«Техническое обслуживание УБПВД 6 (10) кВ, филиал НРНУ, филиал КРНУ» Отдел главного энергетика, главный энергетик НРНУ Мельник С.Г., тел. (383) 229-96-27.


на техническое обслуживание УБПВД 6 (10) кВ ОАО «Транссибнефть»


г. Омск «ХХ» хххххххххх 2013 г.


ОАО «Транссибнефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чепурного Олега Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «хххх», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора хххххххххх, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:

Предмет договора.

Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по техническому обслуживанию, проверке работоспособности и устранению неисправностей устройств безударного пуска высоковольтных двигателей (УБПВД) 6 (10) кВ – 6 шт., филиал НРНУ, филиал КРНУ ОАО «Транссибнефть» в соответствие с техническим заданием (Приложение № 2).
Риск случайного повреждения результата выполненных работ до приемки их Заказчиком несет Подрядчик.

2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по техническому обслуживанию, проверке работоспособности и устранению неисправностей устройств безударного пуска высоковольтных двигателей (УБПВД) 6 (10) кВ ОАО «Транссибнефть» составляет ххххххххх рублей (хххххххх рублей хх копеек), в том числе НДС 18% - ххххххх (ххххх рублей хх копеек) в соответствии с утвержденным сметным расчетом (Приложение № 1).
2.2. Цена технического обслуживания по настоящему договору изменению не подлежит.

3.Сроки выполнения работ.

Работы по настоящему договору производятся в сроки, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3):
начало работ – «01» августа 2013 года,
окончание работ «30» сентября 2013 года.
Объем работ, поручаемых Подрядчику, может быть изменен Заказчиком с последующим уточнением стоимости работ, путем подписания дополнительного соглашения к договору.

4. Обязательства Заказчика.

4.1 Заказчик обязуется:
Передать Подрядчику в установленном порядке необходимую для производства работ техническую документацию.
Оформить и выдать Подрядчику разрешение на производство работ.
Обеспечить Подрядчику свободный, непрерывный и безопасный доступ на территорию объектов в течение всего срока действия договора.
Принять выполненные работы в течение 5 дней, с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
Оплатить фактически выполненные работы, на условиях настоящего договора.
Назначить ответственное лицо для контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, указанные в других статьях договора.

5. Обязательства Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1 Сдать работы Заказчику в установленные сроки, обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством, в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами технической эксплуатации, в том числе:
1. РД-29.020.00-КТН-087-10 «Положение о системе технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10 МПа».
2. «Правила устройства электроустановок». 7-е издание.
3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
4. ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
5. РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования».
Обеспечить в период производства работ выполнение требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны природной среды и промышленной санитарии, соблюдения правил пожарной безопасности, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, требований отраслевых нормативных документов и действующих регламентов Заказчика.
Устранить за свой счёт в десятидневный срок, с момента предъявления требований Заказчиком все недоделки, нарушения, допущенные при выполнении работ.
Компенсировать ущерб, нанесенный в результате работы по вине Подрядчика третьему лицу, принять срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
Немедленно приостановить работу по требованию службы технадзора Заказчика, в случае выполнения работ с нарушением требований нормативной документации и действующих регламентов.
Возместить Заказчику в полном объёме убытки, причинённые действиями работников Подрядчика.
Выполнить в полном объеме свои обязательства, указанные в других статьях договора.

6. Производство работ.

Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика, оформленного в соответствии с отраслевыми нормативными документами и записи в журнале производства работ.
В случае возникновения необходимости в изменении объемов работ, выполнении дополнительных работ, Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, по письменному распоряжению. Если такие изменения влияют на стоимость и срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к договору.
Подрядчик может, с согласия Заказчика, привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков. При этом Подрядчик обеспечивает координацию их деятельности и контроль за качеством выполняемых субподрядчиком работ.

7. Обеспечение материалами и оборудованием.

7.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает материалами и оборудованием все предусмотренные данным договором объемы работ.

8. Охранные мероприятия.

8.1 Охрану имущества, находящегося на территории Заказчика, осуществляет Заказчик, при условии передачи имущества под охрану в установленном порядке, в других случаях охрану имущества осуществляет Подрядчик.


9. Сдача и приемка работ.

Приемка выполненных работ осуществляется по законченному этапу с оформлением актов сдачи - приемки работ (услуг), подписанных представителями НПС, РНУ (ОГЭ, главный инженер). Срок представления Подрядчиком актов на выполненные работы не позднее 30 числа отчетного месяца.
Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи - приемки подписывает акт или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, в течение 5 рабочих дней Подрядчик направляет Заказчику мероприятия по устранению недоработок и сроков их исполнения.
Подрядчик, после оформления приёмки выполненных работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта сдачи - приёмки выполненных работ.
Датой приемки работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

10. Гарантии качества по сданным работам.

Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в гарантийные сроки – 1 год, со дня подписания акта сдачи - приемки выполненных работ, при соблюдении персоналом Заказчика правил технической эксплуатации оборудования.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта, Подрядчик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.
Наличие выявленных недостатков, причина их появления и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков, для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу с привлечением соответствующих экспертных организаций.
Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектующих изделий и конструкций, применяемых им для работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в технической документации, Государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

11. Оплата работ и взаиморасчеты.

Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов сдачи - приёмки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, завизированных представителями ОГЭ (ведущий отдел) и главным инженером РНУ, согласно счёту-фактуре, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, в течение 30 дней после подписания актов сдачи - приёмки выполненных работ. Счета-фактуры за выполненные работы предоставляются Заказчику по форме, установленной действующим законодательством РФ.
Подрядчик не позднее 2 (двух) календарных дней от даты выполнения работ предоставляет Заказчику копии (по факсу: для Новосибирского РНУ 8(383) 229-96-37, для Красноярского РНУ 8(391) 263-27-62
или в сканированном виде в адресу: для Новосибирского РНУ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], для Красноярского РНУ [email protected]) первичных учетных документов в рамках настоящего договора.
При отсутствии замечаний Заказчика документы направляются в его адрес почтовым отправлением по адресу: для Новосибирского РНУ: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1; для Красноярского РНУ: 660043, г. Красноярск, ул. Водянникова, д.2/1.
В случае выявления расхождений либо некорректного оформления документов Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней внести согласованные с Заказчиком исправления и направить откорректированные документы по факсу: для Новосибирского РНУ 8(383) 229-96-37, для Красноярского РНУ 8(391) 263-27-62
или электронной почте: для Новосибирского РНУ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], для Красноярского РНУ [email protected]
с последующим направлением оригиналов почтовым отправлением по адресу: для Новосибирского РНУ: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1; для Красноярского РНУ: 660043, г. Красноярск, ул. Водянникова, д.2/1.
Подрядчик обязан учесть время пересылки корреспонденции и направить оригиналы почтовым отправлением с расчетом получения Заказчиком верно оформленных оригиналов в срок не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным.
В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком верно оформленных копий документов (актов сдачи - приемки выполненных работ, счетов-фактур и т.д.), установленных пунктами 11.2, 11.3, либо предоставления верно оформленных оригиналов документов позднее 17 числа, месяца, следующего за отчетным, Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы документа за каждый день просрочки по каждому случаю не соблюдения установленных сроков.

12. Ответственность сторон.

При нарушении Заказчиком возлагаемых на него обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы задолженности, начисляемой с момента предъявления Подрядчиком соответствующего требования до фактического исполнения обязательств, но не более 10 % суммы договора.
За нарушения Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы договора, за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, но не более 10 % суммы договора.
Уплата пени за просрочку или иное неисполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

13. Расторжение договора.

Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде в случае:
просрочки выполнения работ (этапа работ) Подрядчиком на срок более 15 дней;
если, несмотря на неоднократные предупреждения Заказчика, работы Подрядчиком выполняются некачественно.
Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика о расторжении договора обязан прекратить выполнение работ по договору и сдать их Заказчику в 10-дневный срок в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик в порядке установленном настоящим договором принять их и оплатить.
Оплата работ выполненных Подрядчиком после получения им уведомления об отказе от договора, по основаниям указанным в пункте 13.1 договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.
В случае если в 10-дневный срок, с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора, Подрядчик не сдал выполненные работы, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.
Заказчик, заявивший о расторжении договора по основаниям, указанным в пункте 13.1. настоящего договора, вправе с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении договора, привлечь для завершения работ по настоящему договору нового подрядчика.
Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующем случае:
утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования;
при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.
Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.
При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду, а также штрафные санкции.

14. Особые условия.

Принятая Заказчиком и Подрядчиком договорная цена не может быть изменена одной стороной без согласия другой стороны.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителя обеих сторон.
Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 дней с даты получения. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящим стороны устанавливают, что договор об уступке права требования может быть заключен только после получения письменного согласия другой стороны (п.2 ст.382 ГК РФ).
Подрядчик представляет Заказчику в полном объеме информацию обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами в срок не позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений.
В случае непредставления информации, указанной в пункте 14.6 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Договора.
Не предоставление Подрядчиком Заказчику информации обо всех собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с предоставлением подтверждающих документов в установленный срок, является основанием для расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке.
Документы, прилагаемые к настоящему договору как неотъемлемая часть:
Приложение № 1 – Сметный расчет;
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение №3 – График производства работ.

15. Срок действия договора.

Настоящий договор заключен на срок до «31» октября 2013 года, вступает в силу со дня подписания.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

16. Реквизиты сторон.

Заказчик:
ОАО «Транссибнефть»
644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корп. 1.
ИНН 5502020634, КПП 554250001
Р/с № 40702810600060001098
ОАО Банк ВТБ г. Москва
к/с № 30101810700000000187, БИК 044525187
Тел.: (3812) 65-69-93, факс (3812) 692-804

Подрядчик:


Заказчик
Подрядчик

Генеральный директор
Генеральный директор

ОАО «Транссибнефть»
ООО «ххххххххххххх»

_____________________ О. В. Чепурной
_____________________

м.п.
м.п.

"____"____________ 2012 г.
"____"____________ 2012 г.

Приложение №2
к договору №__________________
от «ХХ» хххххххххх 2013 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО «Транссибнефть»

Чепурной О.В.

м.п.
Согласовано:
Директор
ОАО «хххххх»

ХХХХХХХХ.

м.п.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Техническое обслуживание УБПВД 6 (10) кВ, филиал НРНУ, филиал КРНУ»
Отдел главного энергетика, главный энергетик НРНУ Мельник С.Г., тел. (383) 229-96-27.
Отдел главного энергетика, главный энергетик КРНУ Шромов А. А., тел. (391) 263-27-27.
Предмет договора: с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
Филиал НРНУ
Техническое обслуживание, проверка работоспособности и устранение неисправностей УБПВД – 2 шт. Мариинской НПС, НПС Сокур, для обеспечения надёжности функционирования.
Объём работ:
1. Осмотр, чистка и затяжка крепежных и контактных болтов УБПВД – 2 устройства;
2. Сверка схем вторичной коммутации – 17х2=34 схемы;
3. Проверка сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики, силовых цепей выкатных элементов, электрической прочности изоляции силовых цепей выкатных элементов – 18 измерений;
4. Проверка и регулировка выкатных частей и блокировок – 14 шт.;
5. Проверка и настройка головных и пусковых вакуумных выключателей УБПВД, замена неисправных элементов – 18 шт.;
6. Обеспечение стабилизированного питания для контроллеров УБПВД –2 шт.;
7. Проверка и настройка алгоритма управления –2 шт.;
8. Проверка и настройка алгоритма управления с АРМ УБПВД –2 шт.;
9. Обновление программного обеспечения (при необходимости) – 2шт.;
10. Проверка силовых блоков, блоков автоматики, управления и сигнализации, замена неисправных–12 шт.
11. Проверка системы охлаждения –4 шт.;
12. Комплексная проверка работоспособности УБПВД – 2 устройства.
13. Проверка, при необходимости замена неисправных, силовых тиристоров УБПВД -24 шт.
14. Составление технического отчета.
Филиал КРНУ
Техническое обслуживание, проверка работоспособности и устранение неисправностей УБПВД – 4 шт. Кемчугской НПС, НПС Вознесенка, Рыбинской ЛПДС, Пойменской НПС, для обеспечения надёжности функционирования.
Объём работ:
1. Осмотр, чистка и затяжка крепежных и контактных болтов УБПВД – 4 устройства;
2. Сверка схем вторичной коммутации – 17х4=68 схем;
3. Проверка сопротивления изоляции цепей релейной защиты и автоматики, силовых цепей выкатных элементов, электрической прочности изоляции силовых цепей выкатных элементов – 36 измерений;
4. Проверка и регулировка выкатных частей и блокировок – 28 шт.;
5. Проверка и настройка головных и пусковых вакуумных выключателей УБПВД, замена неисправных элементов – 36 шт.;
6. Обеспечение стабилизированного питания для контроллеров УБПВД –4 шт.;
7. Проверка и настройка алгоритма управления –4 шт.;
8. Проверка и настройка алгоритма управления с АРМ УБПВД –4 шт.;
9. Обновление программного обеспечения (при необходимости) – 4шт.;
10. Проверка силовых блоков, блоков автоматики, управления и сигнализации, замена неисправных–24 шт.
11. Проверка системы охлаждения –8 шт.;
12. Комплексная проверка работоспособности УБПВД – 4 устройства.
13. Проверка, при необходимости замена неисправных, силовых тиристоров УБПВД -48 шт.
14. Составление технического отчета.
Перечень объектов:
Филиал НРНУ
Устройства безударного пуска высоковольтных двигателей (УБПВД-В-6,3(10)-630- УХЛ4) Мариинской НПС, НПС Сокур – 2 шт.
Филиал КРНУ
Устройства безударного пуска высоковольтных двигателей (УБПВД-В-6,3(10)-630- УХЛ4) Кемчугская НПС, НПС Вознесенка, Рыбинская ЛПДС, Пойменская НПС Красноярского РНУ – 4 шт.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг
Филиал НРНУ
п. Сокур Новосибирская область; г. Мариинск Кемеровская область.
Начало работ 01.09.2013, окончание работ 30.09.2013
Филиал КРНУ
Д. Старая Пойма, Нижнеингашский район, Красноярский край; п. Можарский, Козульский район, Красноярский край; с. Вознесенка, Березовский район, Красноярский край; с. Рыбное, Рыбинский район, Красноярский край.
Начало работ 01.08.2013, окончание работ 31.08.2013
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
Локальные сметные расчеты (калькуляции) составить с выделением затрат по каждому филиалу в отдельности.
Поставка материалов, транспортные расходы за счет подрядчика. Аванс не предусмотрен. Оплата работ в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ).
Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
Не требуется
Требования к участникам закупки:
Квалификация персонала: электротехнический персонал, имеющий допуск для работ в электроустановках согласно ПОТ РМ-016-2001 не ниже 3 группы по электробезопасности до и выше 1000 В, производитель работ не ниже 4 гр. по электробезопасности до и выше 1000 В, аттестованный в области промышленной безопасности: А- Общие требования промышленной безопасности; Б2 – нефтяная и газовая промышленность.
Перечень необходимых лицензий, сертификатов, разрешений на право производства работ
Допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных объектов.
Особые условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Работы производятся на действующем объекте;
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:
РД-29.020.00-КТН-087-10 Положение о системе технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10 МПа. 2010 г.
ОР-17.01-60.30.00-КТН-009-1-04 Регламент обеспечения устойчивой работы НПС ОАО «АК «Транснефть» при отключении одного источника электроснабжения (отключение питающей ВЛ, отключение питающего трансформатора).
Правила устройства электроустановок, 7-е издание, 2005 г.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2003 г.
ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. (По состоянию на 2006 г.).
Устройство безударного пуска высоковольтных электродвигателей УБПВД. Руководство по эксплуатации. ГЛЦИ.674511.001 РЭ
Система плавного пуска высоковольтных электродвигателей СПП 2/4. Руководство по эксплуатации. 06ГЛЦИ.089/121 РЭ
Материалы, документация, представляемые Заказчиком
Электрические принципиальные схемы электрооборудования, эксплуатационная документация.
Перечень предоставляемых документов по результатам работ
Отчет о проведенном техническом обслуживании с указанием параметров настройки. Альбом сверенных схем вторичной коммутации УБПВД в электронном (AutoCad) и печатном виде - (2 экз.).

Приложение №3
к договору №__________________
от «ХХ» хххххххххх 2013 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО «Транссибнефть»

Чепурной О.В.

м.п.
Согласовано:
Директор
ОАО «хххххх»

ХХХХХХХХ.

м.п.




График выполнения работ

№ п/п
Вид работ, характеристики обслуживаемого оборудования
Ед. изм.
Кол-во
Сроки производства работ
2013 год





Начало
окончание
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.

1
Филиал НРНУ
шт.
2
01.09.13
30.09.13








Х




2
Филиал КРНУ
шт.
4
01.08.13
31.08.13









Х












13PAGE 14115


13PAGE 15


13PAGE 14115




Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 4380820
    Размер файла: 140 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий