________________
,
без изменения иных услов
ий заявки
.

Итоговая ц
ена
з
аявки, рассчитанная в соответствии с требованиями
д
окументации,
составляет:


цена заявки
без НДС, руб.



_____________________________
____
__

(итоговая
цена заявки цифрами и прописью
, рублей без НДС)

кроме того НДС, руб.

_________
_____________________
____
_

(НДС по итоговой
цене заявки
, рублей)

цена заявки
с НДС, руб.

_________________________
____
______

(
итоговая
цена заявки цифрами и прописью
, рублей
с

НДС
)


по основному предложени
ю, подтверждаемому прилагаемым новым Коммерческим

предложением
, котор
ое

является неотъемлем
ой частью з
аявки.


Настоящее
п
исьмо имеет правовой статус оферты и действует до

«____»________ 20__ года.


Настоящ
ее
письм
о

о
подаче оферты на участие в процедуре уторговывания

дополняется
следующим неотъемлемым пр
иложени
е
м:


-

новое

К
оммерческое предложение на ___ л.



____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




конец формы



73

Инструкции по заполнению формы письма о подач
е оферты

на участие в процедуре
уторговывания

1.
Письмо следует оформить на официальном бланке
У
частника,
У
частник присваивает
письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.
Участник должен указать свое полное наименов
ание (с указанием организационно
-
правовой формы) и юридический адрес.

3.
Участник должен указать цену договора цифрами и словами, в рублях, без учета НДС,
в соответствии с
новым

Коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате
ХХХ

ХХХ

ХХХ,ХХ руб
., например: «1

234

567,89

руб. (Один миллион двести тридцать четыре
тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»
.

4. Письмо

действительн
о

в течение срока, указанного
У
частником в письме о подаче
оферты

на участие в процедуре уторговывания
. В любом случае этот срок должен быть не
менее чем 120 дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших
на
процедуру уторговывания

заяв
о
к.

Указание меньшего срока действия
письма
о подаче
оферты на участие в процедуре уторговывани
я может быть расценено
К
омиссией как
несоответствие заявки

требованиям, установленным документац
и
ей.

6
.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью
(при наличии у Участника такой
печати)
в соответствии с требованиями
д
окументации.

7
.
Участник, участво
вавший в уторговывании и снизивший свою цену, обязан
представить о
т
корректированные документы, определяющие его коммерческое предложение, с
учетом новой, полученной в ходе уторговывания цены

(
новое

коммерческое предложение в
с
оответствии с формой 6 раздела

4
)
. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за
собой и
з
менение иных условий
заявки
.


































74

4.8.

Форма согласия контрагента на обработку персональных данных

(форма 8)


Согласие контрагента*
ПАО «Мосэнерго»

на обработку персон
альных данных

Я,_______________________________________________________________________


(фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________ № _____________ выдан ___________________________________
__


(серия) (номер) (дата выдачи)

_____________________________________________________________________________



(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,


(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным зак
оном от 27 июля 2006 г. № 152
-
ФЗ «О персональных
данных» своей волей и в своем интересе выражаю
ПАО «Мосэнерго»
,

зарегистрированному по
адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3,
согласие на
совершение действий
, предусм
отренных
пунктом 3 статьи 3

Федерального закона «О
персональных данных» (в том числе сбор от третьих лиц, путем направления з
апросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных
информационных ресурсов, из архивов), с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств,
с моими персональными данными,

включающих фа
милию,
имя, отчество, год, месяц и дату рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации, место
работы, занимаемая должность, идентификационный номер налогоплательщика, номер
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
в целях

заключе
ния и
исполнения гражданско
-
правового договора, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов
ПАО «Мосэнерго»
.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом
ПАО
«Мосэнерго»

в пись
менной форме и представить копии подтверждающих документов.

Выражаю _______________________ на трансграничную передачу моих


(согласие/несогласие)

персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение трех лет с
момента прекращения гражданско
-
правового договора.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
заявления, при этом
ПАО «Мосэнерго»

вправе обрабатывать мои персональные данные в
случаях и в порядк
е, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».



«

__

»

______________

20_г.

_______________________



_____________________________


(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)













*Физическое лицо.



75

4.9.

Форма согласия собственника (акционера, бенефициара)

контрагента
на
обработку персональных данных

(форма 9)


Согласие собственника (акционера, бенефициара)* контрагента
ПАО «Мосэнерго»

на
обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________


(фамилия,
имя, отчество)

паспорт ___________ № _____________ выдан _____________________________________


(серия) (номер) (дата выдачи)

______________________________________________________
_______________________


(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,


(адре
с места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152
-
ФЗ «О персональных
данных» своей волей и в своем интересе выражаю
ПАО «Мосэнерго»
,

зарегистрированному по
адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернад
ского, д. 101, корп. 3,
согласие на
совершение действий
, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3

Федерального закона «О
персональн
ых данных», с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств,
с моими персональными данными,

включающих фамилию, имя, отчество, год,
месяц и дату рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в
коммер
ческих структурах
в целях

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, локальных нормативных актов
ПАО «Мосэнерго»
, гражданско
-
правовых
договоров.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом
ПАО
«Мосэнерг
о»

в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Выражаю _______________________ на трансграничную передачу моих


(согласие/несогласие)

персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня его подп
исания и действует в течение трех лет с
момента прекращения гражданско
-
правового договора и (или) достижения целей,
предусмотренных законом, иным нормативными правовыми актами или локальными
нормативными актами
ПАО «Мосэнерго»
.

Согласие может быть отозвано

в любое время на основании моего письменного
заявления, при этом
ПАО «Мосэнерго»

вправе обрабатывать мои персональные данные в
случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».



«

__

»

______________

20_г.

_______________________



_____________________________


(дата)

(подпись)

(расшифровка
подписи)













*Нужное подчеркнуть.



76

Раздел
5
.
Техническ
ое задание






Техническ
ое задание

является неотъемлемым приложением к

данной Документации о запросе предложений и прилагается

в отдельном файле

















Приложенные файлы

  • pdf 4507908
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий