9 Модуль порошкового пожаротушения МПП (Взр.) 2И-1ГЭ-У2 Мангуст-2 шт 2. Локальная смета № 009 Технологическо оборудование.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)













КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс №7






















Хабаровск
2010г.


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
__________________________

«___»_____________2010г.

Раздел I. Общие положения
Основные положения
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Дальневосточной железной дороги (далее – Заказчик) проводит «02» марта 2010 года в 15:00 часов местного времени (08:00 часов московского времени) открытый Конкурс №7 (далее – Конкурс) на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования в 2010 - 2012 годах по объекту инвестиционной программы Дальневосточной железной дороги: «Реконструкция ПТОЛ ст.Комсомольск-сорт» 5я0000урсной документации на т.26-19-00, 26-19-28онкурсу №___.
Технические требования к работам приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).
Организатором Конкурса является Хабаровское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок - структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – Организатор).
Конкурсная документация может быть получена бесплатно по адресу Организатора: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 20 кабинет №337 с 9:00 до 17:00 часов местного времени (с 2:00 до 10:00 московского времени), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (рубрика «Тендеры») и на официальном сайте Дальневосточной железной дороги [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (рубрика «Конкурсы и торги»).
Для получения конкурсной документации представителю юридического лица необходимо иметь при себе:
паспорт;
доверенность на право получения документации (на сотрудника) или копию протокола о назначении на должность (для генерального директора / директора);
сведения о юридическом лице: полное наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной почты, контактные лица, банковские реквизиты.
Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, форм собственности и ведомственной принадлежности, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки комплекты документов, подготовленные в соответствии с пп.2.3, 2.4, 3.3.2 настоящей конкурсной документации, на участие в настоящем Конкурсе (далее - конкурсная заявка), признаются претендентами.
Претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, указанным в пп.2.1, 2.2, признаются участниками настоящего Конкурса.
Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в настоящем Конкурсе.
Документы, поданные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.
Заказчик рассматривает конкурсные заявки как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

Разъяснения положений конкурсной документации
Для разъяснения положений конкурсной документации юридические лица, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Организатора: 680000 г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 20 кабинет №337, тел/факс: (4212)26-19-00, 38-42-93.
Организатор письменно (по факсу или по электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления ответит на запросы, если они получены не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Разъяснения также будут размещены на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Тендеры») в объявлении о проведении настоящего Конкурса и на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Конкурсы и торги) без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
1.2.3. В случае необходимости Организатор может провести инструктивное совещание по разъяснению положений настоящей конкурсной документации.

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, Организатор, как по своей инициативе, так и по запросу юридического лица, получившего в установленном порядке конкурсную документацию, может внести дополнения и изменения в настоящую конкурсную документацию.
Все юридические лица, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, будут уведомлены письменно (по факсу или по электронной почте) о соответствующих дополнениях и изменениях, которые являются неотъемлемой частью конкурсной документации.
Дополнения и изменения, внесенные в настоящую конкурсную документацию, также будут размещены на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Тендеры») в объявлении о проведении настоящего Конкурса и на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Конкурсы и торги).

Конкурсная заявка
Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки с его участием не рассматриваются.
Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
Вся переписка, связанная с проведением настоящего Конкурса, ведется на русском языке.
Конкурсная заявка должна действовать в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов.
Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

Окончательный срок подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки претендентов должны быть представлены в адрес Организатора: 680000 г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 20 кабинет №337 не позднее 12.00 часов местного времени (05.00 часов московского времени) «01» марта 2010 года.
Представитель претендента должен иметь при себе доверенность на право подачи конкурсной заявки либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).
Все конкурсные заявки, полученные после срока, указанного в п.п. 1.5.1 настоящей конкурсной документации, будут отклонены и возвращены.
Заказчик вправе перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, уведомление о вышесказанном будет осуществляться в соответствии с пп.1.3.2, 1.3.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и претендентов продлевается с учетом измененной окончательной даты.
Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре проведения настоящего Конкурса, должны представить Организатору документы, подтверждающие их право на представление интересов претендента в Конкурсе.

Изменение конкурсных заявок и их отзыв
Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
Извещение претендента об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подписано уполномоченным на то лицом.
Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

Права Заказчика
Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку, а также прекратить процедуру настоящего Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
При необходимости Заказчик имеет право затребовать от претендента дополнительные документы и информацию.
Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
Заказчик имеет право на увеличение или уменьшение заявленного к выполнению объема работ до 10% (десяти процентов) и на увеличение или уменьшение заявленного к поставке объема оборудования до 50% (пятидесяти процентов) при сохранении тех же цен и условий.

Недобросовестные действия претендента/участника
К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.
Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий претендента/участника, отстраняет его от участия в процедуре проведения Конкурса. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Соблюдение конфиденциальности
1.9.1. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам.
1.9.2. Попытки претендентов/участников получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.

Переговоры с победителем Конкурса по заключению договора
Целью переговоров является уточнение положений технического задания, окончательное согласование объемов и сроков выполнения работ для последующего подписания договора.
При заключении договора победитель Конкурса должен придерживаться условия, что стоимость выполнения работ не может быть увеличена по сравнению со стоимостью, указанной в его конкурсной заявке, при неизменных объёмах выполнения работ.
Основные положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя Конкурса. При невыполнении победителем Конкурса этих требований его конкурсная заявка будет отклонена, а победителем признан участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Заключение договора
1.11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения результатов Конкурса Конкурсной комиссией Заказчика Организатор письменно (факсимильной связью или по электронной почте) уведомляет всех претендентов о результатах проведения настоящего Конкурса.
1.11.2. Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня подведения итогов настоящего Конкурса.
1.11.3. В случае если участник, извещенный о признании его победителем настоящего Конкурса, не приступит к переговорам в сроки, указанные в п.1.13.2 настоящей конкурсной документации, его конкурсная заявка будет отклонена. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
1.11.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению №11 к настоящей конкурсной документации.
1.11.5. Участник, признанный победителем Конкурса, и Заказчик не имеют права без письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию, обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в выполнении договора.
1.11.6. Продукция, поставляемая победителем Конкурса, должна быть свободна от любых прав третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны или права на промышленную разработку.


Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников
К участию в Конкурсе допускаются претенденты, удовлетворяющие следующим обязательным и квалификационным требованиям.
Обязательные требования:
а) претендент должен являться юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;
б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на момент участия в Конкурсе;
в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;
г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.
е) претендент должен иметь выданные саморегулируемой организацией (далее – СРО) действующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов в соответствии с приложением №8 к настоящей конкурсной документации;

2.2. Квалификационные требования:
а) претендент должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего Конкурса;
б) претендент должен иметь квалифицированный постоянный персонал, технологическое оборудование, машины и механизмы достаточные для выполнения договора;
в) претендент должен иметь договорные взаимоотношения с изготовителями поставляемого технологического оборудования, либо дилерами (официальными представителями, партнерами) изготовителя оборудования, подтверждающие возможность претендента по поставке технологического оборудования в 2010-2012 годах;
г) претендент должен обладать финансовыми возможностями, необходимыми для выполнения условий договора по поставке Оборудования в 2010-2012 годах.

В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей конкурсной документации;
учредительные документы в последней редакции (нотариально заверенные копии);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
информационное письмо об учете юридического лица в Едином государственном регистре предприятий и организаций (нотариально заверенная копия);
изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы (копии, заверенные печатью претендента);
подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента;
протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);
бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2008 и последнюю отчетную дату 2009 года (копии с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, заверенные печатью претендента);
документ, подтверждающий, что претендент не находится в процессе ликвидации (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);
документ, подтверждающий, что претендент не признан несостоятельным (банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);
документ, подтверждающий, что на имущество претендента не наложен арест, экономическая деятельность претендента не приостановлена (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);
справку инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия).
выданные СРО действующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов в соответствии с приложением №8 к настоящей конкурсной документации (копии, заверенные печатью претендента);

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент представляет следующие документы:
сведения об имеющемся опыте выполнения работ за 2007–2009г., аналогичных предмету настоящего конкурса (по форме приложения №4 к настоящей конкурсной документации);
сведения о квалификации персонала претендента, задействованного по предмету настоящего Конкурса (по форме приложения №5 к настоящей конкурсной документации);
сведения о наличии основных производственных средствах (по форме приложения №6 к настоящей конкурсной документации);
сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях, (по форме приложения № 7 к настоящей конкурсной документации) с приложением копий документов подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.);
отзывы заказчиков о выполнении договорных обязательств и качестве выполняемых претендентом работ, аналогичных предмету конкурса за период 2007–2009гг. (должны быть подписаны одним из руководителей организации выдавшей отзыв или руководителем подразделения организации выполняющим от ее лица функции заказчика) оригинал или копия, заверенная печатью претендента;
сведения об изготовителе поставляемого технологического Оборудования (по форме приложения №9 к настоящей конкурсной документации с предоставлением копий документов, заверенных печатью претендента, подтверждающих возможность поставки продукции изготовителя в 2010-2012 годах: договоров (соглашений) о дилерстве (партнерстве) с изготовителем, сертификатов дилера (партнера) изготовителя и иных документов);
сведения о наличии у претендента финансовых возможностей, необходимых для выполнения условий договора по поставке Оборудования в 2010-2012 годах (по форме приложения №10 к настоящей конкурсной документации с подтверждением данных копией формы 4 бухгалтерского баланса претендента на последнюю отчетную дату 2009 года, оригиналами писем кредитных и иных организаций о возможности выдачи кредитов (займов) претенденту в 2010-2012 годах; копиями договоров займа, кредитных договоров заверенных печатью претендента);
сведения о системе менеджмента качества, имеющейся у претендента (в свободной форме с приложением копий подтверждающих документов, заверенных печатью претендента).

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов
Заказчик изучает квалификацию претендентов и её соответствие обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в пп.2.1, 2.2 настоящей конкурсной документации, на основании представленных претендентами в составе конкурсных заявок документов.
В ходе изучения квалификации претендентов Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические лица, указанные в конкурсной заявке претендента, для проверки достоверности указанных сведений.
Указание претендентом неверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
В случае, если претендент не соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется.
В случае если претендент соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, он признается участником Конкурса.

2.7. Оценка конкурсных заявок участников Конкурса
2.7.1. Заказчик рассматривает конкурсные заявки участников, а также оценивает и сопоставляет их.
Для уточнения конкурсной заявки Заказчик может запросить у участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны быть представлены в письменном виде, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсной заявки.
Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных документов в течение 3 (трех) рабочих дней после получения участником запроса является причиной отклонения конкурсной заявки соответствующего участника.
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок
Общие положения
Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты «А» и «Б».
Каждый конверт должен содержать опись всех представленных в нём документов.
Документы, представленные в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, должны быть сброшюрованы в соответствии с описью документов, согласно порядку, установленному п.п.2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество будет иметь оригинал.
Оригинал и копия заявки на участие в Конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.
Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.
Если конверты не запечатаны или не имеют маркировки, Организатор не несет ответственности за утерю конкурсной заявки или её преждевременное вскрытие.

Маркировка конвертов
Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование претендента);
Оригинал (копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе № ____ (название открытого конкурса).
Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);
Не вскрывать до _____ часов «____»________200_ г.»
Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по которому претендент подает финансово-коммерческое предложение.

Конверты «А» и «Б»
Конверт «А» должен содержать:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
заявку претендента на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;
сведения о претенденте, заполненные в соответствии с приложениями №№ 2, 4, 5, 6 к настоящей конкурсной документации;
документальные подтверждения соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей конкурсной документации.
3.3.2. Конверт «Б» должен включать:
опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента;
финансово-коммерческое предложение;
техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании).

Финансово-коммерческое предложение
3.4.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую стоимость предложения. Стоимость выполнения работ необходимо приводить в рублях с учетом:
всех видов налогов, включая НДС;
командировочных и транспортных расходов;
3.4.2. Финансово-коммерческое предложение должно включать таблицу цен, оформленную в соответствии с приложением № 3 к настоящей конкурсной документации.
3.4.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и т.д.). Авансирование предусмотрено только за оборудование в размере не более 15% от его стоимости.
Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента подписания договора, а также гарантийный срок на выполненные работы.

Раздел IV. Техническое задание


4.1. Общие требования
Техническое задание определяет требования на выполнение работ и поставку оборудования по следующему объекту инвестиционной программы Дальневосточной железной дороги - «Реконструкция ПТОЛ ст.Комсомольск-сорт».
Срок выполнения работ – 4 квартал 2012 года.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 337 280 000 (триста тридцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей без НДС, в том числе СМР – 260 381 689 (двести шестьдесят миллионов триста восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей,
оборудование – 76 898 311 (семьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч триста одиннадцать) рублей.
на 2010 год – 95 802 180 (девяносто пять миллионов восемьсот две тысячи сто восемьдесят) рублей без НДС, в том числе:
СМР – 77 047 760 (семьдесят семь миллионов сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей,
оборудование – 18 754 420 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей.


4.2. Перечень и объёмы строительно-монтажных работ и поставки оборудования по объекту «Реконструкция ПТОЛ ст.Комсомольск-сорт».
4.2.1. Перечень объемов строительно-монтажных работ на 2010 год:


п/п
Виды оплачиваемых
работ
Ед.
измер.
Кол-во
Примечание

1
Глава 1 Подготовка территории строительства

482-09-3859
Внешние сети связи. Защита существующих кабелей связи
1000м
370
Кабель связи

482-09-4596
Переустройство электрических сетей 0,4кв




ЛС 002
Установка опор ж/б
шт
25



Подвеска неизолированных проводов
км
3,6



Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения

482-09-4559
Резервуарный парк дизельного топлива емкостью 1*2000м3




ЛС-01
Фундамент ж/б под емкость
М3
26,9


ЛС-02
Резервуар емк. 2000м3
шт
1


ЛС-03
Технологические трубопроводы
100м
2,36


482-09-5414
Наружные трубопроводы дизельного топлива, масла и воздухопровода
100м
14,1


482-09-4485
Резервуарный парк дизельного топлива емк. 1*2000м3. Трубопроводы пожаротушения
100м
11,34


482-09-4451
Насосная станция пенного пожаротушения и помещение охраны




ЛС-001 Р-1
Земляные работы
1000м3
1,473


Р-2
Фундаменты ж/б, монолитная плита
М3
72,6


Р-3
Приямки ж/б
М3
16,5


Р-4
Стены из кирпича
М3
97,43


Р-5
Перекрытия, плиты ж/б
шт
12


Р-6
Полы бетонные
М2
108,4


Р7
Проемы, окна
М2
20,52


Р9
Кровля мягкая
М2
149


Р11
Внутренняя отделка, штукатурка стен и потолков
М2
428


Р-12
Наружняя отделка, сайдингом
М2
273


482-09-5126 об см 2-36
Расходный склад масел




ЛС-002
Технологическое оборудование и трубопроводы
100м
6,136
трубопроводы

ЛС-005
Стояк сливо-наливной
шт
2


482-09-5126
Расходный склад масел. Насосная




ЛС-001 Р-5
Проемы, окна и двери
М2
4,92


Р-9
Внутренняя отделка
М2
83,64


Р-10
Наружная отделка, сайдинг
М2
92,6


ЛС-002
Маслоуловитель ж/б
М3
8,2


ЛС-003
Отопление
100м
0,225
регистры

ЛС-004
Вентиляция
шт
1
Крышный вентилятор

ЛС-005
Узел ввода
шт
1


ЛС-6
Производственная канализация
м
6,0
Чугунные трубы

ЛС-7
Слаботочные устройства
шт
1
телефон

ЛС-8
Порошковое пожаротушение
шт
2
Модуль тушения Мангуст-2

ЛС-009
Технологическое оборудование
шт
5
Насосные агрегаты

ЛС-010
Электросиловое оборудование
шт
1
Распредпункт

ЛС-0012
Освещение
шт
11
Светильник

482-09-4794
Пескосушильная установка производительностью 40м3 сутки




ЛС-002
Хозпитьевой водопровод
м
20
трубы

ЛС-009
Слаботочные устройства
шт
1
телефон

ЛС-010
Электроосвещение
шт
43
светильник

ЛС-011
Электросиловое оборудование
Щт
2
Вводно-распределительное устройство

ЛС-013
Приборы автоматизации
шт
18


ЛС-14
Устройство автоматического управления
шт
3
Панели управления

482-09-5418
Башенный склад сухого песка




ЛС-004
Электроосвещение
шт
18
светильник

ЛС-005
Электросиловое оборудование
шт
2
Панели управления

482-09-5417
Склад сырого песка
тн
0,199
Стойка С-1

Глава –4 Объекты энергетического хозяйства

482-09-4344
1 очередь строительства. Электрические сети 0,4кв




Лс-001
Расчистка трассы
км
3,6


Лс-002
Сети 0,4кв
км
3,6
Провод

482-09-5310
Сооружение экипировочных устройств. Электрические сети 0,4кв
1000м
3,187
Кабель

482-09-4637
Подстанция 35/10кВ «Сортировка»
К-т
2
Демонтаж трансформатора

ЛС-002
Трансформатор НАМИ-10
К-т
2
Монтаж

482-09-53
2 очередь строительства Электрические сети 10кв, трансформаторная подстанция
1000м
К-т
0,91
1
Кабель
2КТП-ВЦ-630/10/0,4-0,4-УЗ

Глава –5 Объекты транспортного хозяйства и связи

482-09-4696
Верхнее строение пути




Лс-14060
Разборка ВСП
Км пути
5,1


Лс-14070
Укладка ВСП
Км пути
5,65


Лс-14080
Вырезка существующего балласта
1000м3
20


482-09-5311
Внешние сети связи. Телефонизация и прокладка кабелей связи от поста ЭЦ




ЛС-001
Телефонизация проектируемых зданий
100м
11,6
Кабель связи

ЛС-2
Прокладка кабельной связи от поста ЭЦ до ПТОЛ
1000м
2,3
Кабель свяэи







Глава-6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

482-09-4257
1 очередь строительства Тепловые сети
км
0,245
Трубопроводы

482-09-5142
Тепловые сети




Лс-001
Подземная теплосеть
км
1,725
Трубопроводы

Лс-002
Надземная часть
км
2,22
Трубопроводы


Наружные сети водопровода и канализации
км
2,5
Трубопроводы

Глава-7 Благоустройство и озеленение территории

482-09-4118
Корпус ТО-2. 1 очередь. Вертикальная планировка и благоустройство территории




Лс-001
Вертикальная планировка
1000м2
4,064
Площадь

Лс-002
Благоустройство территории
1000м2
7,613
Асфальт

482-09-5322
Наружное освещение территории ПТОЛ и дистанционное управление экипировочными насосами




Лс-001
ВЛИ-0,4кв для навужного освещения
1000м
0,159
кабель


4.2.2. Перечень объемов строительно-монтажных работ на 2011 - 2012 годы:


п/п
Виды оплачиваемых
работ
Ед.
измер.
Кол-во
Примечание

1
Глава 1 Подготовка территории строительства

482-09-3859
Вынос водопровода




Р1
Земляные работы
1000м3
10,25


Р2
Колодцы
10м3
2,2


Р3
Трубопроводы
км
1,41


2
Глава 2 Основные объекты строительства


Корпус ТО-2

Р 6
Скато -опускная канава
100м3
0,56


Р19
Пожарные лестницы
тн
1,914


Р22
Наружная отделка
100м2
15,63


Р24
Разные работы
тн
0,39


Р25
Крыльца
100м3
0,017








Л.с004
Воздушные завесы
К-т
36


Л.с005
Отопление тепловентиляторов
шт
19


Л.с006
Узел ввода теплосети
К-т
1


Л.с007
Дренаж
10м3
0,58


Л.с009
Продуктопроводы
100м
11,12


Лс011
Пескопроводы к бункерам
100м
7,7


Лс-012
Громкоговорящая связь
100м
1,9


Лс-013
Установка радиооборудования
шт
2


Лс-014
Пескораздаточные устройства
100м
5,8


Лс-015
Колонки маслораздаточные
шт
14


Лс-022
Ливневая канализация
100м
2,1


Лс-23
Шламовый отстойник
тн
0,16


Лс-24
Силовое электрооборудование
шт
20









Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения


Корпус ТО-2. Автоматическая установка пенного пожаротушения
К-т
1


482-09-5414
Наружные трубопроводы дизельного топлива, масла и воздухопровода
100м
14,1









Глава –4 Объекты энергетического хозяйства

482-09-4344
1 очередь строительства. Электрические сети 0,4кв




Лс-001
Расчистка трассы
км
3,6


Лс-002
Сети 0,4кв
км
3,6
Провод

482-09-5310
Сооружение экипировочных устройств. Электрические сети 0,4кв
1000м
3,187
Кабель

482-09-5315
Электрические сети 10кв от 2БТПБ-400-10/0,4-У1 до внутрицеховой комплектной трансформаторной 2КТП-ВЦ-630/10/0,4-04-УЗ
1000м
0,91
Кабель

482-09-5408
Внутрицеховая трансформаторная подстанция 2КТП-ВЦ-630-10/0,4-04-УЗ
К-т
1









Глава –5 Объекты транспортного хозяйства и связи

482-09-4696
Верхнее строение пути




Лс-14060
Разборка ВСП
Км пути
5,1


Лс-14070
Укладка ВСП
Км пути
5,65


Лс-14080
Вырезка существующего балласта
1000м3
20









Глава-6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

482-09-4257
1 очередь строительства Тепловые сети
км
0,245
Трубопроводы

482-09-5142
Тепловые сети




Лс-001
Подземная теплосеть
км
1,725
Трубопроводы

Лс-002
Надземная часть
км
2,22
Трубопроводы

482-09-4617
Корпус ТО-2. Модульная котельная
К-т
1









Глава-7 Благоустройство и озеленение территории

482-09-4118
Корпус ТО-2. 1 очередь. Вертикальная планировка и благоустройство территории




Лс-001
Вертикальная планировка
1000м2
4,064
Площадь

Лс-002
Благоустройство территории
1000м2
7,613
Асфальт

482-09-5322
Наружное освещение территории ПТОЛ и дистанционное управление экипировочными насосами




Лс-001
ВЛИ-0,4кв для наружного освещения
1000м
0,159
кабель

Лс-002
Прожекторные мачты
шт
9


Лс-003
Дистанционное управление наружным освещением
1000м
0,24
Кабель

Лс-004
Дистанционное управление экипировочными насосами
1000м
0,485
Кабель








4.2.3. Перечень и объемы поставки оборудования на 2010 год:
№№
Наименование оборудования
Марка, тип
Ед. изм
Количество (шт)

1
2
3
4
5

Резервуарный парк дизельного топлива емкостьб 3х2000 м3 инв. №482-09-4559 

 
Локальная смета № 001
 
 
 

1
Подогреватель секционный
ЭП-1
шт
6

2
Пеногенератор
ГПСС-600
шт
3

3
Указатель уровня
УДУ-10
шт
1

4
Пробоотборник
ПСР-8
шт
1

5
Термометр прямой ртутный
У4-1
шт
1

Насосная станция пенного пожаротушения и помещения охраны
инв. №482-09-4451

Локальная смета № 003 Узел ввода пара. Сантехнические работы

1
Тепловычислитель
Infokal 50S
шт
1

2
Расходометр ультразвуковой Ду25 мм
Sono 2500 CT
шт
2

3
Термопреобразователь сопротивления
Pt500
шт
2

Локальная смета № 006 Горячее водоснабжение. Сантехнические работы

1
Малый напорный проточный водонагреватель
DHC 30
шт
2

Локальная смета № 008 Слаботочные устройства. Оборудование

1
Телефонный аппарат,
PANASONIC TS-2361 RU
шт
1

Локальная смета № 009 Электроосвещение. Монтажные работы

1

Щит освещения ЩО без учета

шт
1

1.1.
Щит модульный (металлический)
ЩРВ-15
шт
1

1.2.
Выключатель автоматический
ВА47-63-3 25А
шт
1

1.3.
Выключатель автоматический
АД-32-16А 30мА
шт
1

1.4.
Выключатель автоматический
АД-32-20А 30мА
шт
2

1.5.
Выключатель автоматический
ВА47-63-1 10А
шт
6

1.6.
Комплект шин с крепежными элементами
 
шт
1

Локальная смета № 010 Силовое электрооборудование. Монтажные работы

1
Вводно-распределительное устройство
ВРУ-19-90
шт
1

2
Шкаф распределительный
ПР11М-1082-IP54УХЛ4
шт
1

3
Пускатель магнитный
ПМЛ-111002
шт
1

4
Тиристорный регулятор скорости
REE1
шт
2

5
Тиристорный регулятор скорости
REE2
шт
1

Локальная смета № 011 Технологическое оборудование. Монтажные работы

1
Рукосушитель электрический
115х302х235 N=1,5 кВ
шт
2

2
Стул
 
шт
1

3
Стол
600х800х740
шт
2

4
Вешалка напольная
 
шт
1

5
Стол
1200х800х740
шт
1

6
Стул офисный жесткий
 
шт
5

7
Шкаф купе
1200х400х2015
шт
6

Расходный склад масел . Насосная. инв. №482-09-5126

Локальная смета № 002 Технологическо оборудование и трубопроводы

1
Лебедка ручная
Пилот-2
шт
1

Локальная смета № 003 Резервуар стальной горизонтальный емк. 50м3

1
Подогреватель секционный
ЭП-4
шт
24

Локальная смета № 004 Резервуар стальной горизонтальный емк. 25м3

1
Подогреватель секционный
ЭП-4
шт
9

Локальная смета № 005 Резервуар стальной горизонтальный емк. 25м3

1
Лебедка ручная
 
шт
2

Локальная смета № 007 Слаботочные устройства

1
Телефонный аппарат
PANASONIC TS-2361 RUH
шт
1

Локальная смета № 008 Автоматическое порошковое пожаротушение.

1
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП
С2000-АСПТ
шт
1

2
Блок источника резервного питания
СКАТ-1200Р20
шт
1

3
Аккумулятор 26А/ч
 
шт
1

4
Оповещатель охранно-пожарный
Свирель-12
шт
1

5
Устройство контроля шлейфа
УКШ-1
шт
3

6
Резисторы С2-33Н-0,5-8,2 кОм+5% - 3 шт., С2-33Н-0,5-1,5 кОм+5% - 3 шт., С2-33Н-0,5-4,7 кОм+5% - 3 шт.,
 
шт
9

7
Выключатель автоматический
ВА51-25 25А
шт
1

8
Световой оповещатель пожарный
Блик-3С-12
шт
3

9
Модуль порошкового пожаротушения МПП (Взр.) 2И-1ГЭ-У2
Мангуст-2
шт
2

Локальная смета № 009 Технологическо оборудование.

1
Насос масленный шестереночный
НМШ-40-1,6/16-5
шт
5

Локальная смета № 010 Электросиловое оборуование.

1
Щит модульный 600х600х
ЩРВ-36
шт
1

1.1.
Выключатель автоматический
ВА47-63 10А
шт
6

1.2.
Выключатель автоматический
ВА47-63 10А, 16А
шт
5

2
Ящик управления однофидерный
РУСМ5111 2674 УХЛ4
шт
1

3
Выключатель пакетный, защитный со степенью защиты IP30, IP56, IP67
ПВ3-16-56 УХЛ1
шт
5

4
Ящик автоматического ввода
ЯАВР3-25-2 УХЛ4
шт
1

5
Пускатель магнитный 1 велечины
ПМЛ 1110 380В
шт
1

6
Пускатель магнитный 1 велечины
ПМЛ 1220 380В
шт
5

7
Выключатель автоматический двухполюсной номинальный ток 10А
АП-50-2М
шт
1

8
Пост управления кнопочный Панели с кожухом к постам управления
ПКУ15-21.141-54 У2
шт
4

9
Пост управления кнопочный Панели с кожухом к постам управления
ПКУ15-21.141-54 У2
шт
5

10
Щит с монтажной панелью
ЩРНМ-3
шт
1

10.1.
Выключатель автоматический
ВА47-63 4А
шт
1

10.2.
Светодиодная матрица
AD16-22HS
шт
3

10.3.
Кнопка
ABLF-22
шт
1

10.4.
Звонок громкого боя
МЗ-1
шт
1

10.5.
Зажим контактный, винтовой
ЭВИ-5, 25А
шт
3

10.6.
Устройство коммутационное
УК-ВК/03
шт
1

Локальная смета № 012 Электроосвещение.

1
Выключатель автоматический двухполюсной номинальный ток 10А
АП-50-2МТ
шт
1

Наружные трубопроводы дизельного топлива, масла и воздухопровода инв. №482-09-5414

Локальная смета № 001 Резервуар 1х10м3. Строительные работы

1
Резервуар емкостью 10 м3
 
шт
1

Локальная смета № 002 Технологическое оборудование.

1
Задвижка с электроприводом Ду100 мм
30ч941нж
шт
1

Локальная смета № 003 Воздухопроводы.

1
Воздухосборник объемом 6,3 м3
В-6,3
шт
2

Пескосушильная установка производительностью 40 м3 Объектная смета инв. №482-09-4794

Локальная смета № 003 оборудование горячего водоснабжения


1
Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа
SH50S
шт
1

2
Предохранительная группа для накопительного водонагревателя
 
шт
1

3
Малый напорный проточный водонагреватель
DHC 3
шт
1

Локальная смета № 009 Слаботочное оборудование

1
Телефонный аппарат
PANASONIC TS-2361 RUH
шт
1

Локальная смета № 011 Силовое оборудование

1
Вводно-распределительное устройство
ВРУ-11-10УХЛ4
шт
1

2
Вводно-распределительное устройство
ВРУ1-47-00УХЛ4
шт
1

3
Ящик управления однофидерный
РУСМ5124-2674УХЛ4
шт
1

4
Пускатель магнитный, ток 63А
ПМЛ-412002
шт
1

5
Ящик управления однофидерный
РУСМ5111-2574УХЛ4 РУСМ5111-2874УХЛ4 РУСМ5111-2974УХЛ4 РУСМ5111-3074УХЛ4
шт
9

6
Пускатель магнитный
ПМЛ-122002
шт
1

7
Пост управления кнопочный
ПКЕ222-зУ2
шт
1

8
Корпус щита (электрического) в составе:
ЩРН-9
шт
1

8.1.
Вывлячатель автоматический трехполюсной, ток 50А
ВА47-63
шт
1

8.2.
Вывлячатель автоматический однополюсной, ток 2А
ВА47-63
шт
1

9
Щит распределительный 1ЩР в составе: щит
ЩРН-36
шт
1

9.1.
Вывлячатель автоматический трехполюсной, ток 50А
ВА47-100
шт
1

9.2.
Вывлячатель автоматический дифференциальный
АД-32-25А АД-32-20А
шт
2

9.3.
Вывлячатель автоматический трехполюсной, ток 50А
ВА47-63-8А АВ47-63-25А ВА47-63-16А ВА47-63-10А ВА47-63-6,3А
шт
9

9.4.
Шина "N"
 
шт
1

9.5.
Шина "РЕ"
 
шт
1

10
Щит управления уборкой отсева ЩУУО в составе: щит с монтажной панелью
ЩРНМ-3
шт
1

10.1.
Вывлячатель автоматический трехполюсной
ВА47-63
шт
1

10.2.
Переключатель
ПКУ3-54С5028
шт
1

10.3.
Реле времени
РКВ11-43-122УХЛ4 РКВ11-33-112УХЛ4
шт
2

10.4.
Реле промежуточное
РПУ-2
шт
1

10.5.
Кнопки, красный, черный
ABLF-22
шт
2

10.6.
Лампа сигнальная
AL-22825
шт
1

10.7.
Сирена, степень защиты IP54
СС-1
шт
1

10.8.
Зажимы контактные винтовые
ЗВИ-5
шт
2

Локальная смета № 012 Молниезащита и уравнивание потенцалов

1
Шина дополнительного уравневания потенциалов
ШДУП ТУ3464-027-03
шт
1

Локальная смета № 013 Приборы с средства автоматизации

1
Термопреобразователь сопротивления медный, градуировка 10 ом, пределы измерения -50є200єC, инерционность 40c, условия давления 25 мПа, длина монтажной части 160 мм, материал защитной арматуры - Ст08Х13, температура в загрузочной камере 120єC
ТСМ-0879 5Ц2.821.425-47 ТУ25-02.792288-80
шт
2

2
Прибор регулирующий контактный с импульсным выходом
РС-29.2.22 ТУ25-02.05139-85
шт
2

3
Милливольтметр для измерения и регулирования температуры, температура в камере смешивания 800є
Ш4541 ТУ25-0432.058-86
шт
2

4
Усилитель трехпозиционный
У29.3 ТУ25-02.05139-85
шт
2

5
Механизм электрический однооборотный с реастатным датчиком
МЭО-16/63- 0,25р-80 ТУ25-02.191401-81
шт
2

6
Датчик тяги, пределы установки 0,042,5 кПа, разрежение в разгрузочной камере
ДТ-2,5 ТУ25-02.161384-78
шт
2

7
Датчик-реле напора, пределы установки 0,042,5 кПа, давление воздуха после дутьевого вентилятора
ДН-2,5 ТУ25-02.161384-78
шт
2

8
Манометр пружинный показывающий, сигнализирующий двухпозиционный пределы измерения 00,6 мПа, давление сжатого воздуха
ЭКМ-1У ТУ25-02.31-75
шт
4

9
Сосуд разделительный
СРС-63-1 ГОСТ 14320-73
шт
2

10
Блок контроля сопротивления ТУ16-88ИМШБ.6561115.006ТУ
БКС-3.1-01-У3 БКС-3.2-01-У3
шт
2

11
Запально-защитное устройство
ЗЗУ-4 ОСТ108.833.103-79
шт
2

12
Щит автоматизации ЩА-1 (ЩА-2) (2200х600х600) в составе
 
шт
2

12.1.
Выключатель
ВА 14-26-14-20
шт
10

12.2.
Кнопка
КЕ011
шт
16

12.3.
Реле
ПЭ-37-22 У3 ПЭ-37-40 У3 ПЭ-37-80
шт
24

12.4.
Реле
ВС-43-33 ВС-43-63
шт
4

12.5.
Реле
РП18-93-УХЛ 4
шт
2

12.6.
Армаиура светосигнальная
АС-12013 с резистором ПЭВ-25
шт
8

12.7.
Табло световое ТСМ с лампой
Ц-220-10
шт
9

12.8.
Патрон потолочный
Е27
шт
2

12.9.
Лампа к патрону
Е-2215-225-40
шт
2

Локальная смета № 014 Устройство автоматического управления пескоснабжающими установками.

1
Вентиль фланцевый Dу=40 мм
15кч888р
шт
8

2
Реле давления воздуха
АК-11Б
шт
2

Локальная смета № 015 Технологическое оборудование.

1
Пневмотранспортная установка
 
шт
1

2
Уравнеуказатель
 
шт
2

3
Кошка

шт
4

4
Термометр манометрический электроконтактный L капилляра 16м
 
шт
2

5
Резервуар топлива 0,8 м3
 
шт
1

6
Лебедка червячная Q=0,25 т
 
шт
1

Подстанция 35/10 кВ "Сортировка" инв.482-09-4637

Локальная смета № 002 Монтаж работы по РУ-10 кВ и вторичной коммутации

1
Трансформатор U=10 000В
НАМИ-10 ТУ16-671.159-87
шт
2

2
Шкаф распределительный ЛМ
КРУН-10 кВ ЛЭЗ.04.15.1 ОГК399.431
шт
2

3
Щит учетный со степенью защиты IP54 310х420х150 в составе:
ЩУ-2
шт
1

3.1.
Счетчик электрической энергии, 3-х фазный, 3х5А, класс точности 0,5S
ПСЧ-4ТМ.05.01. ИЛГШ411152. 125-04
шт
2

3.2.
Коробка испытательная
КИ У3
шт
2

3.3.
Переключатель
ПКУ16-12С8013 ТУ3428005-94
шт
2

3.4.
Выключатель автоматический
АП50Б-3МТ У3 1-2,5Ах3,5 2П
шт
2

3.5.
Выключатель автоматический
АП50Б-2МТ У3 1-2,5Ах3,5 2П
шт
2

3.6.
Резистор 220 Ом
С5-35В-50
шт
4

3.7.
Зажим
ЗН24-4П16-В/ВУ3
шт
12

3.8.
Провод медный
ПВ3 1х1,5 мм2
шт
12

3.9.
Провод медный
ПВ3 1х1,25 мм2
шт
6

Электрические сети 10 кВ. Трансформаторная подстанция инв.482-09-4357

Локальная смета № 001 Трансформаторная подстанция

1
Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке, U=6/0,4 кВ с двумя трансформаторами N=400кВА, серии "Неман"
2БКТПБ-400-10/0,4-У1
шт
1

2
Трансформатор силовой 3-х фазный сухой N=400кВА, U=10/0,4кВ, схема и группа соединений обмоток
ТСЗ-6/0,4-400
шт
2

3
Счетчик электрической энергии многофункциональный, 230/400 В, 5(7) А
ПСЧ-4ТМ.05.04. ИЛГШ411152. 126-04
шт
2

4
Коробка испытательная
КИ У3
шт
2

5
Штанга изолирующая, оперативная
ШО-10У1 ТУ16-538.231-74
шт
1

6
Индикатор напряжения 110-500 В
МИН-1 ТУ25-0432.020-84
шт
1

7
Клещи изолирующие, U=10 кВ
К-10
шт
1

8
Галоши резиновые диэлектрические
ГОСТ 13385-78
шт
2

9
Перчатки резиновые диэлектрические
ГОСТ 13385-78
шт
2

10
Ковер резиновый диэлектрический
ГОСТ 4997-75
шт
2

11
Очки защитные
 
шт
2

12
Огнетушитель углекислотный
УП-8
шт
4

13
Огнетушитель пенный
ОП-5
шт
2

Автоматическая установка пенного пожаротушения ЗАО ПО "Спецавтоматика" объектная смета №5-001 Резервуарный парк, сливная эстакада, насосная дизтоплива. Расходный склад масел

Локальная смета № 001 Внешние сети. Расходный склад масел. Станция пожаротушения. Оборудование

1
Сирена
ВС-3-12В
шт
5

2
Сирена
ВС-4-5-24В
шт
9

3
Извещатель пожарный тепловой взравозащищенный
ИП103-271
шт
12

4
Извещатель пожарный ручной
ИП 535-07в
шт
11


4.2.4. Перечень и объемы поставки оборудования на 2011-2012 годы:
№№
Наименование оборудования
Марка, тип
Ед. изм.
Количество

1
2
3
4
5

Автоматическая установка пенного пожаротушения объектная смета №5-02 Цех ТО-2

Локальная смета № 001 Внешние сети. Расходный склад масел. Оборудование

1
Резистор
С2-33н-0,25-8,2
шт.
2

2
Сирена
ВС-3-12В
шт.
2

Локальная смета № 001 Электротехническая часть. Станция пожаротушения. Оборудование

1
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-75
шт.
2

2
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-4
шт.
3

3
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-3
шт.
1

4
Устройство коммутации
УК-ВК/04
шт.
12

5
Устройство коммутации
УК-ВК/02
шт.
4

6
Прибор приемо-контрольный
Сигнал-20П
шт.
2

7
Источник бесперебойного питания
СКАТ-2400
шт.
2

8
Блок источника резервного питания
СКАТ-1200
шт.
1

9
Аккумулятор 7А/Ч
PS-1270
шт.
5

10
Датчик-реле уровня
РОС-301
шт.
2

11
Прибор приемо-контрольный
С-2000-4
шт.
1

12
Блок релейно-пусковой
С-2000-СП1
шт.
3

13
Устройство автоматического включения
ЯАВР3-25-1
шт.
1

Локальная смета № 002 Электротехническая часть. Комната дежурного по депо. Оборудование

1
Пульт контроля и управления
С2000М
шт.
1

2
Блок индикации
С2000-БИ
шт.
2

3
Аккумулятор 7А/Ч
PS-1270
шт.
1

4
Пульт управления
С2000-ПУ
шт.
1

5
Источник бесперебойного питания
СКАТ-1200
шт.
2

Локальная смета № 003 Электротехническая часть. Корпус ТО-2 мастерские. Оборудование

1
Прибор приемо-контрольный и управления пожарный
ППКУП С2000-АСПТ
шт.
2

2
Прибор приемо-контрольный и управления
ППКУП С2000-КПБ
шт.
3

3
Прибор приемо-контрольный и управления пожарный
ППКУП С2000-КПБ
шт.
2

4
Источник бесперебойного питания
СКАТ-1200
шт.
1

5
Аккумулятор 7А/Ч
PS-1270
шт.
1

6
Резистор
С2-33н-0,25-8,2
шт.
19

7
Модуль порошкового пожаротушения
Тунгус-6И (п) ТУ4854-010-5472789-05
шт.
12

8
Устройство автономное пусковое
УСПАА-1
шт.
1

9
Оповещатель пожарный комбинированный
Корбу-2М
шт.
8

10
Устройство контроля шлейфа
УКШ-1
шт.
3

11
Сирена
ВС-3-12В
шт.
40

Локальная смета № 004 Технологическая часть. Станция пожаротушения. Оборудование

1
Насос центробежный э/д АМ250S2 n= 2900 об/мин
1Д315-50 N=75 кВт
шт.
2

2
Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos
CRN 5-5 N=0,75 кВт
шт.
1

3
Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos
CRN 10-9 N=3,0 кВт
шт.
2

4
Узел управления водозаполненный сплинклерный
УУ-С100/1,68-ВФ0,4 Прямоточный-100
шт.
1

5
Узел управления водозаполненный сплинклерный
УУ-С150/1,68-ВФ0,4 Прямоточный-150
шт.
2

6
Затвор дисковый поворотный Ду100 мм, с эл/приводом AUMA SG04.3. c фланцами и крепежем
Гранвэл Сигеневал
шт.
1

7
Огнетушитель
ОВП-10
шт.
2

8
Таль ручная червячная г/п 1 т
 
шт.
1

9
Сигнализатор давления
СДУ-М
шт.
1

Автоматическая установка пенного пожаротушения объектная смета №5-001 Резервуарный парк, сливная эстакада, насосная дизтоплива. Расходный склад масел

Локальная смета № 001 Внешние сети. Расходный склад масел. Станция пожаротушения. Оборудование

1
Сирена
ВС-3-12В
шт.
5

2
Сирена
ВС-4-5-24В
шт.
9

3
Извещатель пожарный тепловой взравозащищенный
ИП103-271
шт.
12

4
Извещатель пожарный ручной
ИП 535-07в
шт.
11

Автоматическая установка пенного пожаротушения объектная смета №2-01 Резервуарный парк. Сливная эстакада. Насосная дизтоплива. Расходный склад масел

Локальная смета № 001 Технологическая часть. Резервуарный парк. Сливная эстакада. Насосная дизтоплива. Мазутонасосная. Оборудование

1
Вышка подключения ЛС
ВП-5(7)
шт.
3

Локальная смета № 002 Технологическая часть. Станция пожаротушения. Резервуарный парк. Сливная эстакада. Насосная дизтоплива. Мазутонасосная. Оборудование

1
Насос центробежный э/д АМ250S2 n= 2900 об/мин
1Д315-50 N=75 кВт
шт.
2

2
Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos
CRN 5-5 N=0,75 кВт
шт.
1

3
Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos
CRN 15-8 N=3,0 кВт
шт.
2

4
Затвор дисковый поворотный Ду100 мм, с эл/приводом AUMA SG04.3. c фланцами и крепежем
Гранвэл Сигеневал
шт.
12

5
Затвор дисковый поворотный Ду200 мм, с эл/приводом AUMA SG04.3. c фланцами и крепежем
Гранвэл Сигеневал
шт.
1

6
Огнетушитель
ОВП-10
шт.
2

7
Таль ручная червячная г/п 1 т
 
шт.
1

8
Сигнализатор давления
СДУ-М
шт.
14

Локальная смета № 003 Электротехническая часть. Станция пожаротушения, пост охраны. Резервуарный парк. Сливная эстакада. Насосная дизтоплива. Мазутонасосная. Оборудование

1
Прибор пожарный управления
Поток-3Н
шт.
2

2
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-75
шт.
2

3
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-4
шт.
1

4
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-3
шт.
13

5
Шкаф контрольно-пусковой
ШКП-10
шт.
1

6
Прибор приемо-контрольный и управления пожарный
ППКУП С2000-АСПТ
шт.
7

7
Прибор приемо-контрольный и управления
ППКУП С2000-КПБ
шт.
8

8
Прибор приемо-контрольный
Сигнал-20П
шт.
1

9
Блок источника резервного питания
СКАТ-1200
шт.
2

10
Аккумулятор 7А/Ч
PS-1270
шт.
4

11
Устройство коммутации
УК-ВК/04
шт.
2

12
Устройство коммутации
УК-ВК/02
шт.
1

13
Датчик-реле уровня
РОС-301
шт.
2

14
Блок релейно-пусковой
С-2000-СП1
шт.
1

Пост охраны
 
шт.
 

1
Блок индикации
С2000-БИ
шт.
2

2
Источник бесперебойного питания
СКАТ-1200
шт.
1

3
Аккумулятор 7А/Ч
PS-1270
шт.
1

4
Пульт управления
С2000-ПУ
шт.
3

5
Клавиатура
С2000К
шт.
1

Локальная смета № 004 Электротехническая часть. Насосная станция дизтоплива. Резервуарный парк. Сливная эстакада. Насосная дизтоплива. Мазутонасосная. Оборудование

1
Прибор пожарный управления
С2000-4
шт.
6

2
Блок релейно-пусковой
С2000-СП1
шт.
5

3
Блок источника резервного питания
СКАТ-1200
шт.
5

4
Аккумулятор 7А/Ч
PS-1270
шт.
5

5
Блок источника резервного питания
Smart-UPS 2000
шт.
3

6
Устройство коммутации
УК-ВК/02
шт.
10

7
Сигнализатор довзрывных паров
СТМ-10-0010ДВ
шт.
3

8
Сирена
ВС-3-12В
шт.
3

9
Сирена
ВС-4-5-24В
шт.
2

10
Оповещатель пожарный комбинированный
Корбу-2М
шт.
1

11
Устройство пусковое
УСПАА-1
шт.
5

12
Модуль порошкового пожаротушения
Тунгус-2И ТУ4854-010-5472789-05
шт.
5

13
Резистор
С2-33н-0,25-8,2
шт.
49

14
Реле
АС220V
шт.
3

15
Устройство контроля шлейфа
УКШ-1
шт.
2

Локальная смета № 003 Система теплоснабжения калориферов П1-П7 Раздел №1 Сантехнические работы

1
Система автоматического управления
САУ-1
шт.
7

Локальная смета № 005 Система теплоснабжения калориферов. Раздел №1 Сантехнические работы

1
Пульт управления и коммутации
ПКУ-W
шт.
8

Локальная смета № 006 Узел ввода теплосети, колориферы Раздел №1 Сантехнические работы

1
Тепловычислитель
СПТ943.1
 
1

Локальная смета № 011 Пескопроводы к бункерам Раздел №2 Монтажные работы

1
Лебедка червячная ручная, Q=0,25т
 
шт.
1

Локальная смета № 012 Телефонизация, громкоговорящая связь Раздел №3 Оборудование

1
Телефонный аппарат
PANASONIC TS-2361 RUH
шт.
2

Локальная смета № 012 Телефонизация, громкоговорящая связь Раздел №6 Оборудование

1
Аппаратура двусторонней парковой связи с цифровой коммутацией для малых станций в составе: - стойка коммутационно-усилительная для малых станций СКУ.М1 (включающая два усилителя трансляционных УТ-600; - устройство управления и контроля УУК.М1; - вводно-защитное устройство ВЗУ.М1; - пульт руководителя ПР.У1; - ЗИП СКУ.М комплект.
СДПС-Ц2М ЕИУС.468351. 054-01
шт.
1

2
Блок сетевых фильтров
БСФ
шт.
1

3
Устройство переговорное внутреннее
ПУ.В ЕИУС.468351. 014-02
шт.
10

4
Устройство переговорное упрощенное
ПУ.У ЕИУС.468351. 014-02
шт.
12

5
Громкоговоритель рупорный
10ГР-38СЭ ЕИУС.465311. 012
шт.
12

Локальная смета № 012 Телефонизация, громкоговорящая связь Раздел №8 Оборудование

1
Часы электронные
Электроника-7-06М
шт.
11

Локальная смета № 013 Подвеска волнопровода Раздел №4 Оборудование

1
Нагрузка согласованная
СН-1
шт.
1

2
Разрядник
РВН-0,5 МУ
шт.
2

3
Трансфоматор линейный
ЛТ-1
шт.
1

4
Радиостанция
РС-46МЦ-02
шт.
1

5
Радиостанция станционарная
РС-1М Транспорт
шт.
1

6
Антенна стационарная
АС-5/3
шт.
1

Локальная смета № 019 Силовое электрооборудование отопление и вентиляция. Корпус ТО-2 Раздел №1 Монтажные работы

1
Щит распределительный
ЩРН24
шт.
2

1.1.
Выключатель автоматический
ВА47-63-3-63А ВА47-63-3-16А
шт.
10

1.2.
Выключатель автоматический
ВА47-63-1-32А ВА47-63-1-16А ВА47-63-3-6,3А
шт.
12

1.3.
Шина "N", "РЕ"
 
шт.
4

1.4.
Пост управления кнопочный Панели с кожухом к постам управления
ПКУ15-21.111-54 У3
шт.
7

Локальная смета № 020 Электроосвещение. Корпус ТО-2 Раздел №1 Электросвещение эстакад. Монтажные работы

1
Щит распределительный
АЕ1360.600, IP66
шт.
10

1.1.
Трансфоматор
ТСЗИ-2,5
шт.
6

1.2.
Трансфоматор
ТСЗИ-4,0
шт.
4

1.3.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 6,3А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
4

1.4.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 10А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
3

1.5.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 16А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
10

1.6.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 25А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
10

1.7.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 40А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
4

Локальная смета № 020 Электроосвещение. Корпус ТО-2 Раздел №3 Электросвещение корпуса теплого отстоя. Монтажные работы

1
Щит распределительный
ПР11М1-3068-54У1
шт.
1

2
Щит распределительный
ПР11М1-3074-54У1
шт.
1

Локальная смета № 020 Электроосвещение. Корпус ТО-2 Раздел №5 Электросвещение эстакад №1. Монтажные работы

1
Щит распределительный
АЕ1360.600, IP66
шт.
12

1.1.
Трансфоматор
ТСЗИ-2,5
шт.
6

1.2.
Трансфоматор
ТСЗИ-4,0
шт.
6

1.3.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 6,3А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
12

1.6.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 25А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
24

Локальная смета № 020 Электроосвещение. Корпус ТО-2 Раздел №7 Электросвещение корпуса ТО-2. Монтажные работы

1
Щит распределительный
ПР11М1-3068-54У1
шт.
1

2
Щит распределительный
ПР11М1-3074-54У1
шт.
1

Локальная смета № 020 Электроосвещение. Корпус ТО-2 Раздел №5 Электросвещение эстакад №1. Монтажные работы

1
Щит распределительный
АЕ1360.600, IP66
шт.
1

1.1.
Трансфоматор
ТСЗИ-1,6
шт.
1

1.2.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 2,5А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
1

1.6.
Выключатель автоматический трехполюсной, двухполюсной номинальный ток 16А (ток срабатывания 3,5 I ном.)
АП-50-3МТ
шт.
1

Локальная смета № 021 Производственная канализация. Корпус ТО-2 Раздел №1 Сантехнические работы

1
Насос для перекачки случайных вод
КР 250-AV1
шт.
2

Локальная смета № 024 Электросиловое оборудование. Корпус ТО-2 и корпус теплого отстоя тепловозов Раздел №1 Монтажные работы

1
Распределительное устройство ЩО70-1У3 (15 панелей в том числе 2 торцевых)
шт.
0

1.1.
Панель распределительного устройства
ЩО70-1-14У3
шт.
2

1.2.
Панель распределительного устройства
ЩО70-1-08У3
шт.
1

1.3.
Панель распределительного устройства
ЩО70-1-09У3
шт.
4

1.4.
Панель распределительного устройства
ЩО70-1-07У3
шт.
2

1.5.
Панель
ЩО70-1-З4У3
шт.
2

1.6.
Панель
ЩО70-1-71ЗУ3
шт.
1

1.7.
Панель
ЩО70-1-9ЗУ3
шт.
1

1.8.
Торцевая панель
 
шт.
2

2
Распределительное устройство ЩО70-1У3 (5 панелей в том числе 2 торцевых)
шт.
0

2.1.
Панель распределительного устройства
ЩО70-1-08У3
шт.
2

2.2.
Панель распределительного устройства
ЩО70-1-07У3
шт.
1

2.3.
Торцевая панель
 
шт.
2

3
Шкаф распределительный
ПР11А-3074-54У1
шт.
4

4
Шкаф распределительный
ПР8503А-1010 УХЛ4
шт.
1

5
Шкаф распределительный
ПР8503А-1011 УХЛ4
шт.
1

6
Ящик управления однофидерный
Я5111 2874 УХЛ4
шт.
8

7
Пускатель магнитный 1 велечины
ПМЛ 12202
шт.
1

8
Установка конденсаторная
УК2-0,4-66 2/2 У3
шт.
2

9
Ящик автоматического ввода резерв.
ЯАВР1-25-2
шт.
1

Локальная смета № 024 Электросиловое оборудование. Корпус ТО-2 и корпус теплого отстоя тепловозов Дистанционное управление колонок. Раздел №3 Монтажные работы

1
Пост управления кнопочный Панели с кожухом к постам управления
ПКУ15-21.131-54 У2
шт.
56

Локальная смета № 024 Электросиловое оборудование. Корпус ТО-2 и корпус теплого отстоя тепловозов Установка ввода тепловозов. Раздел №5 Монтажные работы

1
Шкаф управления 1ШУ в составе: Щит
 
шт.
1

1.1.
Контакторпостоянного тока
КПВ-604
шт.
4

1.2.
Выпрямитель селеновый
СВК-НО-3М 3А-110В
шт.
1

1.3.
Реле времени
РВП-22
шт.
1

1.4.
Пакетный выключатель 10А
ПВМ-10
шт.
1

1.5.
Предохранитель 15А
ПР2
шт.
1

2
Шкаф управления 2ШУ в составе: Щит
 
шт.
1

2.1.
Контакторпостоянного тока
КПВ-604
шт.
3

2.2.
Выпрямитель селеновый
СВК-НО-3М 3А-110В
шт.
1

2.3.
Реле времени
РВП-22
шт.
1

2.4.
Предохранитель 15А
ПР2
шт.
1

2.5.
Переключатель универсальный
УП 5311 У3
шт.
4

3
Щиток управления для ввода тепловозов в здание депо в составе: Пульт навесной 500х400
 
шт.
6

3.1.
Переключатель пакетный
ППМ3-10/Н2
шт.
6

3.2.
Кнопки управления
КЕ-011
шт.
6

4.
Щиток управления для ввода тепловозов в здание депо в составе: Пульт навесной 500х400
 
шт.
2

4.1.
Переключатель пакетный
 
шт.
6

4.2.
Кнопки управления
 
шт.
2

5.
Светофор сигнальный
СС-56
шт.
54

Локальная смета № 010 Технологическое оборудование. Корпус ТО-2 и корпус теплого отстоя тепловозов Раздел №1Технологическое оборудование

1
Кран мостовой электрический г/п 10т
L=22,5 м
шт.
1

2
Станок колесно-токарный
УГБ-150
шт.
1

3
Установка упрочнения колесных пар
N=120 кВт
шт.
1

5
Пивод распашных ворот
АТI 3/5
шт.
24

8
Подъемник персональный
РНС-800
шт.
2

9
Источник питания
ИПД-5
шт.
4

11
Сварочный выпрямитель
ВД-306У3
шт.
4

14
Таль канатная г/п 5т
ТЭО50
шт.
3

15
Шкаф инструментальный
 
шт.
36

16
Индикатор нагрева
ИРП-2
шт.
2

17
Шаблон универсальный
УТ1М
шт.
2

18
Толщиномер
И372.01
шт.
2

19
Шаблон для измерения гребня к/п
И433.01.00
шт.
2

20
Шаблон универсальный
И536.00.00
шт.
2

21
Шаблон высоты автосцепки
ШВА900-1200
шт.
1

22
Шаблон универсальный
И873
шт.
2

23
Индикатор температурный
ТИ-2
шт.
2

24
Устройство проверки силовый цепей
УПСЦ-4
шт.
1

25
Указатель силы натяжения щеток
УСН-4
шт.
1

26
Весы электронные
ВНТ-30-10
шт.
1

27
Устройство контроля поверки АЛС
УПР-АЛСН
шт.
1

28
Измеритель параметров приемных катушек АЛС
ИП-ЛК
шт.
1

29
Тестер
ТЛ-СПН ЭПТ
шт.
1

30
Устройство проверки ТСКБМ
 
шт.
1

31
Устройство проверки КЛУБ-У
 
шт.
1

32
Блок проверки
БПрУ-САУТ
шт.
1

33
Выпрямитель сварочный
ВМД-1201
шт.
1

34
Мегометр
 
шт.
2

35
Комплетк проверки электрических машин
КПЭМ
шт.
1

36
Стеллаж деревянный для колодок
 
шт.
32

Котельная с водогрейными котлами оборудованными топками ТШПм
Локальная смета № 182-09-4617

1
Котел КВ-2,33-70/95ШП
шт.
2

2
Топка ТШПм-2,5 с вентилятором ВД-2,8х3000
шт.
2

3
Воздухоподогреватель ВП-85
шт.
2

4
Вентилятор ВДН-6,3-1500
шт.
2

5
Карман Рихтера к ВДН-6,3
шт.
2

6
Дымосос ДН-9-1500
шт.
2

7
Карман всасывающий к ДН-9
шт.
2

8
Комплект КИПиА на базе ТРМ (возможна установка процессора)
компл.
2

9
Щит ЭСО
компл.
1

10
ВРУ
компл.
1

11
Золоуловитель ЗУ-1
шт.
2

12
Водоподготовительная установка KWS-400/T-1120 евро, производитель Германия
компл.
1

13
Грязевик Ду=150
шт.
1

14
Насос циркуляционный Д 320-50
шт.
2

15
Подпиточный насос К 20/30
шт.
2

16
Бак-аккумулятор V=25м.куб.
шт.
1

17
Дробилка СМД-112А
шт.
1

18
Транспортер улеподачи ТС-2-30 L=40м.
шт.
1

19
Транспортер ШЗУ ТС-2-30 L=40м.
шт.
1

20
Комплект КИПиА вспомогательного оборудования
компл.
1

21
Дымовая труба Дх600мм., Нх33м.
компл.
1

22
Здания котельной для установки котлов с топкой ТШПМ (Габариты 18х12х6м.)
объект
1

23
Таль электрическая г/п – 3т.

шт.
1

24
Грейфер моторный
шт.
1

25
Кран балка L9 вп 6м. Гп 2тн
шт.
1

26
Нестандартное оборудование (м/к)
компл.
1


4.3. Участник должен обеспечить:
4.3.1. Производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
4.3.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими условиями.
4.3.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 36 месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта, гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.
4.3.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.3.5. Доставку оборудования до объекта, отвечающего требованиям качества (наличие сертификатов (паспортов) качества, ели оборудование подлежит сертификации), обеспечить монтаж и пусконаладочные работы;
4.3.5. Бесперебойное функционирование инженер (Hных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
4.3.6. Отчет за выполненные работы по монтажу оборудования установленным порядком.
4.4. Работы и поставка оборудования производятся согласно графику производства работ.
4.5. Оплата работ по договору производится в течение 30 календарных дней с даты получения от подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки работ, другие необходимые документы предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке). Предусмотрено авансирование за оборудование в размере не более 15% от его стоимости.


ДКС



РЦБЗ



РКЗ



























Приложение № 1
к конкурсной документации


На бланке претендента

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №____

В Конкурсную комиссию Дальневосточной железной дороги




Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – претендент), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе №___ (далее – Конкурс) на право заключения договора _______________________________________________ в 20__г.
Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной конкурсной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Организатор сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящая конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
результаты рассмотрения конкурсной заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) конкурсной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
Заказчик и Организатор оставляют за собой право не рассматривать конкурсные заявки, ненадлежащим образом оформленные и несоответствующие обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации, а также перенести дату проведения или прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса. Заказчик и Организатор не несут ответственности за такие действия и не берут на себя обязательство информировать претендента об их причинах;
Конкурсная комиссия Заказчика не обязана принять конкурсную заявку, имеющую самую низкую цену.
______________ (наименование претендента) согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей конкурсной заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.


Примечание: к настоящей заявке претендент прилагает документы и сведения согласно пп.2.3 и 2.4.


Имеющий полномочия подписать заявку претендента на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование претендента)

___________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)


"____" _________ 20__ г.


Приложение № 2
к конкурсной документации


СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
Адрес ____________________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
2. Руководитель
3. Профилирующее направление деятельности претендента
4. Организационно-правовая форма претендента
5. Уставный капитал
6. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса
7. Опыт работы (лет) по тематике настоящего конкурса для объектов ОАО «РЖД»
8. Банковские реквизиты
9. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
10. Если претендент дочерняя компания, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.
11. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру компании претендента, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

________________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 20__ г.


Приложение № 3
к конкурсной документации



ТАБЛИЦА ЦЕН

«____» ___________ 20__ г.


Открытый конкурс №______

_____________________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

№ п/п
Наименование
Стоимость руб.
(без НДС)
Стоимость руб.
(с НДС)

1




2




3










Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях _____________ с учетом стоимости командировочных, транспортных расходов, всех видов налогов и НДС составляет:


_________ (________________________________________________) рублей.

Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет ______ (_____________________________________) дней с даты проведения открытого конкурса №___.

Имеющий полномочия подписать таблицу цен финансово-коммерческого предложения Претендента от имени

_________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)


Приложение №4
к конкурсной документации




Сведения об опыте выполнения работ,
аналогичных предмету открытого конкурса №_____,
выполненных ____________________ за 2007-2009 гг.
(наименование Претендента)


№№
Наименование и местонахождение объекта
Общая стоимость объекта
(тыс. руб. с НДС)
в т.ч. стоимость работ, выполненных собственными
силами
Заказчик объекта строительства

200_





200_





200_









Итого:







Имеющий полномочия подписать информационный лист Претендента от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование Претендента)


___________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)


"____" _________ 20__ г.





Приложение № 5
к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ УЧАСТНИКА

Руководящий состав организации, начальники участков, старшие прорабы, старшие менеджеры

№ п/п
Занимаемая должность
Ф.И.О.
Образование и специальность
Стаж работы (общий)
Стаж работы по профилю занимаемой должности
Год последней переподготовки, повышения квалификации

1
2
3
4
5
6
7










________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20__ г.


Инженерно-технические работники, не включенные в предыдущие списки

№ п/п
Занимаемая должность
Ф.И.О.
Образование и специальность
Стаж работы (общий)
Стаж работы по профилю занимаемой должности
Год последней переподготовки, повышения квалификации

1
2
3
4
5
6
7










________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20__ г.

Рабочие

№ п/п
Специальность
Разряд, квалификация
Количество рабочих данной специальности*
Средний стаж работы по специальности

1
2
3
4
5













* Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.
________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО
«____» _____________ 20__ г.


Приложение №6
к конкурсной документации


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХСЯ У ПРЕТЕНДЕНТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


Машины, механизмы, приборы, силовые установки и другие средства, используемые претендентом для производства работ


Наименование
Параметры (мощность, производительность)
Кол-во
Форма привлечения (собственность, аренда, субподряд, др.)

Год выпуска
Износ техники, %
Постоянное место
дислокации





























________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.



Производственные здания и сооружения
(общие сведения)


п/п
Вид (административные здания, цеха, базы, склады и т.д.)
Адрес
Площадь, мощность и др. характеристики


















________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.












Приложение №7
к конкурсной документации



СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(один лист по каждому субподрядчику)
Наименование организации, фирмы:
_____________________________________________________________________________


Головная фирма
Филиалы и дочерние предприятия

Адрес



Телефон



Факс



Ответственное лицо



Форма (ООО, ЗАО и т.д.)



Уставной капитал



Сфера деятельности



Виды и объёмы работ, передаваемые субподрядчику






Приложение: Копия свидетельства субподрядчика о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО.



________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.














Приложение №8
к конкурсной документации


ТРЕБУЕМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ПО ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА
Требуемые свидетельства о допуске

Номер вида работ *
Коды работ и наименования по Общероссийскому классификатору

1
Подготовительные работы на строительной площадке
- 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
- 4510215 Устройство временных защитных ограждений

3
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
- 4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
- 4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
- 4510207 Устройство закрытого дренажа

4
Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
- 4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
- 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
- 4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами

14
Работы бетонные
- 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
- 4510506Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки

16
Работы по монтажу металлических конструкций
- 4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
- 4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей
- 4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей
- 4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
- 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков
- 4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами
- 4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
- 4520116 Установка металлических ограждений лестниц
- 4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор
- 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
- 4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
- 4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов
- 4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
- 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами

19
Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки

20
Работы по устройству каменных конструкций
- 4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича
- 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней

23
Работы по устройству кровель
- 4540121 Устройство асбоцементных кровель
- 4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
- 4540123 Устройство рулонных кровель
- 4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста
- 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
- 4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
- 4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

24
Работы по гидроизоляции строительных конструкций
- 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
- 4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
- 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции

27
Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
- 4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований
- 4530278 Установка осветительных щитков
- 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
- 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
- 4530646 Установка изоляторов
- 4530651 Установка заземлителей
- 4530658 Прокладка внутренней электропроводки

29
Работы по монтажу технологического оборудования
- 4530420 Монтаж подъёмно-транспортного оборудования
- 4530450 Монтаж технологических трубопроводов
- 4530630 Монтаж электротехнических установок
- 4530652 Установка светильников

30
Работы пусконаладочные
- 4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств
- 4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
- 4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
- 4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
- 4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
- 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Нумерация видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (раздел III) в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274






Приложение №9
к конкурсной документации


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(электротехническое оборудование, аппаратура парковой связи, оборудование тепло-водоснабжения, насосно-силовое оборудование, средства пожаротушения и т.д.)
(представляется отдельным приложением по каждому изготовителю)

Наименование организации, фирмы – изготовителя продукции:
_____________________________________________________________________________

Адрес


Телефон


Факс


Ответственное лицо


Форма (ООО, ЗАО и т.д.)


Сфера деятельности


Укрупненное наименование производимого оборудования


Документально подтвержденные взаимоотношения претендента с изготовителем оборудования:
Указать наименования, номера представленных документов, их срок действия:

претендент является дилером (партнером) изготовителя – подтверждается договором на право поставки продукции изготовителя, соглашением о дилерстве (партнерстве) с изготовителем, сертификатом (свидетельством) дилера (партнера) и т.д.*


претендент имеет договор поставки Оборудования с изготовителем – подтверждается договором поставки с изготовителем*


претендент имеет договор поставки Оборудования с дилером (партнером) изготовителя – подтверждается договором поставки с дилером (партнером), сертификатом (свидетельством) дилера (партнера)*


* копии, заверенные печатью претендента
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 Перечень производимого оборудования
2._____________________
______________________

________________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.

Приложение №10
к конкурсной документации



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕТЕНДЕНТА


Собственные финансовые средства претендента

Подтвержденные данными форм бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату 2009 года
_________________ тыс. руб.

Привлеченные финансовые средства

Подтвержденные письмами кредитных и иных организаций о возможности выдачи в 2010-2012 годах кредитов (займов) претенденту, договорами займа, кредитными договорами
_________________ тыс. руб.

Всего наличие финансовых возможностей
_________________ тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. ____________________
2._____________________
______________________

________________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20___г.



















Приложение №11
к конкурсной документации

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_____
__________________________________________________________________________
(наименование титула, вид работ)
г. Хабаровск ______________200__г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Заиченко Михаила Михайловича, действующего на основании доверенности № ____ – Д от ________., и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству объекта _________________________ в составе титула ____________________ (далее – Объект) по инвестиционному проекту ______________________________________ с вводом в эксплуатацию данного объекта в ______ квартале _________года..
1.2. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы (далее – Работы) собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов Работ.
1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект, готовым к эксплуатации, в установленном порядке (в том числе пусковых комплексов по годам строительства), а Заказчик принять и оплатить Работы.

2. Цена работ

2.1. Цена Работ по настоящему Договору определяется согласно Ведомости договорной цены (приложение № 1) и составляет:
в текущих ценах ______________(Сумма прописью) руб.____коп.
кроме того НДС ______________(Сумма прописью) руб.____коп.
Всего с НДС _________________(Сумма прописью) руб.____коп.

в том числе стоимость Работ, подлежащих выполнению в 2010 году :
в текущих ценах ______________(Сумма прописью) руб.____коп.
кроме того НДС ______________(Сумма прописью) руб.____коп.
Всего с НДС _________________(Сумма прописью) руб.____коп.


2.2. Цена работ по настоящему Договору определяется согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1) и является неизменной, за исключением случаев изложенных в п.2.3, п.2.4 Договора. Ведомость договорной цены (Приложение № 1), составляется на основании сметных расчетов определннных в базисных и текущих ценах и утвержденных Заказчиком».
Затраты на временные здания и сооружения, включенные в сметную стоимость работ и предусматриваемые в сводном сметном расчете, принимаются по ГСН 81-05-01-2001 г. Включение в акты выполненных работ затрат на временные здания и сооружения и возмещение их Подрядчику производится за фактически построенные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, но не выше установленных по ГСН 81-05-01-2001 .
Возмещение дополнительных затрат при производстве Работ в зимнее время, осуществляется по нормам, установленным в процентах от стоимости строительно-монтажных работ согласно сборнику ГСН 81-05-02-2001, в зависимости от сроков выполнения работ.
Прочие работы и затраты, включаемые в Цену Работ по настоящему Договору, на основании расчета, согласованного Заказчиком, не должны превышать расчетных сумм, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и возмещаются только при фактическом наличии и документальном подтверждении этих затрат за соответствующий период, но не выше установленных нормативными документами ОАО «РЖД».
2.3. В случае внесения изменений в проектно-сметную документацию и наличии лимита средств у Заказчика оформляются и подписываются в установленном порядке уполномоченными представителями сторон дефектная ведомость, смета на дополнительные работы и Дополнительное соглашение .
Объемы Работ на последующий год определяются и уточняются Заказчиком на основании утверждаемой ежегодно Инвестиционной программы, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашению к настоящему Договору.
2.5. Превышение Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, не подтверждённое Дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается им за свой счёт.
3. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
3.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта строительную площадку, пригодную для производства Работ, и разрешение на производство строительно-монтажных работ.
Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, все согласования и разрешения соответствующих органов на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций, а также разрешения на вырубку леса, снос строений и другие.
Согласовать перечень Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ по Объекту.
3.4. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 ,10 и 11 настоящего Договора.
3.5. Привлечь для выполнения Работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатирующую организацию, а при выполнении этих Работ Подрядчиком с его согласия – получить разрешение эксплуатирующей организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных Работ.

4. Обязанности Подрядчика

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить все Работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением данного объекта.
4.2. Обеспечить: - производство Работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
4.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
4.6. Вывезти в срок 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
4.7. Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
4.8. При готовности объекта Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен известить об этом Заказчика.
4.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
4.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.11. Согласовать с Заказчиком перечень Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по объекту. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
4.12. Подрядчик обязуется передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Проектно-сметная документация

5.1. Заказчик передает утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту Подрядчику в двух экземплярах.
5.2. Утверждение проектно-сметной документации производится Заказчиком.
5.3. В случае внесения Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию он передает измененную часть проектно-сметной документации в двух экземплярах Подрядчику.
5.4. В случае изменения проектных решений по инициативе Заказчика расходы Подрядчика по этой причине компенсируются Заказчиком на основании дополнительно согласованной Сторонами сметы и Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.5. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и методов производства Работ, а так же конструктивных решений отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
Подрядчик не вправе отступить от утвержденной проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика.
5.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Сроки выполнения Работ определяются в Календарном графике производства Работ на период строительства (Приложение № )
Начало Работ - _________________________________________
Окончание Работ - __________________________________________
6.2. Дата начала и окончания Работ в целом, а так же даты окончания отдельных видов Работ, предусмотренные Календарным графиком производства Работ на текущий год (приложение №__), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
6.3. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее Акт приемки).
6.4. При нарушении одной из Сторон обязательств, влияющих на срок окончания Работ, Календарный график производства Работ на текущий год может быть пересмотрен по соглашению Сторон.

7. Поставка оборудования и материалов

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в пункте 1.1. Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием в пределах сметной стоимости, в текущих ценах.
7.2. Заказчик может принять на себя обязательство по обеспечению строительства, упомянутого в пункте 1.1 Объекта, строительными материалами, изделиями и конструкциями в согласованные с Подрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, при условии подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.3. Приобретенные материалы, изделия, конструкции и оборудование Подрядчик не вправе использовать на иные, кроме относящихся к настоящему Договору, цели
7.4. Все поставляемые для строительства материалы , конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
7.5. Если Подрядчик при выполнении Работ использует материалы и оборудование, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены данных материалов и оборудования без дополнительной оплаты.
7.6. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Исполнитель обязан исправить в установленный письмом Заказчика срок без возмещения понесенных Генподрядчиком при этом убытков.
7.7. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования.
7.8. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора оборудования, материалов и конструкций и несет риски их случайной гибели или повреждения.

8. Право собственности

8.1.После подписания акта приемки законченного строительством Объекта, Заказчик принимает Объект и несет риск его случайной гибели или повреждения.
8.2.Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9. Страхование объекта строительства

9.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.
9.2. Подрядчик обязан заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительно-монтажных работ на объекте со страховой компанией, рекомендуемой (согласованной) Заказчиком, по согласованным с Заказчиком тарифам.
В течение 10 ( десяти) календарных дней с момента заключения Подрядчиком договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ, представить Заказчику копию страхового полиса, с расшифровкой размера страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по договору строительного подряда (затраты по главам 1-8 сводного сметного расчета от стоимости строительства), в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать 1% страховой суммы.
9.3. Заказчик возмещает Подрядчику его затраты по уплате страховых взносов ежемесячно равными долями в течение срока, на который заключен договор страхования., при предоставлении обосновывающих документов, пропорционально выполненным объемам работ.
9.4. Страхование принятого объекта осуществляет Заказчик, являющийся собственником объекта согласно пункту 8.1 настоящего Договора.
9.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Сдача и приемка Работ

10.1. Заказчик и Подрядчик приказами назначают своих представителей на Объекте. Ответственный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика осуществляет приемку выполненных Работ по актам сдачи-приемки.
10.2. Подрядчик передает Заказчику за 10 календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.
10.3. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
10.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком проводить рационализаторские предложения, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.
Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты

11.1. Выполненные Подрядчиком Работы и смонтированное оборудование принимаются Заказчиком ежемесячно. Оформление актов сдачи – приемки выполненных Работ за отчетный месяц по форме № КС-2, акта смонтированного оборудования и справки стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца по реестру.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.
11.2. Оплата выполненных и принятых работ производится до 95% от их стоимости в течение 30 календарных дней с даты получения полного комплекта документов ( в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ, другие документы, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке).
Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта и возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачетом ранее перечисленных средств.
Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
В соответствии со статьёй 168 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914 «Подрядчиком» при выполнении работ выставляются счета-фактуры Заказчику не позднее пяти дней считая со дня выполнения работ, но не позднее последнего дня месяца, в котором было произведено выполнение работ. При этом в графе «продавец» счёта-фактуры отражается __________________________________________________________________________________,
( полное и краткое наименование юридического лица- контрагента согласно Уставу (иным учредительным документам))
в графе «покупатель» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2;
в графе «грузоотправитель и его адрес» - ( проставляется прочерк)
в графе «грузополучатель и его адрес» - (проставляется прочерк)
Подрядчик в лице __________________________________________________________________
( наименование структурного подразделения Подрядчика, являющегося непосредственным исполнителем согласно договору)
направляет счёт-фактуру непосредственно в адрес направляет счет-фактуру непосредственно в адрес Дирекции по капитальному строительству -структурного подразделения ДВОСТ ж.д.- филиала ОАО «РЖД», 680000, г.Хабаровск, ул. Комсомольская, 67.
В случае необходимости исправления реквизитов счёт-фактуры, данный счёт-фактура направляется непосредственно в адрес:

__________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Подрядчика, являющегося непосредственным исполнителем согласно договору)
11.5. Оплата за оборудование производится в следующем порядке:
авансовый платеж 15% от годовой стоимости оборудования, 80% – в течение 30 календарных дней с даты получения от поставщика полного комплекта документов (в том числе счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором), 5%- производится в течение 30 календарных дней после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.
Счета-фактуры на поставленное «Подрядчиком» оборудование, выставляются «Заказчику» не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара, но не позднее последнего дня месяца, в котором была произведена отгрузка товара. Аналогично, «Подрядчиком» выставляются авансовые счета-фактуры «Заказчику» не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара, но не позднее последнего дня месяца, в котором были получены указанные средства.
При этом в графе «продавец» счёта-фактуры отражается __________________________________________________________________________________,
( полное и краткое наименование юридического лица- контрагента согласно Уставу (иным учредительным документам))
в графе «покупатель» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2;
в графе «грузоотправитель и его адрес» - ______________________________________________,
( полное наименование конкретного исполнителя по договору - структурного подразделения контрагента)
в графе «адрес»: ( его почтовый адрес);
в графе «грузополучатель и его адрес» - Дирекция по капитальному строительству Дальневосточной железной дороги- филиала ОАО «РЖД», 680000 г.Хабаровск, ул.Комсомольская, д.67.
Подрядчик в лице __________________________________________________________________
( наименование структурного подразделения Подрядчика, являющегося непосредственным исполнителем согласно договору)
направляет счёт-фактуру непосредственно в адрес Дирекции по капитальному строительству -структурного подразделения ДВОСТ ж.д.- филиала ОАО «РЖД», 680000, г.Хабаровск, ул. Комсомольская, 67.
В случае необходимости исправления реквизитов счёт-фактуры, данный счёт-фактура направляется непосредственно в адрес:
__________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Подрядчика, являющегося непосредственным исполнителем согласно договору)

11.5. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за два дня до ее начала. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.


12. Гарантии качества по сданным Работам

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
12.2. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 12.3, и несет ответственность за отступление от них.
12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта.
12.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с указанием этих причин.

13. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора
Контроль осуществления Работ.

13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, целевого использования Подрядчиком авансовых платежей.
13.2. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за строительством, вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
13.3. Заказчик или инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком Календарного графика выполнения Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода строительства.
13.4. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
13.5. Осуществляя контроль ведения Работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация, не вмешиваются в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.


14. Изменение условий реализации Договора

14.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 10 дней с момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных Работ, оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости Работ в пределах непредвиденных затрат (предусмотренных сводной сметой) и по акту и смете, предъявленных Подрядчиком на утверждение Заказчику.
14.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
14.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
14.4. В случае несоответствия качества оборудования и материалов поставки Заказчика требованиям раздела 7, Заказчик обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.
14.5. Недостатки Объекта строительства, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные Сторонами в Дополнительном соглашении об этих Работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких Работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
14.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
14.7. При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в пункте 14.6 настоящего Договора, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлекает для этого другую организацию за счет Подрядчика.
14.8. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
14.9. В случае, если Заказчиком было принято решение о приостановке строительства на Объекте или его консервации, Заказчик обязан в 10 (десяти) дневный срок до момента приостановки или консервации уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить производство Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а так же акты сверок взаиморасчетов. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в 30 (тридцати)-дневный срок с момента их приостановления. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта строительства, а Заказчик обязуется оплатить Работы по консервации по акту и смете, предъявленным Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
14.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.11. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10 (десяти) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора согласно пункту 18.6 настоящего Договора.
14.12. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.13. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. Имущественная ответственность

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает пени в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки.
За нарушение сроков выполнения работ (промежуточного и окончательного) Исполнитель оплачивает пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

16. Внесение изменений в Договор

16.1.Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:
увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;
изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
выполнить определенную дополнительную Работу, необходимую для завершения строительства.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. Цена Работ, сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.3. Изменения Календарного графика производства Работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании Дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, непредусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.


17. Разрешение споров между Сторонами

17.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
17.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом Хабаровского края.
17.4. В случае отказа Исполнителя от выполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе на основании акта, указанного в пункте 12.6 настоящего Договора, привлечь к устранению дефектов другую организацию с возмещением затрат Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Прекращение договорных отношений

18.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством.
18.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
аннулирования лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.
18.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика.
18.4. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до __________ 200__ г.
18.5. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством.
18.6. Сторона решившая расторгнуть настоящий Договор направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до даты расторжения, указанной в Уведомлении.
18.7. При расторжении настоящего договора Подрядчик возвращает Заказчику сумму непогашенного аванса в течение 15 рабочих дней.



19. Особые условия

19.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
19.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме, отправляется получателю по его почтовому адресу заказным письмом с уведомлением. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
19.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
19.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами ОАО «РЖД» и нормами действующего законодательства РФ, субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется строительство Объекта.

Приложения к настоящему Договору:

Ведомость договорной цены - Приложение № __;
График строительства по проекту организации строительства - Приложение №__
Календарный график производства Работ на текущий год- Приложение № ___
График поставки оборудования - Приложение № ___


Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: ГЕНПОДРЯДЧИК:
Адрес юридический:
Адрес почтовый:
ИНН , КПП
Р/с , К/с
БИК, ОКПО, ОКАТО
Конт. Телефон:
Тел./факс.:
Исп. ___________________________
Адрес юридический:
Адрес почтовый:
ОГРН , ИНН , КПП
Р/с , К/с
БИК
Конт. Телефон:
Тел./факс
Исп. __________________________________

ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________
__________________










13PAGE 14115





13PAGE 14115


13PAGE 14215




Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 4405166
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий