на выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор открытого
акционерного общества
«Объединенная энергетическая
компания»
А.В. Рюмин
______________________
«__» _________ 2013 г.

Реестровый номер закупки 41-13
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Москва 2013 г.
Раздел I. Термины и определения
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество).
Запрос предложений - процедура закупки, при которой проводится исследование рыночных предложений и выбор контрагента, при этом комиссия по размещению заказа по результатам рассмотрения предложений контрагентов на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора.
Документация о запросе предложений (документация о закупке (об этапе закупки), далее – документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки (этапа закупки), правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки (этапа закупки), правилах выбора контрагента, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.
Комиссия по размещению заказа (далее – Комиссия) коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур закупки, с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки.
Конечный бенефициар – физическое лицо, которое является единственным или основным (относительно всех иных лиц) учредителем (участником, акционером, членом и т. п. (далее – учредитель) участника процедуры закупки, его учредителя, учредителя участника процедуры закупки и т. д.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ОАО «ОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.uneco.ru).
Предложение участника запроса предложений (далее по тексту Предложение) - письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в запросе предложений на условиях, указанных в документации о запросе предложений, поданное в срок и по форме, установленной в документации о запросе предложений. Предложение включает в себя полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью.
Предмет запроса предложений – выполнение работ, оказание услуг, поставка товара для нужд ОАО «ОЭК».
Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками процедур закупки. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации о закупке.
Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, сделавший лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.
Участник закупки (участник размещения заказа) любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
Раздел II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Правовое регулирование и правовой статус документов
1.1.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.
1.1.2. Настоящий запрос предложений подготовлен в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (утверждено Советом директоров ОАО «ОЭК», прокол заседания Совета директоров ОАО «ОЭК» от «20» августа 2012 г. № 73) (далее – Положение).
1.1.3. Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим в течение всего времени проведения запроса предложений.
1.2. Извещение о проведении запроса предложений
1.2.1. Заказчик обеспечивает размещение извещения о запросе предложений в форме электронного документа на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ».
1.3. Предмет запроса предложений. Место, условия, сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Порядок оплаты
1.3.1. Предмет, место, условия, сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также порядок оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пунктах 5, 7 и 8 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ» и части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ».
1.4. Требования к участникам размещения заказа
1.4.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо,своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о запросе предложений.
1.4.2. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник подал более одного предложения на участие в запросе предложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника отклоняются без рассмотрения.
1.4.3. При размещении заказов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1.4.3.1. Соответствие участников процедур закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедур закупки.
1.4.3.2. Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.4.3.3. Неприостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
1.4.3.4. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в запросе предложений не принято.
1.4.3.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.4.3.6. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.4.3.7. Соответствие иным (квалификационным) требованиям, указанным в пункте 13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ».
1.4.4. В случае если несколько юридических или физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
1.5. Расходы на участие в запросе предложений и при заключении договора
1.5.1. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Содержание документации о запросе предложений
2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию о запросе предложений.
Состав документации о запросе предложений:
Раздел I. Термины и определения
Раздел II. условия проведения запроса предложений
Раздел III. Информационная карта запроса предложений
Раздел IV. формы документов
Раздел V. Техническая часть документации о запросе предложений
Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
2.1.2. Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе предложений в форме электронного документа на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ».
2.1.3. Документация предоставляется путем обеспечения доступа к ней в форме электронного документа в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о запросе предложений и в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ».
2.2. Разъяснение положений документации о запросе предложений
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику в письменной форме за разъяснениями положений документации. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи предложений.
2.3. Внесение изменений в извещение о запросе предложений и документацию о запросе предложений
2.3.1. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи предложений внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса предложений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи предложений должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ», внесенных в извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений изменений до окончания срока подачи предложений срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.
2.4. Отказ от проведения запроса предложений
2.4.1. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, вплоть до заключения договора, разместив сообщение об этом на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ».
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Форма предложения на участие в запросе предложений и требования к его оформлению
3.1.1. Участник запроса предложений должен подготовить предложение, включающее сведения и документы, предусмотренные документацией о закупке, оформленное согласно требованиям, указанным в ней.
3.1.2. Предложение, оформленное в письменной форме, должно быть заверено подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью.
3.1.3. К каждому предложению должна быть приложена его копия, включая все документы, входящие в состав предложения. При этом оригинальный экземпляр предложения должен быть четко помечен: «Оригинал». Копия предложения, включая все входящие в него документы, должна быть четко обозначена как «Копия».
3.1.4. Документы, входящие в состав оригинала и копии предложения, должны быть прошиты. Все листы предложения быть сшиты в книгу, пронумерованы, прошиты, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. При подготовке предложения и документов, входящих в состав предложения, не допускается применение факсимильных подписей. Исправления в документах, входящих в состав предложения, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
3.1.3. В состав предложения должна входить электронная копия предложения и приложенных к нему документов. Электронная копия должна быть представлена на компакт-диске CD-R. Электронные версии всех документов должны быть оформлены в формате PDF, а котировочная заявка Участника закупки (форма 1) дополнительно должна быть оформлена в формате Word. Диск должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый к оригиналу предложения и пронумерован. Файлы на компакт-диске CD-R не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть названы так, чтобы было понятно, какой документ в каком файле находится. Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов и должны быть размещены в той же последовательности, что и в описи: каждому пункту описи должен соответствовать один файл. Электронная копия предназначена для ускорения процесса рассмотрения предложений участников. После проведения запроса предложений электронная копия будет храниться вместе с оригиналом предложения.
Язык документов, входящих в состав предложения на участие в запросе предложений
3.2.1. Предложение, все документы, входящие в его состав, должны быть написаны на русском языке, документы на ином языке, входящие в предложение, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Валюта предложения на участие в запросе предложений
3.3.1. Все суммы денежных средств в предложении и документах, входящих в его состав, должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с указанием эквивалента таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о запросе предложений.
Требования к предложениям о цене договора
3.4.1. Участник размещения заказа производит расчет цены договора в соответствии с требованиями настоящей документации по форме «Предложение о цене договора», приведенной в разделе IV «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ».
3.4.2. Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.
3.5. Требования к описанию поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
3.5.1. Описание участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их функциональных характеристик, а также их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями раздела V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ о запросе предложений» и по форме «Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг».
ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в запросе предложений
4.1.1. Предложение подается участником закупки в письменной форме в срок и в порядке, указанном в извещении о закупке и в пункте 10 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ»
4.1.2. Предложения, поданные в срок и в порядке, указанном в извещении о проведении процедуры закупки и документации о закупке, регистрируется Заказчиком. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему предложение, о его получении с указанием даты и времени получения.
Изменение или отзыв предложений на участие в запросе предложений
4.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до окончания срока предоставления предложений на участие в запросе предложений.
Предложения на участие в запросе предложений, поданные с опозданием Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, Заказчиком не рассматриваются и возвращаются участнику.
Продление срока подачи предложений
4.4.1. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно предложение или не подано ни одного предложения, Заказчик продлевает срок подачи предложений не менее чем на 3 (три) рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи предложений размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких предложений. При этом предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с предложениями, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи предложений.
Обеспечение предложений на участие в запросе предложений
4.5.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении предложения на участие в закупке. Требование обеспечения предложения на участие в процедуре закупки в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в пункте 17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ» документации о закупке.
4.5.2. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора и (или) непредставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный документацией, если документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
4.5.3. В случае уклонения участника закупки, предложению на участие которого присвоен второй номер, от заключения договора и (или) непредставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный документацией, если документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
4.5.4. В случае уклонения участника закупки, подавшего единственное предложение на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, и признанного его участником, от заключения договора и (или) непредставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный документацией, если документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
4.5.5. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника закупки от заключения договора и (или) непредставления обеспечения исполнения договора в срок, установленный документацией, если документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
5.1. Порядок рассмотрения предложений.
5.1.1. Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным Положением и документацией о запросе предложений.
5.1.2. При рассмотрении предложений на участие в запросе предложений участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в процедуре закупки в случае:
5.1.2.1. Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных и (или) неоднозначных и (или) противоречивых сведений.
5.1.2.2. Несоответствия участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с пунктом 13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ».
5.1.2.3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких предложений указано в документации о запросе предложений.
5.1.2.4. Несоответствия предложения на участие в процедуре закупки требованиям документации о запросе предложений, в том числе наличие предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора; начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг (в случае ее установления), указанную в документации о проведении запроса предложений.
5.1.2.5. Наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено в документации о закупке.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в процедуре закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего предложение, участником процедуры закупки или об отказе в допуске такого участника к участию в процедуре закупки, а также оформляется протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее 1 (одного) дня, следующего после дня окончания рассмотрения предложений.
5.1.4. Протокол рассмотрения предложений не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте.
5.2. Оценка, сопоставление предложений и выбор победителя.
5.2.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками запроса предложений.
5.2.2. Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в информационной карте документации о запросе предложений.
5.2.3. На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссией каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее других предложений, содержащих такие условия.
5.2.4. Оценка предложений осуществляется с использованием рейтингового метода.
Присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по мере убывания выгодности предложений.
Первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, последнее худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых предложений. В случае равенства показателей по критерию предложениям присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.
Итоговое рейтинговое значение участника запроса предложений рассчитывается после суммирования рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле:
Q = A × B + C × D,
где:
C × D = C1 × D1 + C2 × D2 + ... + Cn × Dn,
при этом:
A + C1 + C2 + ... + Cn = 1,
где:
Q итоговое рейтинговое значение участника процедуры закупки;
A значимость ценового критерия;
B рейтинговое место участника процедуры закупки по ценовому критерию;
C1, ... , Cn – значимость каждого неценового критерия, установленного документацией о запросе предложений;
D1, ..., Dn рейтинговое место участника процедуры закупки по неценовым критериям;
n количество неценовых критериев.
На основании результатов оценки предложений каждому предложению относительно других по мере увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается предложению, набравшему по результатам оценки минимальное итоговое рейтинговое значение. Такое предложение считается содержащим лучшие условия исполнения договора.
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и предложению которого присвоен первый номер.
5.2.5.Протокол оценки и сопоставления предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение 1 (одного) дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления предложений. Протокол оценки и сопоставления предложений составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика.
5.2.6.Протокол оценки и сопоставления предложений размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания указанного протокола.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРДЕЛОЖЕНИЙ
Срок заключения договора
6.1.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней после размещения на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ», протокола рассмотрения и оценки предложений.
6.1.2. В случае если после окончания срока подачи предложений одно предложение, соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:
а)заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такое предложение, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в предложении, без изменения иных условий договора и предложения, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;
б)принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изменением условий проводимого запроса предложений. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора;
в)принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
6.2. Порядок заключения договора
6.2.1. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в документации о запросе предложений и сведениями, содержащимися в предложении участника запроса предложений. 6.2.1. Заказчик после подписания протокола рассмотрения и оценки предложений направляет победителю запроса предложений подписанный Заказчиком проект договора, который составляется путем включения условий договора, предложенных победителем запроса предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений.6.2.2. Победитель запроса предложений обязан подписать и заверить печатью проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 6.1.1. настоящей документации о запросе предложений. В случае, если победитель запроса предложений не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса до заключения договора в срок, установленный документацией о закупке, или предоставил обеспечение исполнения договора и (или) аванса, не соответствующее требованиям нормативных правовых актов, Положения или документации о закупке, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем условий.
6.2.3. Заказчик обязан направить проект договора в адрес такого участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника процедуры закупки, которому присвоен второй номер, является обязательным. Последний обязан представить подписанный договор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения проекта договора от Заказчика.
6.2.4. В случае уклонения участника процедуры закупки, которому присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или осуществить запрос предложений повторно, или принять решение о размещении заказа в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.2.1 Положения.
6.2.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
6.3. Обеспечение исполнения договора6.3.1. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке.
6.3.2.В случае если   обеспечение исполнения договора предоставляется в виде банковской гарантии, последняя должна быть безотзывной, содержать указание на бенефициара и принципала, на договор, исполнение которого обеспечивается гарантией, сумму, на которую выдана гарантия, срок действия гарантии, а также соответствовать иным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и документации о закупке.
6.3.3.В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору.
6.3.4.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора.
6.3.5.Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться в соответствии с общим сроком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору плюс 60 дней.
6.3.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.3.7. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются. Участник обязан предварительно (до выдачи банковской гарантии) согласовать с Заказчиком банк, который может выступить в качестве гаранта, а также текст банковской гарантии.
6.3.8. Документацией о закупке могут быть установлены требования к банку, выступающему гарантом по договору между Заказчиком и участником, а также форма банковской гарантии.
6.3.9. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора. В случае если сумма обеспечения исполнения Договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в документации о закупке.
6.3.10. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
6.3.11. В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса, обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.
6.3.12.Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации о закупке и не должен составлять менее 5 (пяти) календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов (при проведении закрытых процедур закупки со дня подписания) протокола, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.
6.3.13.В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в срок, установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора и (или) обеспечение возврата аванса либо предоставил обеспечение исполнения договора, не соответствующее требованиям нормативных правовых актов, Положения или документации о закупке, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.
6.4. Изменение условий договора.
6.4.1. В случае если изменение договора, заключенного по результатам размещения заказа, допускается Заказчиком при конкретной закупке, в документации о закупке должны быть предусмотрены основания, пределы и порядок такого изменения.
6.4.2. Допускается изменение следующих условий и иных элементов договора:
Наименование стороны – в случае неверного указания наименования стороны при заключении договора, либо в случае изменения наименования стороны, либо в случае реорганизации стороны.
Наименование должности, фамилия, ими, отчество подписанта договора от одной из сторон, либо наименование или реквизиты документа, являющегося основанием для подписания договора данным лицом – в случае неверного указания данных сведений.
Предусмотренное договором количество товаров либо объем работ или услуг в пределах 20% от первоначального количества (объема) в сторону увеличения или уменьшения количества (объема) – в случае изменения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах по непредвиденным обстоятельствам, а именно вследствие:
а) изменения нормативных правовых актов;
б) выполнения поручений и требований органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц;
в) неисправности на энергообъекте Заказчика;
г) изменения организационной структуры Заказчика;
д) изменения состава имущества, находящегося в собственности, аренде, субаренде Заказчика, или принадлежащих Заказчику на ином законном основании, или эксплуатируемых Заказчиком;
е) приема на работу и увольнение работников Заказчика;
ж) изменения сферы деятельности Заказчика;
з) невозможности получения разрешений (согласований) уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, организаций или физических лиц;
и) изменения регулируемых цен (тарифов) либо цен (тарифов) на товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, оказываемые) единственным источником;
к) неисполнения своих обязательств перед Заказчиком другим контрагентом;
л) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора.
6.4.2.4. Цена договора – в случае ее уменьшения, а при наличии указанных ниже обстоятельств и при условии сохранения начальных цен за единицу товара, работ, услуг – в случае ее увеличения:
а) изменение количества товаров либо объема работ или услуг по обстоятельствам, указанным в пункте 6.4.3 Раздела II Документации;
б) изменение регулируемых цен (тарифов) либо цен (тарифов) на товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, оказываемые) единственным источником.
6.4.2.5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – в случаях:
а) изменения количества товаров либо объема работ или услуг по обстоятельствам, указанным в пункте 6.4.3 Раздела II Документации;
б) невозможности получения разрешений (согласований) уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, организаций или физических лиц;
в) необходимости корректировки продолжительности этапов выполнения работ (оказания услуг) при неизменности начального и конечного сроков выполнения работ (оказания услуг);
г) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора, за исключением случаев неисполнения своих обязательств контрагентом Заказчика, когда должны применяться предусмотренные законом и (или) договором меры ответственности, и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг изменяться не может.
6.4.2.6. Прав и обязанностей, ответственности сторон – при условии недопустимости уменьшения первоначального объема обязанностей и ответственности контрагента Заказчика или прав Заказчика.
6.4.2.7. Порядка приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг – при необходимости детализации указанного порядка, уточнения наименований приемо-сдаточных документов и тому подобных обстоятельствах.
6.4.2.8. Адреса, наименования, характеристики объектов, на которых выполняются работы (оказываются услуги) и тому подобные условия – в случае необходимости исправления технических ошибок (опечаток), допущенных при заключении договора.
6.4.2.9. Реквизиты сторон – в случае их неверного указания при заключении договора либо в случае их изменения.
6.4.3. В случае если Заказчик допускает возможность изменения договора, заключенного по результатам размещения заказа, порядок такого изменения (заключение дополнительных соглашений, направление и согласование заявок и т. п.) предусматривается договором.
УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
7.1. Заказчик уведомляет участников размещения заказа путем размещения сведений о результатах запроса предложений на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕЛОЖЕНИЙ», не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания протокола оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» содержится информация для данного конкретного запроса предложений, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела II «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
При возникновении противоречия между положениями раздела II «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ», применяются положения раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

п/п Наименование Информация
1. Наименование заказчика, контактная информация Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8
Номер контактного телефона: (495) 657-91-08
Факс: (495) 623-04-18
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактные лица: Потапова Екатерина Александровна, Горбатюк Марина Леонидовна
2. Наименование, вид и предмет запроса предложений Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
3. Срок, место и порядок предоставления документации
Документация предоставляется путем обеспечения доступа к документации в форме электронного документа для ознакомления на сайте, указанном в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ», без взимания платы.
Срок предоставления: с «22» февраля 2013 г. по «04» марта 2013 г.
4. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена информация о закупке Официальный сайт: www.zakupki.gov.ruОфициальный сайт Заказчика: www.uneco.ru5. Предмет договора выполнение работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду Заказчику, находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский, включая проведение работ по благоустройству территории после проведения земляных работ
6. Начальная (максимальная) цена договора. 25 084 990 (двадцать пять миллионов восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 17 коп.. в том числе НДС при этом:
- начальной (максимальной) цены аварийно-восстановительного ремонта электросетевого имущества ТП 6-10/0,04 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ составляет 14 544 069, 05 (четырнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 05 коп.;
- начальной (максимальной) цены капитального ремонта электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ составляет 10 540 921,12 (десять миллионов пятьсот сорок тысяч девятьсот двадцать один) рубль 12 коп.
Порядок формирования цены:
Предложенное участником снижение начальной (максимальной) цены договора в процентном отношении к начальной (максимальной) цене договора, установленной документацией об открытом запросе предложений является коэффициентом снижения (Кс%) и определяется по формуле:
                 цена договора, предложенная участником
  Кс% =  100 - ______________________________     х  100
                    начальная (максимальная) цена договора     
                (установленная в п.6 Информационной  карты документации об открытом запросе предложений)
Порядок применения коэффициента снижения при заключении договора:
Коэффициент снижения (Кс%) определенный по результатам проведения открытого запроса предложений применяется в соответствии с условиями  раздела VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Определено в соответствии с условиями раздела V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и раздела VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора;
Конечный срок выполнения работ: 31.03.2013 года.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. Определены условиями раздела VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
Цена договора включает все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в закупке.
Предложение предоставляется по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8.
Дата начала срока подачи предложения: с «22» марта 2013 г.
Дата окончания срока подачи предложения «04» марта 2013 г. до 12:00 по московскому времени.
11. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Отражено в Разделе V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и Разделе VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
12 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в закупке. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик. Указано в Разделе II. «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и в Разделе IV «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ»
13 Требования к участникам закупки 1.1. Соответствие участников процедур закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедур закупки.
1.2. Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.3. Неприостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
1.4. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в запросе предложений не принято.
1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.6. Наличие у участника размещения заказа Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта или наличие у участника Свидетельства о допуске ко всем видам работ, предусмотренных техническим заданием, а именно: п.20.1, 20.2, 20.5, 20.12, 23.6 (в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624);
1.7. Наличие у участника размещения заказа персонала соответствующего  требованиям п.12 «Организация работ командированного персонала» Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, имеющего удостоверения  о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (п.12.2) не менее чем на 15 работников;
1.8. Наличие у участника размещения заказа положительного опыта выполнения работ по  капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества не менее 3-х лет.
14 Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. В состав предложения, подготовленного по установленной форме (форма 1) должны входить следующие обязательные документы:
1) Опись всех документов, входящих в состав предложения (с указанием наименований документов и номеров страниц) (по форме 2)
2) Сведения об участнике (подготовленные по форме 3);
3) Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или копия такой выписки, заверенная участником процедуры закупки; полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или копия такой выписки, заверенная участником процедуры закупки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, необходимо приложить также соответствующую доверенность (может быть подготовлена по форме 10) либо копию такой доверенности, заверенную участником. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, в состав документов на участие в процедуре закупки должен быть включен также документ, подтверждающий полномочия такого лица
5) Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, указанным в документации о закупке в соответствии с пунктом 13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
6) Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц) в действующей редакции.
7) Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (рекомендуемая форма 12)
(В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо (рекомендуемая форма 13);
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи документов на участие в процедуре закупки для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник в процедуре закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента заключения договора).
8) Копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника.
9) Предложение о цене договора (расчет цены) (по форме 4).
10) Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (по форме 5).
11) Предложение о сроках (периодах) выполнения работ, оказания услуг, поставки товара (по форме 6);
12) Справка о материально-технических ресурсах (по форме 7).
13) Справка о кадровых ресурсах (по форме 8).
14) Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг не менее 3 (трех) лет (по форме 9).
15) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, в случае, если в документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такого предложения (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в процедуре закупки, или копия такого поручения).
16) Электронная копия предложения и приложений к нему (на компакт-диске CD-R).
17) Копия свидетельства выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта или наличие у участника Свидетельства о допуске ко всем видам работ, предусмотренных техническим заданием, а именно: п.20.1, 20.2, 20.5, 20.12, 23.6 (в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624);
18) Копии удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках персонала участника,  который будет допущен к выполнению работ, предусмотренных техническим заданием.
Дополнительные документы, входящие в состав предложения на участие в открытом запросе предложений:
1) Справка о конечном бенефициаре (по форме 11).
К каждому предложению должна быть приложена его копия, включая все документы, входящие в состав предложения. При этом оригинальный экземпляр предложения должен быть четко помечен: «Оригинал». Копия предложения, включая все входящие в него документы, должна быть четко обозначена как «Копия».
Непредставление обязательных документов, включая копию предложения, является риском участника размещения заказа, подавшего предложение, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в запросе предложений.
15 Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки состоится «07» марта 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8.
16 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
1. Цена договора – 0,4
Содержание: определяется исходя из сравнения и оценки предложений участников о цене договора.
2. Качество предложения участника – 0,2
Содержание: определяется исходя из сравнения качественных составляющих выполнения работ, оказания услуг предлагаемых участниками размещения заказа, соответствующих требованиям технического задания.
3.Квалификация участника – 0,4 Содержание: определяется исходя из сравнения опыта выполнения/оказания аналогичных работ/услуг, обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами.
17 Размер обеспечения предложения на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки. Требуется обеспечение предложения. Сумма обеспечения Предложения предусмотрена в следующем размере 752 550,00 (семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Срок внесения: до окончания срока подачи предложения.
Порядок внесения: Денежные средства вносятся участником размещения заказа на расчетный счет заказчика:
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., 8, Р/с 40702810638260011826
в ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810400000000225
БИК 044525225, ИНН 7720522853, КПП 997450001,
ОГРН 1057746394155. Назначение платежа: «Обеспечения участия в запросе предложений на право заключить договор…(указывается наименование запроса предложений)…». Реестровый номер торгов «________________» НДС не облагается.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в предложение.
В случае отсутствия в составе предложения указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, отказывается в допуске к участию в запросе предложений.
18 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор Не установлено
19 Срок подписания проекта договора победителем запроса предложений Договор должен быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней после размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений.
20 Сведения о возможности проведения предварительного квалификационного отбора и порядке его проведения. Не установлено
21 Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения. Не установлено
22 Сведения о возможности изменения договора, заключенного по результатам размещения заказа. Допускается изменение предусмотренного договором количества товаров либо объема работ или услуг в пределах 20% от первоначального количества (объема) в сторону увеличения или уменьшения количества (объема) в соответствии с Положением.
Раздел IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
Форма 1
На бланке участника размещения заказаРеестровый номер закупки ______ (указывается номер закупки)
Дата, исх. номер Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения с ОАО «ОЭК»

договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
Изучив запрос предложений, _______________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице _____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящее Предложение.
Мы согласны выполнить работы (оказать услуги, поставить товары) в соответствии с требованиями документации о запросе предложений на следующих условиях:
№ п/п Наименование критерия Ед. изм. Значение Примечание
1 Цена договора Руб. Предложение о цене договора (по форме 4)
Коэффициент снижения % 2 Качество предложения участника Есть/нет Предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги (по форме 5)
3 Квалификация участника запроса предложений Есть/нет Справка о материально-технических ресурсах (подготовленная по Форме 7).
Справка о кадровых ресурсах (подготовленная по Форме 8).
Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг (подготовленная по Форме 9).
К настоящему Предложению приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью (указываются документы, приложенные к соответствующему Предложению) согласно описи:
1._________________
2._______________...
Настоящим предложением подтверждаем, что участник соответствует следующим требованиям:
1.) Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2.) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
3.) Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа гарантирует достоверность представленной им в предложении информации.
Если наше Предложение будет принято, мы берем на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями запроса предложений, включая требования, содержащиеся в технической его части.
Участник размещения заказа уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в  документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.
Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу.
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП ___________________________________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка _______________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________________
Код БИК __________________________________________________________________________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________
Возврат обеспечения предложения прошу осуществить по следующим банковским реквизитам участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП ___________________________________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка _______________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________________
Код БИК __________________________________________________________________________
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)Форма 2
Опись документов,
входящих в состав предложения
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование участника размещения заказа) участия в запросе предложений _______ (указать наименование запроса предложений и реестровый номер запроса предложений) направляются следующие документы.
№ п\п Наименование документов Страницы
с __ по __ Количество страниц
1. 2. … … … … Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Форма 3
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________
№ п/п Наименование Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником)
1 Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа 2 Место нахождения 3 Почтовый адрес (для юридического лица) 4 ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) 5 Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города) 6 Факс участника размещения заказа (с указанием кода города) 7 Виды деятельности 8 ИНН участника размещения заказа 9 Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 10 Участники (учредители) и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) 11 Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона 12 Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона 13 Адрес электронной почты участника размещения заказа Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Форма 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА (РАСЧЕТ ЦЕНЫ)

п/п Наименование работ, услуг Коэффициент снижения (Кс%), % (цифрами и прописью) НДС __% (руб.) Цена с учетом НДС ___%
с учетом коэффициента снижения в
размере ____%, руб.
1. Выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ (заполняется участником)
(заполняется участником) (заполняется участником)
2. Выполнение работ по капитальным ремонтам на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ (заполняется участником) (заполняется участником)
Итого: (заполняется участником)
Коэффициент снижения (%)_____________________
ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.
Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
Форма 5
предложение о КАЧЕСТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Инструкция по заполнению:
Участник закупки указывает качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работы, услуги, информацию о безопасности, размерах, упаковке, отгрузке товара, о результатах работы и иные предложения, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, в том числе Участник закупки должен заполнить следующую форму:
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Форма 6
предложение о сроках (периодах) выполнения работ, оказания услуг, ПОСТАВКИ ТОВАРА
№ п/п Наименование работ, услуг, товара Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг/ поставки товара
Сроки, установленные Заказчиком Предложение участника
1.
Выполнение работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду Заказчику, находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский, включая проведение работ по благоустройству территории после проведения земляных работ с даты заключения договора – 31.03.2013г. (заполняется участником)
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Форма 7
СПРАВКА
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
№ п/п Наиме-нование Местона-хождение Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) Предназначе-ние (с точки зрения выполнения договора) Состояние Примеча-ние
1. 2. 3. … Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады, транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Форма 8
СПРАВКА
О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
Таблица № 1 - ОСНОВНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
№ п/п Фамилия, имя, отчество специалиста Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
1. 2. ... Специалисты (в том числе специалисты по поставке товаров и т.д.)
1. 2. … Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители и т.д.)
1. …
Таблица № 2 - ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
Группа специалистов Штатная численность, чел.:
Руководящий персонал Штатная численность, чел.:
Инженерно-технический персонал Штатная численность, чел.:
Рабочие и вспомогательный персонал Штатная численность, чел.:
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В таблице № 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником для выполнения работ, в том числе участник закупки должен указать наличие у него персонала соответствующего требованиям п.12 «Организация работ командированного персонала» Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, имеющего удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (п.12.2) не менее чем на 15 работников
3. В таблице № 2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате участника.
4. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
Форма 9
СПРАВКА
О ПЕРЕЧНЕ И ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ПОСТАВКИ АНАЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ*
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
№ п/п Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) Предмет договора(объем и виды товаров, работ, услуг описание основных условий договора) Сумма договора, рублей Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1. 2. … Итого за полный год (указать год … 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) Х
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы поставки аналогичных товаров/выполнение работ/оказание услуг, сопоставимых по объемам и срокам поставки с товарами/выполнения работ/оказания услуг, необходимыми заказчику, в том числе участник закупки должен указать опыт выполнения работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества не менее 3-х лет.
3. Следует указать аналогичные договоры. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
4.Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
*Не менее 3 (трех) лет.
Форма 10
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва _____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа: ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа)
в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании _________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в запросе предложений ______________ (указать наименование запроса предложений )_______,
проводимом_________________________________(указать наименование заказчика)_____,
с правом ______________________________________________________________________.
(указать права передаваемые по доверенности)
Подпись _____________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Форма 11
СПРАВКА
О КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРЕ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
№ п/п Наименование Сведения об участнике размещения заказа
1. Фамилия, Имя, Отчество 2. Дата и место рождения 3. Страна, резидентом которой является бенефициар (при наличии двойного гражданства указываются все гражданства) Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
3. Участник должен указать сведения о своем конечном бенефициаре. Под бенефициаром понимается физическое лицо (группа лиц). Для группы лиц информация предоставляется по каждому физическому лицу.
Участник размещения заказа_________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
(подпись)
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ФОРМА 12
Протокол N _____
____________________________________________________________________________
(указывается орган, к компетенции которого относится принятие решения об одобрении крупной сделки)
____________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование юридического лица)
г. ______________ «___»_________20_  г.
Место проведения заседания:________________________
Дата проведения заседания:__________________________
Время проведения заседания:__________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
______________________
______________________
___...__________________
Кворум имеется - ___ процентов. Собрание правомочно принимать решение по
вопросам повестки дня.
Председатель Собрания - _______________
Секретарь Собрания – ________________
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки.
По первому вопросу постановили:
Одобрить заключение договора с ОАО «ОЭК» по итогам процедуры закупки: ____(указывается наименование и реестровый номер закупки)_____ на следующих условиях:
Предмет сделки - ____________________________________________________________________
Цена сделки - ______________(указывается в соответствии с предложением)__________________
Лица, являющиеся сторонами по сделке - _________________________________________________
Срок выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров - __(указывается в соответствии с предложением)______________________________________________________________________
Иные существенные условия сделки - ___(указывается, если имеются)________________________________

Голосовали: "за" - __% единогласно
"против" - __%
"воздержались" - __%.
Подписи участников:
___________________/__________________/
___________________/__________________/
Председатель Собрания: ___________________/________________/
Секретарь Собрания: ______________________/________________/
_____________________________________________________________________________________________
В случае, если для Участника процедуры закупки внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки(предложения) на участие в процедуре закупки и(или) обеспечения исполнения договора является крупной сделкой, участник должен предоставить соответствующее решение, оформленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В случае, если для Участника процедуры закупки внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки(предложения) на участие в процедуре закупки и(или) обеспечения исполнения договора не является крупной сделкой, участник должен предоставить соответствующее письмо.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ФОРМА 13
Информационное письмо
Настоящим уведомляем, что заключение с ОАО «ОЭК» договора* по итогам процедуры закупки: ____(указывается наименование и реестровый номер закупки)_____ на следующих условиях:
Предмет сделки - ____________________________________________________________________
Цена сделки - ______________(указывается в соответствии с предложением)__________________
не является для _______(указывается наименование участника) ___________ крупной сделкой.
Одобрения указанной сделки в порядке, установленном действующим законодательством, не требуется.
Устав ____(указывается наименование участника) ________ не предусматривает специального порядка одобрения и заключения указанной сделки.

Должность Ф.И.О.
М.п.
*В случае, если для Участника процедуры закупки:
- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (предложения) на участие в процедуре закупки и/или - обеспечение исполнения договора не являются крупными сделками, участнику рекомендуется указать в письме:
Внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки (предложения) на участие в процедуре закупки ____(указывается наименование и реестровый номер закупки) в сумме _______________________________________________________
и (или)
обеспечение исполнения договора в размере _______ (в том числе необходимо указать иные условия обеспечения исполнения договора) __________________________________________________________
не являются для ____(указывается наименование участника) ________ крупными сделками. Одобрение указанных сделок в порядке, установленном действующим законодательством, не требуется.
Устав ____(указывается наименование участника) ________ не предусматривает специального порядка согласования и заключения указанной сделки.
Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
1. Наименование выполняемых работ
Выполнение работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский (далее – объекты), включая проведение работ по благоустройству территории после проведения земляных работ (далее – работы). Наименование, характеристики и адреса объектов указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию. При этом перечень объектов, указанный в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию, может быть дополнен таким образом, чтобы объем работ увеличился не более чем на 20% от первоначального объема.
Виды и объем выполняемых работ
Подрядчик выполняет работы на объектах заказчика в объемах, предусмотренных действующей нормативно-технической документацией.
Виды и максимальные объемы выполнения работ по капитальному ремонту указаны в ведомости максимальных объемов работ (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего ТЗ.
Конкретные виды, объемы, сроки выполнения аварийно-восстановительных работ по каждому объекту указываются в заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту (форма заявки приведена в Приложении № 3 к настоящему техническому заданию) (далее - заявка).
Место выполнения работ
3.1. Работы выполняются Подрядчиком на объектах Заказчика, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.
3.2. Конкретные адреса объектов по аварийно-восстановительным работам указываются Заказчиком в заявках, согласно п.8.4. настоящего технического задания.
Сроки выполнения работ
Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Срок окончания работ по капитальному ремонту: 31.03.2013 года.
Начальный и конечный сроки выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту определяются письменными заявками Заказчика, согласно п.8.4. настоящего технического задания.
Заказчик вправе направлять Подрядчику заявки на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту с момента заключения договора до 31.03.2013 года.
Цели использования результатов работ
Работы на объектах Заказчика выполняются Подрядчиком с целью восстановления и поддержания технико-экономических характеристик объектов до значений, близких к номинальным.
Работы по благоустройству территории проводятся с целью восстановления асфальтового покрытия для обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, функционирования городского хозяйства, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ и исполнения п. 12.11., 12.12. Постановления Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП об утверждении «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве».
Условия выполнения работ
Работы на объектах Заказчика выполняются в действующих электроустановках, с возможным наличием в зоне выполнения работ действующих коммуникаций, а так же движения пешеходов и автотранспорта.
Работы по благоустройству мест разрытий проводятся с применением специальной техники. Работы по благоустройству выполняются в местах разрытий по месту проведения работ.
Требования по выполнению сопутствующих работ,
поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования
Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с ведомостью максимальных объемов работ (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) и в сроки, указанные в 4.2 настоящего технического задания.
Работы по аварийно-восстановительному ремонту должны быть выполнены в объеме и в сроки, указанные в заявках Заказчика.
Работы на объектах Заказчика выполняются с применением материалов и изделий Подрядчика и Заказчика при условии соблюдения п.9 настоящего технического задания.
Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны иметь необходимые паспорта и сертификаты соответствия.
Персонал Подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть обеспечен автотранспортом для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту работы и обратно.
Порядок выполнения работ
Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное дежурство оператора, готового принять телефонограмму или факсограмму при возникновении аварийной ситуации, требующей выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту.
Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия дорог необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение двух суток, в других местах – в пределах трех суток, что должно предусматриваться графиками производства работ. Дорожное покрытие после вскрытия следует восстанавливать в первоначальном виде с использованием тех же материалов. На тротуарах асфальтобетонное покрытие на участке разрытия восстанавливается на всю ширину тротуара.
Порядок, а также сроки выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту устанавливаются в заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту, направляемой подрядчику по факсу с обязательным последующим направлением ее оригинала. Цена работ по аварийно-восстановительному ремонту выполняемых по заявкам Заказчика, определяется по фактически произведенным затратам Подрядчика по каждому объекту на основании КС-2, КС-3 и подписанных Подрядчиком смет на работы по аварийно-восстановительному ремонту в соответствии с утвержденными Заказчиком ведомостями дефектов.
Заявка должна содержать следующую информацию:
- наименование объекта ремонта;
- точный адрес объекта ремонта;
- сроки начала и окончания выполнения работ;
- виды и объемы ремонтных работ;
- дефектная ведомость.
Работы по капитальным ремонтам выполняются в объемах, не превышающих таковые в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию, сроки выполнения работ указанные в 4.2 настоящего технического задания. Цена работ по капитальным ремонтам определяется по фактически произведенным затратам Подрядчика по каждому объекту на основании КС-2, КС-3 и подписанных Подрядчиком смет на работы по капитальным ремонтам в соответствии с утвержденными Заказчиком ведомостями дефектов. Дефектные ведомости передаются Подрядчику от Заказчика в день заключения договора.
Перечень материалов и оборудования, используемых при выполнении работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту
Подрядчик выполняет работы как своими средствами, материалами, деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, так и материалами, поставленными Подрядчику от Заказчика.
В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, необходимых для выполнения работ, Стороны передают их по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). В случае предоставления Заказчиком Подрядчику оборудования, необходимого для выполнения работ, Стороны передают его по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15). В случае предоставления Заказчиком Подрядчику силовых трансформаторов, необходимого для выполнения работ, Стороны передают его по Акту о передаче в монтаж силовых трансформаторов.
Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту, поставки Заказчика, с указанием срока поставки предоставляется Подрядчику до начала производства работ Подрядчиком по каждому случаю выполнения работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту.
В случае использования Подрядчиком при производстве работ материалов Заказчика, стоимость работ по договору уменьшается на величину стоимости переданных материалов или оборудования.
В случае использования Подрядчиком при производстве работ собственных материалов и оборудования, Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком наименование, количество и стоимость используемых материалов и оборудования.
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполнения работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (далее – НТД), а именно:
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (далее – ПТЭ);
Правилами устройства электроустановок;
Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003 (СО 34.04.181-2003);
Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508);
Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту ВЛЭП 0,38 – 20 кВ с неизолированным проводом (СО 34.20.662-98 РД 153-34.3-20.662-98);
Инструкцией по эксплуатации ВЛЭП 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (РД 153-34.3-20.671-97);
Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00);
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)) в редакции 01.10.2006;
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»);
Отраслевыми стандартами, а также техническими условиями Проекта производства работ (далее – ППР) и технологическими картами;
Типовыми, заводскими инструкциями по ремонту электротехнического оборудования 0,4-10 кВ.
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию (ГОСТ 9.402-2004)
Требование к безопасности выполнения работ
и безопасности результатов работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей НТД, а именно:
Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, с изменениями и дополнениями (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), введенными в действие с 1 июля 2003 г., утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2000 № 163;
Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000);
Правилами противопожарного режима в российской Федерации, утвержденными постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;
Стандартом предприятия «Организация безопасного производства работ, выполняемых подрядными (сервисными) организациями, на территории объектов ОАО«ОЭК» (СТП 18-02-2010), утвержденного приказом генерального директора ОАО «ОЭК» от 27 июля 2010 г. № 81;
Отраслевыми стандартами, а также техническими условиями ППР или технологическими картами.
Подрядчик должен обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при выполнении работ (оказании услуг) в электроустановках.
Персонал Подрядчика при выполнении работ, в том числе в колодцах и траншеях, должен находиться в защитных касках (с храповым механизмом подгонки под размер).
Персонал Подрядчика должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Персонал Подрядчика, выполняющий работы, должен иметь квалификацию по электробезопасности и соответствующие права согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями, введенными в действие с 01 июля 2003 г. утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2000 № 163.
Заказчик вправе осуществлять строительный и технический надзор персоналом Заказчика с отметками в журнале работ Подрядчика и с оформлением соответствующих актов.
Заказчик вправе приостанавливать выполнение работ и выводить с рабочего места персонал Подрядчика при не исполнении ими требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, не применении защитных средств или отсутствии отметок об их испытании.
Порядок сдачи и приемки результатов работ
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполнении работы, указанной в п. 1 настоящего технического задания.
Приемка отремонтированного объекта электросетевого имущества, оценка качества отремонтированного объекта и оценка качества выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с пунктами 5.1.22-5.1.25, 5.3.21, СО 34.04.181-2003г.
После ремонта объекта электросетевого имущества производятся его испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)) в редакции 01.10.2006.
После ремонта кабельной линии производятся испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)) в редакции 01.10.2006.
Временем окончания ремонта объекта элетросетевого имущества является момент его включения в сеть, если при включении не произошло отказа (в соответствии с п. 1.6.13 (ПТЭ) и п.5.3.20 (СО 34.04.181-2003)).
Перечень технических и иных обязательных документов,
передаваемых Заказчику при сдаче работ
При сдаче работ Подрядчик в течении 5 (Пяти) дней после окончания работ, предоставляет Заказчику документы, подтверждающие фактическое выполнение работ в полном объеме за отчетный период: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Заявки на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ ( подписанные со свой стороны) по каждому объекту, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) по каждому объекту, акт расходования материалов (при необходимости), акт на оприходование материальных ценностей после ремонта, реконструкции, модернизации, списания основных средств (при необходимости), оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные надлежащим образом и в рамках максимальной стоимости работ.
Требования по сопутствующему монтажу оборудования на месте у Заказчика:
Не требуется.
Требования по техническому обучению подрядчиком персонала
Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах
Не требуется.
Требования по объему гарантий качеств работ
Подрядчик гарантирует:
В течение установленного срока безвозмездно устранять дефекты, выявляемые в период эксплуатации отремонтированного Подрядчиком объекта электросетевого имущества при соблюдении Заказчиком установленных требований к его эксплуатации;
Соответствие отремонтированного оборудования требованиям НТД на ремонт в течение установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
По окончании выполнения ремонтных работ уборку рабочих мест и вывоз мусора.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работы
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного объекта должен быть не менее 12-и месяцев с момента включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.
Условия конфиденциальности информации
Персонал Подрядчика обязан не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с выполнением работ.
Иные требования к работам и условиям
их выполнения по усмотрению Заказчика
Подрядчик должен:
Иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;
Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).
Приложения
Неотъемлемой частью настоящего технического задания являются следующие приложения:
Приложение № 1 «Перечень электросетевых объектов ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский» на 17 л.
Приложение № 2 «Ведомость максимальных объемов работ по капитальным и аварийно-восстановительным ремонтам объектов, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский» на 2 л.
Приложение № 3 форма «Заявка на выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский» на 1 л.
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень электросетевых объектов ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
Сельское поселение Мосрентген
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 1984 30480 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к.1 ААБ-3*95+1*35; 0,07 км Мосрентген
2 1984 30481 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к.1 ААБ-3*95+1*35; 0,07 км Мосрентген
3 1984 30482 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к.2 ААБ-3*95+1*35; 0,15 км Мосрентген
4 1984 30483 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к,2 ААБ-3*95+1*35; 0,15 км Мосрентген
5 1984 30484 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до ЦТП-3 ААБ-3*70+1*35; 0,05 км Мосрентген
6 1993 30485 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д 32 АПВБШВ-3*185+1*120; 0,2 км Мосрентген
7 1993 30486 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д 32 АПВБШВ-3*185+1*120; 0,2 км Мосрентген
8 1993 30487 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д 32 АПВБШВ-3*120+1*50; 0,25 км Мосрентген
9 1993 30488 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д32 АПВБШВ-3*120+1*50; 0,25 км Мосрентген
10 1984 30495 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до д.33 АПВБШВ-3*185+1*50; 0,16 км Мосрентген
11 1984 30496 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до д.33 АПВБШВ-3*185+1*50; 0,16 км Мосрентген
12 1991 30497 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ЦТП-3 ААБ-3*120+1*35; 0,02 км Мосрентген
13 1991 30498 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ЦТП-3 ААБ-3*120+1*35; 0,02 км Мосрентген
14 1997 30491 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до школы ААБ-3*120+1*70; 0,07 км Мосрентген
15 1997 30492 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до школы ААБ-3*120+1*70; 0,07 км Мосрентген
16 1997 30493 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до столовой ААБ-3*120+1*70; 0,19 км Мосрентген
17 1997 30494 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до столовой ААБ-3*120+1*70; 0,19 км Мосрентген
18 1975 30409 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д.3 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
19 1975 30410 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д.3 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
20 1940 30411 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д5 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
21 1940 30412 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д5 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
22 1969 30413 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 6 ААБ-3*120; 0,1 км Мосрентген
23 1969 40414 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 6 ААБ-3*120; 0,1 км Мосрентген
24 1969 30415 Кабельные низковольтные линии от ж/д 6 до ж/д. 9 ААБ-3*25; 0,06 км Мосрентген
25 1969 30416 Кабельные низковольтные линии от ж/д 6 до ж/д.9 ААБ-3*25; 0,06 км Мосрентген
26 1975 30417 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д7 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
27 1975 30418 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д7 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
28 1977 30419 Кабельные низковольтные пинии от ж/д7 до ж/д 4 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
29 1977 30420 Кабельные низковольтные линии от ж/д7 до ж/д 4 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
30 1959 30421 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д8 ААБ-3*50; 0,16 км Мосрентген
31 1959 30422 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д8 ААБ-3*50; 0,16 км Мосрентген
32 1958 30423 Кабельные низковольные линии от ж/д 11 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,11 км Мосрентген
33 1958 30424 Кабельные низковольтные линии отж/д11 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,11 км Мосрентген
34 1958 30425 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 11 ААБ-3*50+1*16; 0,11 км Мосрентген
35 1980 30426 Кабельные низковольтные линии от ж/д 15 до ж/д 13 ААШВ-3*95+1*25; 0,12 км Мосрентген
36 1980 30427 Кабельные низковольтные линии от ж/д 15 до ж/д 13 ААШВ-3*95+1*25; 0,12 км Мосрентген
37 1976 30428 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 15 ААШВ-3*95+1*25; 0,23 км Мосрентген
38 1976 30429 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 15 ААШВ-3*95+1*25; 0,23 км Мосрентген
39 1976 30430 Кабельные низковольтные линии отж/д16 до ж/д14 ААШВ-3*95+1*25; 0,1 км Мосрентген
40 1975 30431 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до д.16 ААШВ-3*95+1*25; 0,1 км Мосрентген
41 1963 30432 Кабельные низковольтные линии от ТП-605до ж/д 18 ААБ-3*50+1*16; 0,05 км Мосрентген
42 1963 30433 Кабельные низковольтные линии от ТП-605до ж/д 18 ААБ-3*50+1*16; 0,05 км Мосрентген
43 1966 30434 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,14 км Мосрентген
44 1966 30435 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,14 км Мосрентген
45 1966 30436 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 23 ААБ-3*70+1*25; 0,12 км Мосрентген
46 1966 30437 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 23 ААБ-3*70+1*25; 0,12 км Мосрентген
47 1973 30438 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 24 ААБ-3*70+1*25; 0,15 км Мосрентген
48 1973 30439 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 24 ААБ-3*70+1*25; 0,15 км Мосрентген
49 1969 30440 Кабельные низковольтные линии ТП-605 до ж/д 25 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
50 1970 30441 Кабельные низковольтные линии от ж/д25 до ж/д 26 ААБ-3*95; 0,05 км Мосрентген
51 1970 30442 Кабельные низковольтные линии от ж/д25 до ж/д 26 ААБ-3*95; 0,05 км Мосрентген
52 1972 30443 Кабельные низковольтные линии от ТП- 605 до ж/д 27 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
53 1972 30444 Кабельные низковольтные линии от ТП- 605 до ж/д 27 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
54 1971 30445 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 28 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
55 1971 30446 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 28 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
56 1975 30447 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 29 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
57 1975 30448 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 29 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
58 1975 30449 Кабельные низковольтные линии от ж/д 29 до ж/д 30 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
59 1975 30450 Кабельные низковольтные линии от ж/д 29 до ж/д 30 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
60 1971 30451 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до д/сада ААШВ-3*50; 0,15 км Мосрентген
61 1971 30452 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до д/сада ААШВ-3*50; 0,15 км Мосрентген
62 1969 30455 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-2 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
63 1969 30456 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-2 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
64 1974 30458 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 17 ААБ-3*50+1*16; 0,06 км Мосрентген
65 1974 30459 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 17 ААБ-3*50+1*16; 0,06 км Мосрентген
66 1967 30460 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 20 ААБ-3*95+1*25; 0,05 км Мосрентген
67 1967 30461 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 20 ААБ-3*95+1*25; 0,05 км Мосрентген
68 1967 30462 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 21 ААБ-3*50; 0,1 км Мосрентген
69 1967 30463 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 21 ААБ-3*50; 0,1 км Мосрентген
70 1973 30464 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 22 ААБ-3*50; 0,04 км Мосрентген
71 1973 30465 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 22 ААБ-3*50; 0,04 км Мосрентген
72 1952 30466 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д,Г ААБ-3*50; 0,05 км Мосрентген
73 1950 30467 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.В ААБ-3*50; 0,08 км Мосрентген
74 1950 30468 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.В ААБ-3*50; 0,08 км Мосрентген
75 1955 30469 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.Д ААБ-3*50; 0,03 км Мосрентген
76 1955 30470 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.Д ААБ-3*50; 0,03 км Мосрентген
77 1994 30471 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 34 ААБ-3*70; 0,05 км Мосрентген
78 1994 30472 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 34 ААБ-3*70; 0,05 км Мосрентген
79 1978 30474 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до клуба ААШВ-3*70+1*35; 0,2 км Мосрентген
80 1978 30475 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до клуба ААШВ-3*70+1*35; 0,2 км Мосрентген
81 1979 30476 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до поликлиники ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
82 1979 30477 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до поликлиники ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
83 1993 30478 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до физкультурно-оздоровительный комплекс ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
84 1993 30479 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до физкультурно-оздоровительный комплекс ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
85 1997 30489 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до старой школы АСБ-3*185+1*95; 0,14 км Мосрентген
86 1997 30490 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до старой школы АСБ-3*185+1*95; 0,14 км Мосрентген
87 1972 30453 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-1 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
88 1972 30454 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-1 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
89 1984 32469 Кабельные высоковольтные линии от ТП-601 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,03 км Мосрентген
90 1984 32470 Кабельные высоковольтные линии отТП-601 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,02 км Мосрентген
91 1987 32471 Кабельные высоковольтные линии от ТП-601 до ТП-605 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
92 1987 32472 Кабельные высоковольтные линии от ТП-601 до ТП-605 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
93 1987 32473 Кабельные высоковольтные линии от ТП-605 до ТП-606 ААБ-3*240; 2х0,46 км Мосрентген
94 1984 32467 Кабельные высоковольтные линии от п/с 677фидер.7 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
95 1987 32474 Кабельные высоковольтные линии от ТП-606 выкидка до ТП-1 Моср. ААБ-3*185; 0,3 км Мосрентген
96 1984 32468 Кабельные высоковольтные линии от п/с 677 Ф. 13 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
97 1987 32475 Кабельные высоковольтные линии от ТП-604 до ТП-606 ААБ-3*120; 2х0,01 км Мосрентген
98 2009 25043 Кабельные высоковольтные линии от РТП-19 до ТП-1911 ААБ-3*120; 2х0,840 км п.Мосрентген
99 2009 25044 Кабельные низковольтные линии, в том числе: от ТП-1904 до общежития, от ТП-1904 до ж/д 19, от ТП-1904 до ж/д 15 №2, от ТП-1911 До ж/д 7, ОТ ТП-1911 до Ж/д 18 щ.2, от ТП-1911 до ж/д 18 щ.3, от ТП-1911 ДО ж/д 18щ.1, от ТП-1911 ДО ж/д 21 щ.1, от ТП-1904 до ж/д 17, от ТП-1904 до ж/д 5, от ТП-1904 до детского сада, от ТП-1904 до ж/д 11 L=5,59 км, в т.ч. АВВБл-1-3*50 L=0,2 км, ААБл-1-4*150 L=0,42 км, ААБл-1-3*120+1*35 L=0,21 км, АСБ-1-4*240 L=0,5 км, АСБ-1-4*150 L=0,196 км, ААБл-1-4*150 L=0,148 км, АСБ-1-4*150 L=0,46 км, ААБл-1-4*185 L=1,28 км, ААБл-1-4*120 L=2х0,448 км, ААБл-1-4*120 L=2х0,43 км, АВВБл-1-3*35 L=2х0,11 км, АВВБл-1-3*50 L=2х0,1 км п.Мосрентген
100 1997 10200 Здание ТП-604 пл,43,6 м2; 1 шт п.Мосрентген
101 1993 10173 Здание ТП-606 43,5 м2; 1 шт п.Мосрентген
102 1969 10174 Здание ТП-605 43,6м2; 1 шт п.Мосрентген
103 1991 10180 Здание ТП-602 43,52м2; 1 шт п.Мосрентген
104 1973 10181 Здание ТП-601 38,4м2; 1 шт п.Мосрентген
105 1985 31255 Трансформатор №336407 в ТП 602 ТМ 630 кВа; 1 шт п.Мосрентген
106 1969 31251 Трансформатор №34058 в ТП 605 ТМ 400 кВа; 1 шт п.Мосрентген
107 1969 31253 Трансформатор № 35381 в ТП 602 ТМ 400 кВа; 1 шт п.Мосрентген
108 1991 31238 Трансформатор №36761 в ТП 606 ТМ 630 кВА; 1 шт п.Мосрентген
109 1991 31254 Трансформатор № 16203 в ТП 605 ТМ 630 кВа; 1 шт п.Мосрентген
110 1973 31250 Трансформатор №843335 в ТП 601 ТМ 250 кВА; 1 шт п.Мосрентген
111 1973 31252 Трансформатор №843500 в ТП 601 ТМ 250 кВА; 1 шт п.Мосрентген
112 1993 31219 Трансформатор №39364 в ТП 606 ТМ 630 кВА; 1 шт п.Мосрентген
113 1997 31257 Трансформатор №1408969 в ТП 604 ТМ 400 кВА; 1 шт п.Мосрентген
114 1997 31256 Трансформатор №220594 в ТП 604 ТМ 400 кВа; 1 шт п.Мосрентген
115 1997 10312 Оборудование ТП-604 2БКТПУ; РВО-10/400-2шт., ШВН-2шт; ПДУ-3801-2шт.; ШНН-2шт.; 1 шт п. Мосрентген
116 1973 10290 Оборудование ТП-601 2-То-400; РВО-10/400-2 шт; ШНН-2 шт.; ЩСН-2 шт.; 1 шт п.Мосрентген
117 1969 10291 Оборудование ТП-605 2БКТПУ; КСО-11шт; ЩО 70 -10шт., ЩСН-2шт.; 1 шт П-Мосрентген
118 1991 10292 Оборудование ТП-602 2БКТПУ; РВО-10/0,4-2 шт., ШВН-2 шт; ШНН-2 шт.; ЩСН-2 шт.; 1 шт п.Мосрентген
119 1997 10293 Оборудование ТП-606 2БКТПУ; РВО-10/400 - 2шт., ШВН - 2шт; ЩО 70 6шт.; ПДУ-8301 2шт, ШНН-10мест.; 1 шт п.Мосрентген
120 2009 90040-41 Силовой трансформатор ТП 1904 ТМ 2*400 кВа №№ 816950, 816948; 2 шт п.Мосрентген
121 2009 90042 Оборудование ТП-1904 КСО - 8шт; ЩО 70 - 8шт.; 1 шт п.Мосрентген
122 2009 90043-44 Сиовой трансформатор ТП 1911 2ТМ 2*630 кВа №№ 819100,819097; 2 шт п.Мосрентген
123 2009 90045 Оборудование ТП-1911 КСО - 7шт; ЩО 70 - 8шт., ЩСН - 1шт, Щ.О. - 1шт.; 1 шт п.Мосрентген
124 2009 10342 Здание ТП-1904 пл.54м2; 1 шт п.Мосрентген
125 2009 10343 Здание ТП-1911 пл.67,95м2; 1 шт п.Мосрентген
городское поселение Московский
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2002 30741 Кабельные низковольтные линии от ТП-48 до ВРУж/д44 ААБ-4*185; 0,2858 км г. Московский
2 2002 30742 Кабельные высоковольтные линии от ТП-52 до ТП-48 ААБ-3*185; 0,59 км г.Московский д.44
3 2002 30743 Кабельные высоковольтные линии от РП-51 до ТП-48 ААБ-3*185; 0,31 км Г.Московский
4 11.10.2012 31611 Кабельные высоковольтные линии от ПС 252 ф.46 до РП-51 ААБ-3*185; 1,8 км г.Московский д.44
5 2010 90154 Оборудование ТП-9002 2БКТПУ; RM-6(IIDI) - 2шт., АВР-1к-т; ЩСН; TUR-2 шт. (8 мест); 1 шт Г.Московский
6 2010 10368 Здание ТП 9002 22,6 м2; 1 шт Г.Московский
7 2010 90152-53 Силовой трансформатор ТП 9002 № 0708уг348, 0805уг308; ТМГ 630 кВа; № 0805уг308; ТМГ 630 кВа; 2 шт Г.Московский
8 2010 90157 Оборудование ТП-9004 2БКТПУ; RM-6(III)-2шт; RM-6(IDI)-2шт. АВР-10 кВ; ЩСН,TUR-2 шт. - 9 мест; 1 шт Г.Московский
9 2010 10365 Здание ТП 9004 22,6 м2; 1 шт Г.Московский
10 2010 90155-56 Силовой трансформатор ТП 9004 ТМГ 1000 кВА; № 0801АИ035; ТМГ 1000 кВА; № 0801АИ036; 2 шт Г.Московский
11 2012 90280 Оборудование ТП-9007 2БКТПУ; RM-6(IIDI) - 2шт.; АВР-10 кВ; ЩСО-07-АХ-2 шт. - 8 мест; 1 шт Г.Московский
12   10375 Здание ТП-9007 22,9 м2; 1 шт Г.Московский
13 2012 78-90279 Силовой трансформатор ТП 9007 ТМГ 1000 кВа; №100347; ТМГ 1000 кВа; № 100289; 2 шт Г.Московский
14 2012 90274 Оборудование ТП-9009 2БКТПУ; RM-6(IIDI)-2 шт.; АВР-10 кВ; ЩСО-07-АХ-2 шт., 8 мест; 1 шт Г.Московский
15 2012 10376 Здание ТП 9009 23,2 м2; 1 шт Г.Московский
16 2010 72-90273 Силовой трансформатор ТП 9009 ТМГ 630 кВа; № 9554; ТМГ 630 кВа; № 0808; 2 шт Г.Московский
17 2012 90277 Оборудование ТП-9010 2БКТПУ; RM-6(IIDI)-2 шт; АВР-10 кВ; ЩСО-07-АХ-2 шт. - 8 мест; 1 шт Г.Московский
18 11.10.2012 10377 Здание ТП-9010 23,2 м2; 1 шт Г.Московский
19 2012 75-90276 Силовой трансформатор ТП 9010 ТМГ 630 кВа; № 907032; ТМГ 630 кВа; № 905924; 2 шт Г.Московский
20 2010 42795-96 Оборудование ТП-36 КСО-298 - 11 шт; ЩО-70 - 7 шт., ЯСН-1шт.; 1 шт Г.Московский
21 2005 10318 Здание ТП 36 64,5 м2; 1 шт Г.Московский
22 2004 42793-4 Силовой трансформатор ТП 36 ТМГ 250 кВа; №1497098; ТМГ 250 кВа; №1497099; 2 шт Г.Московский
23 2010 90151 Оборудование ТП-9005 2БКТПУ; RM-6(IDI) - 2шт. RM-6(III) - 2шт.; АВР-10 кВ; TUR-2 шт. - 10 мест; 1 шт Г.Московский
24 2010 10366 Здание ТП 9005 22,6 м2; 1 шт Г.Московский
25 2010 90149-50 Силовые трансформаторы ТП 9005 ТМГ 1000 кВа; № 0708АИ136; ТМГ 1000 кВа; № 0706АИ085; 2 шт Г.Московский
26 2002 10307 ТП-48 с электрооборудованием тип К-42-630М4 с выключателями с 2 трансформаторами по 250кВ 10/04кВ, со строительной частью 144 м2; ТМГ 250 кВа; № 1469011; ТМГ 250 кВа; № 1469012; КСО-298 - 7 шт; ЩО-91 - 6 шт., ШСН-1шт., ЩУНО-1шт.; 1 шт Г.Московский
27 2012 10386 Блочная комплектная трансформаторная подстанция № 9003 1 шт. г. Московский
28 2005 31336 Кабельные высоковольтные линии от ТП-48 до ТП-36 АСБл-10-3*240; 0,26 км г.Московский ж/д13а
29 2005 31337 Кабельные высоковольтные линии от ТП-48 до ТП-36 АСБл-10-3*240; 0,26 км г. Московский ж/д13э
30 2005 31338 Кабельные высоковольтные линии от ТП-36 до ТП-30 АСБл-10-3*240; 0,138 км г.Московский ж/д13а
31 2005 31339 Кабельные высоковольтные линии от ТП-36 до ТП-35 АСБл-10-3*240; 0,138 км г.Московский ж/д13а
32 2010 25138 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.4 4хАВБбШв-4*120; 4х0,07 км Г.Московский
33 2010 25139 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.4 4хАВБбШв-4*120; 4х0,06 км Г.Московский
34 2010 25140 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.5 4хАВБбШв-4*120; 4х0,07 км Г.Московский
35 2010 25141 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.5 4хАВБбШв-4*120; 4х0,136 км Г.Московский
36 2009 25166 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ЦТП-1 2хАВБбШв-4*95; 2х0,14 км Г.Московский
37 2009 25145 Кабельные низковольтные линии от ТП 9004 ВРУ-1 до ж/д 6 4хАВБбШв-4*120; 4х0,095 км Г.Московский
38 2009 25146 Кабельные низковольтные линии от ТП 9004 ВРУ-2 до ж/д 6 4хАВБбШв-4*120; 4х0,075 км Г.Московский
39 2009 № п/п 164 Кабельные низковольтные линии от ТП 9004 до ВРУ ж/д 1 4хАВБбШв-4*150; 4х0,125 км Г.Московский
40 2009 25160 Кабельная линия 10 кВ: ТП-9001 - ТП 9005 2хААБл-3*120; 2х0,23 км Г.Московский
41 2010 25165 Кабельные высоковольтные линии ТП-9005-РП-90 2хААБл-3*120; 2х0,193 км Г.Московский
42 2010 25167 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9005- дом №3 4хАВБбШв-4*150; 4х0,125 км Г.Московский
43 2010 25168 Кабельные высоковольтные линии ТП-9001-РП-90 2хААБл-3*120; 2х0,215 км Г.Московский
44 2010 25170 Кабельные высоковольтные линии РП-90-ТП-9004 2хААБл-3*120; 2х0,035 км Г.Московский
45 2010 25171 Кабельные высоковольтные линии РП-90-ТП-9004 2хААБл-3*120; 2х0,035 км Г.Московский
46 2010 25172 Кабельные высоковольтные линии РП-90-ТП-9004 2хААБл-3*120; 2х0,035 км Г.Московский
47 2010 25173 Кабельные высоковольтные линии РП-90 до ТП-9002 2хААБл-3*185; 2х0,31 км Г.Московский
48 2010 25174 Кабельные высоковольтные линии ТП 9002-ТП9006 2хААБл-3*185; 2х0,23 км Г.Московский
49 2012 25258 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007- ВРУ-1 ж/д№7 4хАВБбШв-4*120; 4х0,125 км Г.Московский
50 2012 25259 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-3 ж/д № 7 4хАВБбШв-4*150; 4х0,122 км Г.Московский
51 2012 25260 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-2 ж/д № 7 2хАВБбШв-4*120; 2х0,17 км Г.Московский
52 2012 25261 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-1 ж/д №8 2хАВБбШв-4*150; 2х0,19 км Г.Московский
53 2012 25262 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-3 ж/д № 8 4хАВБбШв-4*150; 4х0,111 км Г.Московский
54 2012 25263 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-2 ж/д № 8 2хАВБбШв-4*120; 2х0,183 км Г.Московский
55 2012 25264 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-ЦТП 2хАВБбШв-4*95; 2х0,123 км Г.Московский
56 2012 25265 Кабельные линии 0,4 кВ: ВРУ-ЦТП-ВРУ-ВНС 2хАВБбШв-4*95; 2х0,02 км Г.Московский
57 2012 25266 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП 9010 - ВРУ-1 до ж/д. 9 4хАВБбШв-4*150; 4х0,116 км Г.Московский
58 2012 25267 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП 9010 - ВРУ-3 до ж/д.9 2хАВБбШв-4*120; 2х0,12 км Г.Московский
59 2012 25268 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП 9010 - ВРУ-2 до ж/д.9 4хАВБбШв-4*120; 4х0,161 км Г.Московский
60 2010 25269 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ВРУ-1 ж/д 10 4хАВБбШв-4*150; 4х0,1 км Г.Московский
61 2010 25270 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ВРУ-3 ж/д 10 4АВБбШв-4*150; 4х0,138 км Г.Московский
62 2010 25271 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ВРУ-2 ж/д 10 2АВБбШв-4*120; 2х0,15 км Г.Московский
63 2010 25272 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ДОУ Северный 2хАВБбШв-4*120; 2х0,195 км Г.Московский
64 2002 35824 Кабельные низковольтные линии ЦТП-6 до ж/д 44 АКВВГ 4х25 ; 0,275 км г.Московский, д.44
65 2005 31334 Кабельные низковольтные линии от ТП-36 до опоры №1 АСБ-4*95; 0,03 км г. Московский ж/д13а
66 2009 25149 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9002 - ВРУ-блок А,Б школы 6хАВБбШв-4*150; 6х0,135 км Г.Московский
67 2009 25150 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9002 - ВРУ-блок В школы 4хАВБбШв-4*150; 4х0,106 км Г.Московский
68 2009 25151,25152,25153 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9006 - ВРУ КНС 4хАВБбШв-4*150; 4х0,165 км Г.Московский
69 2009 25158 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9001 до ВРУ-1 котельной, ТП-9001 до ВРУ-2 котельной 6хАВБбШв-4*150 L=6х0,025 км; 4хАВБбШв-4*150 L=4х0,03 км Г.Московский
70 2005 31340 Кабельные низковольтные линии от ТП-36 до ж/д45 АСБ 4х185; 4х0,06 п.м Г.Московский, д. 13а
71 2010 25142 Кабельные низковольтные линии ТП-9005 до ж/д 3 пристройка АВБбШв -4*95; 2х0,13 п.м г. Московский
72 2010 25143 Кабельные низковольтные линии от ТП-9004 до ж/д 2 АВБбШв -4*120; 4х0,118 п.м г. Московский
73 2010 25147 Кабельные низковольтные линии ТП-9004 до пристройки ж/д 1 АВБбШв -4*120; 2х0,12 п.м г. Московский
74 2012 25254 Кабельные линии 10 кВ: РП-90 - ТП-9009 2хААБл-3*120; 2х0,5 км Г.Московский
75 2012 25255 Кабельные линии 10 кВ: РП-90 - ТП-9007 2хААБл-3*120; 2х0,26 км Г.Московский
76 2012 25256 Кабельные линии 10 кВ: ТП-9009-ТП-9010 2хААБл-3*120; 2х0,2 км Г.Московский
77 2012 25257 Кабельные линии 10 кВ: ТП-9010-ТП-9007 2хААБл-3*120; 2х0,2 км Г.Московский
78    2_0000116 Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-26 до детского сада № 23 ААБ-1 3х120 + 1х50 – 267 м, ААШВ-1 3х120 + 1х50 – 260 м г. Московский, микрорайон 1
79   2_0000119  Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-51 до дома № 22, к. 1 ААБ-1 3х150 – 4х190 м г. Московский, микрорайон 1
80   2_0000118  Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-51 до дома № 21 ААБ-1 3х150 – 4х100 м г. Московский, микрорайон 1
81    2_0000120 Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-51 до дома № 22, к. 2 ААБ-1 3х120 – 4х318 м г. Московский, микрорайон 1
82   2_0000117  Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-30 до Дома культуры, от ТП-33 до Дома Культуры ААБ-1 3х185+1х150 – 3х203м, ААБ-1 3х185+1х150 – 3х317 м г. Московский, микрорайон 1
83    2_0000122 Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-33 до дома № 19 ААБ-1 3х150 – 3х93 м г. Московский, микрорайон 1
84   2_0000121  Кабельные линии от ТП-33 до дома № 20 ААБ-1 3х150 – 2х300 м г. Московский, микрорайон 1
85   2_0000115  Кабельные линии 10 кВ от РТП-26 до врезки в ТП-30, от РТП-51 до врезки в РТП-26, от РТП-51 до врезки ТП-33, 30, 27, 18 ААБ 10 3х120, ААБ-10 3х240, ААШВ-10 3х95, АСБ-10 3х95, ААБ-10 3х240-1140 м г. Московский, микрорайон 1
86   2_0000114  Распределительная трансформаторная подстанция РТП-51 (2х1000кВа). РУ-10 кВ (16 камер КСО-272). ТМ 1000 (2 шт.). РУ-П.4 кВ (ЩО-70-12 шт.), здание КСО-272 – 16 шт., ТМ-1000 г. Московский, д. 21, микрорайон 1
Сельское поселение Воскресенское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2009 10346 Здание ТП 3801 кирпичная; 1 шт. п.Воскресенское
2 2009 10388 Оборудование ТП-3801, Силовой трансформатор в ТП 3801 Оборудование ТП-3801, в т.ч.КСО 366-8 шт; ЩО 70-8 шт.; ЩСН - 2шт. трансформаторы 2ТМ 2*630 кВа зав.№1391114;1365326 п.Воскресенское
3 2009 31408 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-770 до школы п.Воскресенское АСБл-1-4*150; 2х0,19 км п.Воскресенское
4 2009 25057 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3801 до ж/д 36 ААБ-У-1-34-1503; 2х0,16 км п.Воскресенское, д.36
5 2009 25061 Кабельная линия 0,4 кВ от РП-38 до ж/д 28 АСБ-4*120; 0,16 км п.Воскресенское, д.28
6 2009 25056 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3801 до ж/д 30 АВВБшВ-4*150; 2х0,26 км п.Воскресенское, д.30
7 2009 25058 Кабельная линия 10 кВ: ТП 3801 - ТП 766 АСБ 3х120; 0,3 км п.Воскресенское
8 2009 25062 Кабельная линия 10 кВ от РТП-38 до ТП 3801 АСБ-10-3*240; 2х0,4 км п.Воскресенское
9 2009 25063 Кабельная линия 10 кВ: ТП 3801 - ТП 3802 АСБ 3х150; 2х0,65 км п.Воскресенское
10 2009 25055 Кабельная линия 0,4 кВ: РП-41 до ж/д 33 АВБбШв-4*95+ААБгу-4*150; 2х0,3 км п. Воскресенск, д. 33
11 2009 25059 Кабель низковольтный РП-38 до ж/д 28 1-я оч; 2-я оч. ААБ-4*120; 4х0,160 км п. Воскресенск, д. 28
12 2009 25060 Кабель низковольтный РП-38 до ж/д 27 АВБбШу-4*150; 2х0,132 км п. Воскресенск, д. 27
13 2009 25074 Кабельные линии эл. передачи 0,4 кВ ТП-833 до щитовой ж/д 12а ААБ-3*150; 0,503 км п. Воскресенск, д. 12а
14 2010 25091 Кабельные низковольтные линии ТП-833 до ВРУ ж/д12б АСБ 4*240; 2х0,305 км п. Воскресенск, д. 12б
Сельское поселение Сосенское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2007 31439 Кабельная линия 10 кВ: РТП-9 - ТП 901 2хАСБ 3х120; 2х2,535 км п.Коммунарка
Сельское поселение Филимонковское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 1982 42802 Оборудование ТП 1202 КСО 366, КСО 272; ЩО 70; 1 шт. п.Марьино
2 1982 10320 Здание ТП 1202 43,2 м2; 1 шт. п.Марьино
3 1982 42800 Силовой трансформатор в ТП 1202 ТМ 400 кВа, № 3277; 1 шт. п.Марьино
4 1982 42801 Силовой трансформатор в ТП 1202 ТМ 400 кВа, № 3394; 1 шт. п.Марьино
5 1985 42799 Оборудование ТП 1203 КСО; 1 шт. п.Марьино
6 1985 10321 Здание ТП 1203 52,3 м2; 1 шт. п.Марьино
7 1987 42797-9 Силовой трансформатор в ТП 1203 2ТМ 2*630 кВа №№ 44568, 56471; 2 шт. п.Марьино
8 1979 31350 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - д.22 2хАВВР-3*120; 2х0,28 км п.Марьино
9 1979 31351 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - д.5 2хААБ-3*95; 2х0,23 км п.Марьино
10 1979 31352 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - д/с 2хААШВ-3*70; 2х0,2 км п.Марьино
11 1979 31353 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - школа 2хААШВ-3*120; 2х0,13 км п.Марьино
12 1966 31354 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - ЦТП 2хААБ-3*120; 2х0,3 км п.Марьино
13 1966 31355 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - КНС 2хААБ-4*120; 2х0,4 км п.Марьино
14 1979 31357 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - д.6 2хААБ-3*95; 2х0,3 км п.Марьино
15 1979 31358 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - д.4 2хААШВ-3*240; 2х0,4 км п.Марьино
16 1979 31359 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - амбулатория 2хААВБбШв-1(4*70); 2х0,25 км п.Марьино
17 1985 31349 Кабельная линия 10кВ: ТП-1202 - ТП 1203 2хАБШВ-10-3*95; 2х0,325 км п.Марьино
18 1979 31356 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - дом культуры 4хААБ-3*95; 4х0,55 км п.Марьино
сельское поселение Михайлово-Ярцевское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 01.01.1964 2101090163 Воздушная линия от КТП 768 до жилого дома д.Ярцево 30 м (1 опора) 142140 Московская область, Подольский район, д. Ярцево
2 01.01.1984 2101090152 Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 670 до д/о Плесково 200 м 142140 Московская область, Подольский район, д/о Плесково
3 01.01.1983 2101090153 Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 670 до д/о Плесково 230 м 142140 Московская область, Подольский район, д/о Плесково
сельское поселение Новофедоровское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2001 110801000140/110801000141 КТП-751 тип КТП-ТВ-В 250\10-0,4 У-1 и силовой трансформатор ТМГ-250\10\0,4 №1451070 д. Руднево КТП-751(заводской №13) тип КТП-ТВ-В 250\10-0,4 У-1 д. Руднево ул. Лиственная, Привольная, Раздольная
2 2001 110801000142 Линии электропередач ВЛЭП-10кВ (Силовая линия) от опоры 19 к КТП-751д. Руднево ВЛЭП-10 Кв отпайка от ВЛЭП-10кВ ф.23 от оп.19 к КТП-751 д. Руднево (ул. Лиственная, Привольная, Раздольная) по трассе-0,015км, в т.ч. провод АС-50 в однопроводном исчислении -0,045км, опора ж\б СВ-110 одностоечная-1шт. д. Руднево ул. Лиственная, Привольная, Раздольная
3 2001 110801000143 Линия электропередач(ВЛЭП-0,4кВ) от КТП-751 до опор к домам д. Руднево ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-751 д. Руднево(ул. Лиственная. Привольная, Раздольная) по трассе-2,81км: в т.ч. провод А-70 в однопроводном исчислении-0,72км, провод А-50 в однопроводном исчислении-3,6км, опоры ж\б одностоечные-56шт, опоры ж\б с подкосом-16 шт., опоры ж\б с 2-мя подкосами -2шт., СИП 2А-4х70-0,48км, СИП 2А-4х50 -1,25км д. Руднево ул. Лиственная, Привольная, Раздольная
4 1995 110801000154 Воздушная линия 10 кВ от ПС до КТПГС-250/10 (без диспетчерского наименования) Марка кабеля А-50\8, протяженность 1,007км д. Зверево (ПКИЗ «Рассудово-3»)
5 1995 110801000153 Воздушная линия 0,4 кВ от КТПГС-250/10 (без диспетчерского наименования) до д.Рассудово Марка кабеля А-50, протяженность 1,5111км д. Зверево (ПКИЗ «Рассудово-3»)
6 1995 110801000152 КТПГС-250/10 (без диспетчерского наименования) РУ -10 кВ: КСО-366, РУ 0,4 кВ - ЩО-70, ТМГ 250 кВА д. Зверево (ПКИЗ «Рассудово-3»)
сельское поселение Первомайское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 31.12.2000 108010001741080100017610801000177 Подстанция комплектная КТП-160 КвА № 772 КТП № 772 160/10-0,4 Дер.Настасьино
2 31.12.2000 10801000175 Силовой трансформатор КТП №772-160 КвА ТМГ-160 КвА Зав. № 1441626 Дер.Настасьино
3 31.12.2000 10801000178 Воздушная линия 10 кВ (отпайка от опоры (без номера) до КТП № 772) АС-70, 120 м, ж/б. опоры (2 шт.) Дер.Настасьино
4 31.12.2000 108010001791080100018010801000181 Воздушная линия 0,4 кВ от КТП 772 до д.Настасьино А-50 L= 1,2 км, СИП-2А L= 0,15 км. Ж.Б. опоры ЛЭП-0,4Кв от КТП №772 (30шт) Дер.Настасьино
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 2 к Техническому заданию
Ведомость максимальных объемов работ по капитальным и аварийно-восстановительным ремонтам объектов, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
№ п/п Вид работ Ед. изм. Максимальные планируемые объёмы работ
Капитальные ремонты
1 Демонтаж кабеля до 10 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг километр 2,8
2 Демонтаж концевой муфты 4 КВТП 1х70-120 штука 120
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 кубический метр 250
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 кубический метр 250
5 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ штука 50
6 Устройство постели при одном кабеле в траншее. Прокладка кабеля до 10 кВ в готовых траншеях (масса 1 м кабеля до 6 кг). Покрытие кабеля плитами километр 2,8
7 Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение жил до 95 мм2 (монтаж) штука 120
8 Замена СИП 0,4 кВ на 1000 метров ЛЭП ( с заменой деревянных опор на деревянные) километр 3,8
9 Замена СИП 10 кВ на 1000 метров ЛЭП (с заменой деревянных опор на деревянные) километр 0,5
10 Устранение провиса СИП километр 0,8
11 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ штука 89
12 Восстановление а/б покрытия (проезжая часть) (песок 10 см, бет.основание 16 см, щебень 24 см, а/б 20 см) квадратный метр 60
13 Восстановление а/б покрытия (тротуар) (песок 10 см, щебень 15 см, а/б 12 см) квадратный метр 40
14 Проверка изоляции КЛ 0,4 кВ штука 148
Аварийно-восстановительные работы
1 Аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМГ 250 10/0,4 на ТМГ12 штука 2
2 Аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМГ 400 10/0,4 на ТМГ12 штука 2
3 Аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМГ 630 10/0,4 на ТМГ12 штука 1
4 Аварийно-восстановительные работы по замене сборки RM-6 штука 8
5 Аварийно-восстановительные работы по замене ввода ТП (замена концевых муфт + вставка КЛ 5 м для КЛ типа АСБ до 120 мм2 с переходной муфтой) штука 4
6 Аварийно-восстановительные работы по замене ввода ТП (замена концевых муфт + вставка КЛ 5 м для КЛ типа АСБ более 120 мм2 с переходной муфтой) штука 4
7 Аварийно-восстановительные работы по замене КСО-298/292 штука 4
8 Аварийно-восстановительные работы по замене сборки 0,4 кВ ЩРНВ штука 4
9 Аварийно-восстановительные работы по замене ячеек сборки 0,4 кВ TUR штука 22
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 3 к Техническому заданию
ФОРМА
Заявка
на выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
«____»____________ 20___ г.
(дата составления)
Наименование, № п/п по перечню и адрес (место нахождения) объекта Необходимые виды и объемы работ, подлежащие выполнению Срок выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту Начало: «____» ___________ 20___ г.
Окончание: «____» ___________ 20___ г.
Заказчик работ:______________________
(Подпись) Исполнитель работ:_____________________
(Подпись)
Согласовано:
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________
(название организации) ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
__________________
(подпись) __________________
(Ф. И.О.)
м. п. __________________
(подпись) _____________
(Ф. И.О.)
м. п.
Раздел VI. ПРОЕКТ ДоговорА
Договор № __________
г. Москва «___» __________ 20___ г.
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и
________________________________________(_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее по тексту именуемые совместно либо раздельно соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить работы по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом и планируемом к передаче в аренду Заказчику, находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский (далее – объекты), включая проведение работ по благоустройству территории после проведения земляных работ (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Объекты, на которых выполняются работы, а также объем и перечень видов работ приведен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Начальный срок выполнения работ по настоящему Договору - дата заключения Договора; конечный срок выполнения работ по настоящему Договору- 31 марта 2013 г.
1.3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту устанавливаются в заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту (далее – Заявка) (Заявка является одним из предусмотренных в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ настоящим Договором способов его изменения, а форма Заявки утверждена Приложением № 3 к Техническому заданию) в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 Технического задания к настоящему Договору. Заказчик вправе направлять Подрядчику Заявки с момента заключения настоящего Договора до «31» марта 2013 г.
1.4. Подрядчик выполняет работы своими средствами и материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, за исключением материалов, оборудования и силовых трансформаторов, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Наименование, количество и качество используемых материалов Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком.
1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) по каждому объекту.
При этом приемке не подлежат:
- частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными Техническим заданием, иными Приложениями к настоящему Договору, Заявками;
- частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных Техническим заданием, Заявками иными Приложениями к настоящему Договору, Заявками, квалифицируется как неисполнение обязанности по выполнению работ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, своими средствами и материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). При этом Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах, а также возвратить его остаток.
2.1.2. Выполнить работы в сроки, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечивать и гарантировать производство и качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими в Российской Федерации, строительными нормами, правилами и техническими условиями.
2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, инструментов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества.
2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.
2.1.7. Передать результат работ Заказчику и подписать Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) по каждому объекту, Заявки (подписанные со своей стороны) по каждому объекту, оригинал счета и счета-фактуры.
2.1.8. В процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению, окончательную уборку места производства работ от остатков материалов и отходов.
2.1.9. Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте Заказчика необходимые меры по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.1.10. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
2.1.11. Возмещать расходы Заказчика, связанные с недостатками результата выполненных работ, либо недостатками работ до приемки их результата Заказчиком, в срок, предусмотренный в требовании Заказчика об устранении данных недостатков.
2.1.12. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения работ в рабочее время.
2.1.13. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без согласия Заказчика.
2.1.14. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора: исполнительную документацию на каждый Объект, акты на скрытые работы, акты испытания, паспорта и сертификаты на оборудование, запасные части и материалы и т.д.
Предоставить Заказчику на каждую единицу установленного (смонтированного) оборудования гарантийный талон завода-изготовителя или официального дилера, в котором завод-изготовитель (либо официальный дилер) гарантирует Заказчику возможность ремонта или замены некачественного и/или вышедшего из строя оборудования. Всё смонтированное оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям Ростехнадзора.
Подрядчик обеспечивает включение Заказчика в гарантийный талон в качестве лица, имеющего право самостоятельного обращения к заводу-изготовителю (официальному дилеру) с требованиями об устранении недостатков и замене оборудования в пределах гарантийного срока.
2.1.15. Возмещать (в денежной и/или натуральной форме) в разумные сроки прямой действительный ущерб, причиненный в ходе выполнения работ по настоящему Договору, третьим лицам.
2.1.16. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.1.17. Выполнять работы в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.
2.1.18. Обеспечить прохождение своим персоналом обучения и наличие аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.
2.1.19. Предоставить Заказчику подтверждение аттестации своего персонала по охране труда и другим специальным правилам до начала производства работ по настоящему Договору.
2.1.20. Обеспечить свой персонал всеми видами защитных средств (в том числе, но не ограничиваясь, электрозащитными средствами - при работах в электроустановках), испытанными в установленном порядке и имеющие соответствующие бирки.
2.1.21. Обеспечить выполнение своим персоналом необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.22. Получить все допуски, разрешения, свидетельства саморегулирующих организаций, лицензии и согласования, необходимые для выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний органов государственного и муниципального контроля и надзора в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки (в частности, компенсировать суммы уплаченных Заказчиком административных штрафов).
2.1.23. Информировать Заказчика о любых аварийных ситуациях и несчастных случаях, произошедших у Подрядчика на месте выполнения работ и проводить расследования.
2.1.24. Передать демонтированное оборудование Заказчику по Акту на оприходование материальных ценностей после ремонта, реконструкции, модернизации, списания основных средств.
2.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.1.26. Предоставить по требованию Заказчика документы (счета, счета-фактуры, товарные накладные и иные первичные учетные документы) на приобретение материалов и оборудования, использованных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору.
2.1.27. Заключать договор (договоры) страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав с Заказчиком страховую организацию и проект договора страхования, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения данного договора.
2.1.28. В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) обеспечить Заказчику возможность контроля за привлечением третьих лиц, в том числе:
2.1.28.1. Согласовать с Заказчиком в письменной форме привлечение третьих лиц путем направления на имя первого заместителя генерального директора – технического директора ОАО «ОЭК» по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты заключения договора с третьим лицом следующих документов:
- письма, содержащего наименование третьего лица, а также указание видов, объемов и стоимости Работ, выполнение которых планируется поручить третьему лицу;
- документов, подтверждающих наличие у третьего лица права на выполнение соответствующих видов работ (свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии, аккредитация и т.д.) в виде заверенных третьим лицом или нотариально копий;
- бухгалтерской отчетности третьего лица по формам № 1–5 за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату (в виде копий, заверенных третьим лицом или нотариально) – в случае если третье лицо является юридическим лицом;
- справки об отсутствии у третьего лица задолженности перед бюджетами всех уровней (оригинал либо копия, заверенная третьим лицом или нотариально);
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления Заказчику (оригинал);
- справки о конечном бенефициаре, содержащей фамилию, имя, отчество, дату и место рождения физического лица (группы физических лиц), являющегося (являющихся) конечным бенефициаром третьего лица (если оно является юридическим лицом), а также страну, резидентом которой является конечный бенефициар (оригинал);
- справки о кадровых ресурсах (в произвольной форме, подписанной третьим лицом);
- справки о материально-технических ресурсах (в произвольной форме, подписанной третьим лицом);
- справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных работ или оказания аналогичных услуг (в произвольной форме, подписанной третьим лицом).
2.1.28.2. По запросу Заказчика представить иные документы и сведения о третьих лицах, не указанные в пункте 5.1.28.1 настоящего Договора.
2.1.28.3. Подрядчик не вправе заключать с третьим лицом договор, допускать третье лицо к выполнению каких-либо работ, предусмотренных настоящим Договором, без получения согласия Заказчика в письменной форме.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. С предварительного письменного согласия Заказчика привлекать в соответствии с пунктом 2.1.28 настоящего Договора для выполнения работ третьих лиц, имеющих необходимые лицензии и/или соответствующих иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, на право ведения работ, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за надлежащее выполнение ими работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения работ. Указанные третьи лица не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.
2.2.2. Получать оплату за выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять фактически выполненные работы, Подрядчиком во исполнение настоящего Договора, и подписать Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) по каждому объекту, при отсутствии мотивированного отказа от приемки выполненных работ.
2.3.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3.3. Заказчик обязан указать в Заявке: наименование объекта, сроки начала и окончания выполнения работ, место аварии, перечень необходимых работ по аварийно-восстановительному ремонту.
2.3.4. Предоставить в день заключения настоящего Договора дефектные ведомости на капитальный ремонт объектов электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком, с указанием срока предоставления.
2.3.5.Для выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту направить Подрядчику одновременно с Заявкой, указанной в пункте 1.3.1 настоящего Договора и составленной по форме Приложения № 3 к Техническому заданию, Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком, с указанием срока их предоставления.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком (включая виды и объемы).
2.4.2. Назначить уполномоченного представителя, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора.
2.4.3. Отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков по основаниям, предусмотренным пунктом 10.3 настоящего Договора.
2.4.4. Назначить Подрядчику 5-дневный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться в одностороннем внесудебном порядке от настоящего Договора либо поручить устранение недостатков работ другому лицу с последующим возмещением расходов Подрядчиком, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом.
2.4.5. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за соответствием объема и стоимости выполненных работ, качества выполненных работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам и иным нормативным документам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям.
2.4.6. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1.17, 2.1.20, 2.1.21. Заказчик вправе приостановить выполнение Работ и отстранить от выполнения Работ персонал Подрядчика до устранения Подрядчиком нарушений. При этом Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора.
2.4.7. В случае необходимости Заказчик вправе запросить у Подрядчика иные документы и сведения о третьих лицах, не указанные в пункте 2.1.28.1 настоящего Договора.
2.4.8. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Максимальная (предельная) цена Договора с учетом коэффициента снижения в размере ___ (_________) % составляет __________________(________) руб. ____ коп., в том числе НДС ___ %  _______________ (_______) руб. ____ коп., и включает в себя:
3.1.1. Максимальную (предельную) стоимость работ по капитальному ремонту в размере _______ (________) руб. ___ коп., в том числе НДС ___ % -  _______________ (______) руб. __ коп и коэффициент снижения в размере ___ (_________) %;
3.1.2. Максимальную (предельную) стоимость работ по аварийно-восстановительному ремонту в размере   ___________ (_______) руб. __ коп., в том числе НДС __ % -  _____ (_____) руб. ___ коп. и коэффициент снижения в размере ___ (_________) % (заполняется в соответствии с предложением победителя закупки).
3.2. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ в соответствии с пунктами 3.1.1 – 3.1.2 настоящего Договора, указанные работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иными условиями настоящего Договора в пределах максимальной (предельной) стоимости работ, установленной пунктами 3.1.1 – 3.1.2 настоящего Договора.
3.3. Окончательная цена работ по настоящему Договору определяется по фактически произведенным затратам на основании подписанных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком смет (с учетом применения к ним коэффициента снижения) на выполнение капитального и аварийно-восстановительного ремонта в соответствии с дефектными ведомостями, Актами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Окончательная цена работ по Договору не может превысить максимальную (предельную) цену Договора, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.4. Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных и принятых работ, с учетом применения коэффициента снижения в размере _____ (________________) % к фактическим сметам, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3), и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом (заполняется в соответствии с предложением победителя закупки).
3.5. Все сметы на выполненные работы составляются Подрядчиком в соответствии с Методикой оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК» (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, необходимых для выполнения работ, Стороны передают их по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). В случае предоставления Заказчиком Подрядчику оборудования, необходимого для выполнения работ, Стороны передают его по Акту о приёме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.
4. Порядок выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту
4.1. Работы по аварийно-восстановительному ремонту производятся в случае возникновения аварийной ситуации на Объектах в сроки, предусмотренные в пункте 1.3 настоящего Договора и в Заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту.
 При возникновении аварийной ситуации Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика путем направления извещения Подрядчику по факсу (___) _______________________ или сообщения по телефону (____) ___________ с последующим направлением оригинала Заявки (заполняется в соответствии с предложением победителя закупки).
4.2. Заявка подписывается уполномоченным представителем Заказчика и является обязательной для исполнения Подрядчиком.
4.3. В случае получения Заявки Заказчика (извещения по факсу или сообщения по телефону) Подрядчик обязан в кратчайшие сроки (не более 1 (одного) часа) направить свой персонал на место аварии и приступить к выполнению работ по аварийно-восстановительному ремонту.
4.4. Все Заявки на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту по форме, установленной настоящим Договором, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное дежурство оператора, готового принять Заявку Заказчика (извещения по факсу или сообщения по телефону) в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.
4.6. Заказчик обязан обеспечить учет всех направленных сообщений (п. 4.1. настоящего Договора) путем ведения соответствующего Журнала (далее – Журнал). Данный Журнал скрепляется печатью Заказчика и подписью лица, ответственного за его ведение. Журнал должен содержать информацию о содержании, о времени направления, о лице, направившем, и о лице, принявшем Заявки Заказчика (извещения по факсу или сообщения по телефону).
4.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде в тот же день о начале выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту с указанием точного времени, места начала работ, а также с описанием планируемых к проведению мероприятий.
4.8. Заказчик вправе направить своих представителей на место аварии с целью проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком работы по аварийно-восстановительному ремонту.
5. Сдача-приемка выполненных работ
5.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с моменты выполнения предусмотренных настоящим Договором работ представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3), подтверждающие выполнение работ в полном объеме, а также иные документы, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора и Техническим заданием к настоящему Договору.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.1, оформленных надлежащим образом, рассматривает и подписывает указанные документы или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении.
При этом приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными условиями настоящего Договора.
Заказчик вправе не рассматривать Акты о приемке выполненных работ по соответствующему Объекту и работы не оплачивать, если документы, указанные в пункте 5.1настоящего Договора, представлены не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащим образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы).
5.3. Заказчик, принявший результат работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок с момента их обнаружения.
5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
5.6. Для обеспечения выполнения работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения начального или конечного сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору, а также Заявками Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту, дополнительными соглашениями к настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору.
6.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:
- безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в работах;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами;
- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.10, 2.1.14, 2.1.27, 4.3, 7.3 и 6.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.
6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктом 5.1настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору.
В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору.
Систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора.
6.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ, невыполнение мероприятий по замене оборудования, установленные двусторонним актом, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый факт нарушения.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, нарушения срока предоставления Заказчику документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Заказчик вправе отсрочить оплату Подрядчику принятых Заказчиком работ, выполненных в отчетном месяце, на срок до 60 (шестьдесят) календарных дней с момента принятия Заказчиком соответствующих работ.
6.7. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от соответствующей суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем возникновения обязательства по соответствующей оплате.
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные работы по настоящему Договору, в следующем порядке:
6.9.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика.
6.9.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.
6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки.
6.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки должно быть рассмотрено и неустойка оплачена соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость работ принимается с учетом НДС.
6.12. Заказчик не несет ответственности за задержку приемки и оплаты работ, если:
- выполненные работы Подрядчиком, не соответствуют требованиям к качеству, установленным Техническим заданием, и действующими нормами и техническими условиями;
- задержка произошла под влиянием обстоятельств непреодолимой силы (на срок действия этих обстоятельств).
6.13. За невыполнение обязательств, указанных в пункте 2.1.28 настоящего Договора, по согласованию привлекаемых третьих лиц для выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % цены настоящего Договора, указанной в пункте  3.1 настоящего Договора, за каждый факт нарушения.
7. Гарантии по Договору
7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинается с момента подписания обеими Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) по каждому объекту.
7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их соответствие типовым проектным решениям, технической документации на оборудование, ГОСТам, техническим условиям, принятым в отрасли, и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки в выполненных Подрядчиком по настоящему Договору работах, то Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, устранить выявленные недостатки.
7.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.
Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком.
7.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата работ как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.
7.6. Настоящим Стороны устанавливают, что возмещение расходов Заказчика согласно пункту 7.4 настоящего Договора на устранение недостатков работ может осуществляться путем удержания Заказчиком денежных средств из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Извещение должно также содержать ссылки на официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. Изменение Договора и порядок разрешения споров
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, установленных пунктами 9.2, 10.3 настоящего Договора.
9.2. Стороны, реализуя право, предусмотренное п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, договорились о том, что изменение настоящего Договора в части включения в его предмет дополнительных видов и объемов работ, выполнение которых необходимо в связи с авариями на электрических сетях, осуществляется посредством направления Заказчиком Подрядчику Заявки.
9.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, и передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы
10. Порядок расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям и в порядке, установленным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10.2. Заказчик вправе в любое время отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора (по каждому виду работ) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, в том числе нарушение срока выполнения работ по одному из видов работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а в части выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту – Заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту;
- неисполнение Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ в пятидневный срок;
- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
10.5. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, инструменты, оборудование, переданные для переработки (обработки), вещи и иное имущество, либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить Заказчику стоимость материалов, инструментов, оборудования и иного имущества.
11. Срок действия Договора и прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
11.4. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. В случае изменений реквизитов Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом друг друга.
11.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – «Техническое задание» на ___ л.
Приложение № 2 – «Методика оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК» на _____л.;
Приложение № 3 - «Ответственные представители Сторон» на 1 л.
12. Адреса и реквизиты Сторон
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
____________________________________ ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ Адрес места нахождения:
115035, г. Москва, Раушская набережная, д.8
ИНН/КПП 7720522853/997450001
ОКПО 76561356, ОКВЭД 40.11.51
р/с 407 028 107 001 700 012 48
в ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810500000000219 ,
БИК 044525219
тел. (___) _______, факс: (____) ________
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 1 к Договору
от «__» __________________
№ _______________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
1. Наименование выполняемых работ
Выполнение работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту на объектах электросетевого имущества ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский (далее – объекты), включая проведение работ по благоустройству территории после проведения земляных работ (далее – работы). Наименование, характеристики и адреса объектов указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию. При этом перечень объектов, указанный в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию, может быть дополнен таким образом, чтобы объем работ увеличился не более чем на 20% от первоначального объема.
Виды и объем выполняемых работ
Подрядчик выполняет работы на объектах заказчика в объемах, предусмотренных действующей нормативно-технической документацией.
Виды и максимальные объемы выполнения работ по капитальному ремонту указаны в ведомости максимальных объемов работ (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего ТЗ.
Конкретные виды, объемы, сроки выполнения аварийно-восстановительных работ по каждому объекту указываются в заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту (форма заявки приведена в Приложении № 3 к настоящему техническому заданию) (далее - заявка).
Место выполнения работ
3.1. Работы выполняются Подрядчиком на объектах Заказчика, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.
3.2. Конкретные адреса объектов по аварийно-восстановительным работам указываются Заказчиком в заявках, согласно п.8.4. настоящего технического задания.
Сроки выполнения работ
Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Срок окончания работ по капитальному ремонту: 31.03.2013 года.
Начальный и конечный сроки выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту определяются письменными заявками Заказчика, согласно п.8.4. настоящего технического задания.
Заказчик вправе направлять Подрядчику заявки на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту с момента заключения договора до 31.03.2013 года.
Цели использования результатов работ
Работы на объектах Заказчика выполняются Подрядчиком с целью восстановления и поддержания технико-экономических характеристик объектов до значений, близких к номинальным.
Работы по благоустройству территории проводятся с целью восстановления асфальтового покрытия для обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, функционирования городского хозяйства, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ и исполнения п. 12.11., 12.12. Постановления Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП об утверждении «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве».
Условия выполнения работ
Работы на объектах Заказчика выполняются в действующих электроустановках, с возможным наличием в зоне выполнения работ действующих коммуникаций, а так же движения пешеходов и автотранспорта.
Работы по благоустройству мест разрытий проводятся с применением специальной техники. Работы по благоустройству выполняются в местах разрытий по месту проведения работ.
Требования по выполнению сопутствующих работ,
поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования
Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с ведомостью максимальных объемов работ (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) и в сроки, указанные в 4.2 настоящего технического задания.
Работы по аварийно-восстановительному ремонту должны быть выполнены в объеме и в сроки, указанные в заявках Заказчика.
Работы на объектах Заказчика выполняются с применением материалов и изделий Подрядчика и Заказчика при условии соблюдения п.9 настоящего технического задания.
Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны иметь необходимые паспорта и сертификаты соответствия.
Персонал Подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть обеспечен автотранспортом для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту работы и обратно.
Порядок выполнения работ
Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное дежурство оператора, готового принять телефонограмму или факсограмму при возникновении аварийной ситуации, требующей выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту.
Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия дорог необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение двух суток, в других местах – в пределах трех суток, что должно предусматриваться графиками производства работ. Дорожное покрытие после вскрытия следует восстанавливать в первоначальном виде с использованием тех же материалов. На тротуарах асфальтобетонное покрытие на участке разрытия восстанавливается на всю ширину тротуара.
Порядок, а также сроки выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту устанавливаются в заявке Заказчика на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту, направляемой подрядчику по факсу с обязательным последующим направлением ее оригинала. Цена работ по аварийно-восстановительному ремонту выполняемых по заявкам Заказчика, определяется по фактически произведенным затратам Подрядчика по каждому объекту на основании КС-2, КС-3 и подписанных Подрядчиком смет на работы по аварийно-восстановительному ремонту в соответствии с утвержденными Заказчиком ведомостями дефектов.
Заявка должна содержать следующую информацию:
- наименование объекта ремонта;
- точный адрес объекта ремонта;
- сроки начала и окончания выполнения работ;
- виды и объемы ремонтных работ;
- дефектная ведомость.
Работы по капитальным ремонтам выполняются в объемах, не превышающих таковые в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию, сроки выполнения работ указанные в 4.2 настоящего технического задания. Цена работ по капитальным ремонтам определяется по фактически произведенным затратам Подрядчика по каждому объекту на основании КС-2, КС-3 и подписанных Подрядчиком смет на работы по капитальным ремонтам в соответствии с утвержденными Заказчиком ведомостями дефектов. Дефектные ведомости передаются Подрядчику от Заказчика в день заключения договора.
Перечень материалов и оборудования, используемых при выполнении работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту
Подрядчик выполняет работы как своими средствами, материалами, деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием, так и материалами, поставленными Подрядчику от Заказчика.
В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, необходимых для выполнения работ, Стороны передают их по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). В случае предоставления Заказчиком Подрядчику оборудования, необходимого для выполнения работ, Стороны передают его по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15). В случае предоставления Заказчиком Подрядчику силовых трансформаторов, необходимого для выполнения работ, Стороны передают его по Акту о передаче в монтаж силовых трансформаторов.
Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту, поставки Заказчика, с указанием срока поставки предоставляется Подрядчику до начала производства работ Подрядчиком по каждому случаю выполнения работ по капитальному и аварийно-восстановительному ремонту.
В случае использования Подрядчиком при производстве работ материалов Заказчика, стоимость работ по договору уменьшается на величину стоимости переданных материалов или оборудования.
В случае использования Подрядчиком при производстве работ собственных материалов и оборудования, Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком наименование, количество и стоимость используемых материалов и оборудования.
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполнения работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (далее – НТД), а именно:
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (далее – ПТЭ);
Правилами устройства электроустановок;
Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003 (СО 34.04.181-2003);
Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 34.20.508);
Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту ВЛЭП 0,38 – 20 кВ с неизолированным проводом (СО 34.20.662-98 РД 153-34.3-20.662-98);
Инструкцией по эксплуатации ВЛЭП 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (РД 153-34.3-20.671-97);
Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00);
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)) в редакции 01.10.2006;
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»);
Отраслевыми стандартами, а также техническими условиями Проекта производства работ (далее – ППР) и технологическими картами;
Типовыми, заводскими инструкциями по ремонту электротехнического оборудования 0,4-10 кВ.
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию (ГОСТ 9.402-2004)
Требование к безопасности выполнения работ
и безопасности результатов работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей НТД, а именно:
Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, с изменениями и дополнениями (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), введенными в действие с 1 июля 2003 г., утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2000 № 163;
Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000);
Правилами противопожарного режима в российской Федерации, утвержденными постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;
Стандартом предприятия «Организация безопасного производства работ, выполняемых подрядными (сервисными) организациями, на территории объектов ОАО«ОЭК» (СТП 18-02-2010), утвержденного приказом генерального директора ОАО «ОЭК» от 27 июля 2010 г. № 81;
Отраслевыми стандартами, а также техническими условиями ППР или технологическими картами.
Подрядчик должен обеспечивать персонал всеми видами защитных средств для соблюдения охраны труда и техники безопасности, испытанными в установленном порядке и имеющие бирки, в том числе электрозащитные средства при выполнении работ (оказании услуг) в электроустановках.
Персонал Подрядчика при выполнении работ, в том числе в колодцах и траншеях, должен находиться в защитных касках (с храповым механизмом подгонки под размер).
Персонал Подрядчика должен выполнять необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Персонал Подрядчика, выполняющий работы, должен иметь квалификацию по электробезопасности и соответствующие права согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями, введенными в действие с 01 июля 2003 г. утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2000 № 163.
Заказчик вправе осуществлять строительный и технический надзор персоналом Заказчика с отметками в журнале работ Подрядчика и с оформлением соответствующих актов.
Заказчик вправе приостанавливать выполнение работ и выводить с рабочего места персонал Подрядчика при не исполнении ими требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, не применении защитных средств или отсутствии отметок об их испытании.
Порядок сдачи и приемки результатов работ
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполнении работы, указанной в п. 1 настоящего технического задания.
Приемка отремонтированного объекта электросетевого имущества, оценка качества отремонтированного объекта и оценка качества выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с пунктами 5.1.22-5.1.25, 5.3.21, СО 34.04.181-2003г.
После ремонта объекта электросетевого имущества производятся его испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)) в редакции 01.10.2006.
После ремонта кабельной линии производятся испытания и измерения в соответствии с «Объемами и нормами испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)) в редакции 01.10.2006.
Временем окончания ремонта объекта элетросетевого имущества является момент его включения в сеть, если при включении не произошло отказа (в соответствии с п. 1.6.13 (ПТЭ) и п.5.3.20 (СО 34.04.181-2003)).
Перечень технических и иных обязательных документов,
передаваемых Заказчику при сдаче работ
При сдаче работ Подрядчик в течении 5 (Пяти) дней после окончания работ, предоставляет Заказчику документы, подтверждающие фактическое выполнение работ в полном объеме за отчетный период: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Заявки на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ ( подписанные со свой стороны) по каждому объекту, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) по каждому объекту, акт расходования материалов (при необходимости), акт на оприходование материальных ценностей после ремонта, реконструкции, модернизации, списания основных средств (при необходимости), оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные надлежащим образом и в рамках максимальной стоимости работ.
Требования по сопутствующему монтажу оборудования на месте у Заказчика:
Не требуется.
Требования по техническому обучению подрядчиком персонала
Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах
Не требуется.
Требования по объему гарантий качеств работ
Подрядчик гарантирует:
В течение установленного срока безвозмездно устранять дефекты, выявляемые в период эксплуатации отремонтированного Подрядчиком объекта электросетевого имущества при соблюдении Заказчиком установленных требований к его эксплуатации;
Соответствие отремонтированного оборудования требованиям НТД на ремонт в течение установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
По окончании выполнения ремонтных работ уборку рабочих мест и вывоз мусора.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работы
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного объекта должен быть не менее 12-и месяцев с момента включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.
Условия конфиденциальности информации
Персонал Подрядчика обязан не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с выполнением работ.
Иные требования к работам и условиям
их выполнения по усмотрению Заказчика
Подрядчик должен:
Иметь персонал, обученный, аттестованный и допущенный к производству всех видов работ, обусловленных техническим заданием, что должно быть подтверждено представленными свидетельствами и удостоверениями о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;
Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).
Приложения
Неотъемлемой частью настоящего технического задания являются следующие приложения:
Приложение № 1 «Перечень электросетевых объектов ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский» на 17 л.
Приложение № 2 «Ведомость максимальных объемов работ по капитальным и аварийно-восстановительным ремонтам объектов, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский» на 2 л.
Приложение № 3 форма «Заявка на выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский» на 1 л.
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень электросетевых объектов ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
Сельское поселение Мосрентген
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 1984 30480 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к.1 ААБ-3*95+1*35; 0,07 км Мосрентген
2 1984 30481 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к.1 ААБ-3*95+1*35; 0,07 км Мосрентген
3 1984 30482 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к.2 ААБ-3*95+1*35; 0,15 км Мосрентген
4 1984 30483 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до д.31к,2 ААБ-3*95+1*35; 0,15 км Мосрентген
5 1984 30484 Кабельные низковольтные линии от ТП-601 до ЦТП-3 ААБ-3*70+1*35; 0,05 км Мосрентген
6 1993 30485 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д 32 АПВБШВ-3*185+1*120; 0,2 км Мосрентген
7 1993 30486 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д 32 АПВБШВ-3*185+1*120; 0,2 км Мосрентген
8 1993 30487 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д 32 АПВБШВ-3*120+1*50; 0,25 км Мосрентген
9 1993 30488 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ж/д32 АПВБШВ-3*120+1*50; 0,25 км Мосрентген
10 1984 30495 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до д.33 АПВБШВ-3*185+1*50; 0,16 км Мосрентген
11 1984 30496 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до д.33 АПВБШВ-3*185+1*50; 0,16 км Мосрентген
12 1991 30497 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ЦТП-3 ААБ-3*120+1*35; 0,02 км Мосрентген
13 1991 30498 Кабельные низковольтные линии от ТП-602 до ЦТП-3 ААБ-3*120+1*35; 0,02 км Мосрентген
14 1997 30491 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до школы ААБ-3*120+1*70; 0,07 км Мосрентген
15 1997 30492 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до школы ААБ-3*120+1*70; 0,07 км Мосрентген
16 1997 30493 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до столовой ААБ-3*120+1*70; 0,19 км Мосрентген
17 1997 30494 Кабельные низковольтные линии от ТП-604 до столовой ААБ-3*120+1*70; 0,19 км Мосрентген
18 1975 30409 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д.3 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
19 1975 30410 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д.3 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
20 1940 30411 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д5 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
21 1940 30412 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д5 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
22 1969 30413 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 6 ААБ-3*120; 0,1 км Мосрентген
23 1969 40414 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 6 ААБ-3*120; 0,1 км Мосрентген
24 1969 30415 Кабельные низковольтные линии от ж/д 6 до ж/д. 9 ААБ-3*25; 0,06 км Мосрентген
25 1969 30416 Кабельные низковольтные линии от ж/д 6 до ж/д.9 ААБ-3*25; 0,06 км Мосрентген
26 1975 30417 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д7 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
27 1975 30418 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д7 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
28 1977 30419 Кабельные низковольтные пинии от ж/д7 до ж/д 4 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
29 1977 30420 Кабельные низковольтные линии от ж/д7 до ж/д 4 ААБ-3*95; 0,06 км Мосрентген
30 1959 30421 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д8 ААБ-3*50; 0,16 км Мосрентген
31 1959 30422 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д8 ААБ-3*50; 0,16 км Мосрентген
32 1958 30423 Кабельные низковольные линии от ж/д 11 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,11 км Мосрентген
33 1958 30424 Кабельные низковольтные линии отж/д11 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,11 км Мосрентген
34 1958 30425 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 11 ААБ-3*50+1*16; 0,11 км Мосрентген
35 1980 30426 Кабельные низковольтные линии от ж/д 15 до ж/д 13 ААШВ-3*95+1*25; 0,12 км Мосрентген
36 1980 30427 Кабельные низковольтные линии от ж/д 15 до ж/д 13 ААШВ-3*95+1*25; 0,12 км Мосрентген
37 1976 30428 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 15 ААШВ-3*95+1*25; 0,23 км Мосрентген
38 1976 30429 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 15 ААШВ-3*95+1*25; 0,23 км Мосрентген
39 1976 30430 Кабельные низковольтные линии отж/д16 до ж/д14 ААШВ-3*95+1*25; 0,1 км Мосрентген
40 1975 30431 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до д.16 ААШВ-3*95+1*25; 0,1 км Мосрентген
41 1963 30432 Кабельные низковольтные линии от ТП-605до ж/д 18 ААБ-3*50+1*16; 0,05 км Мосрентген
42 1963 30433 Кабельные низковольтные линии от ТП-605до ж/д 18 ААБ-3*50+1*16; 0,05 км Мосрентген
43 1966 30434 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,14 км Мосрентген
44 1966 30435 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 19 ААБ-3*50+1*16; 0,14 км Мосрентген
45 1966 30436 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 23 ААБ-3*70+1*25; 0,12 км Мосрентген
46 1966 30437 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 23 ААБ-3*70+1*25; 0,12 км Мосрентген
47 1973 30438 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 24 ААБ-3*70+1*25; 0,15 км Мосрентген
48 1973 30439 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 24 ААБ-3*70+1*25; 0,15 км Мосрентген
49 1969 30440 Кабельные низковольтные линии ТП-605 до ж/д 25 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
50 1970 30441 Кабельные низковольтные линии от ж/д25 до ж/д 26 ААБ-3*95; 0,05 км Мосрентген
51 1970 30442 Кабельные низковольтные линии от ж/д25 до ж/д 26 ААБ-3*95; 0,05 км Мосрентген
52 1972 30443 Кабельные низковольтные линии от ТП- 605 до ж/д 27 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
53 1972 30444 Кабельные низковольтные линии от ТП- 605 до ж/д 27 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
54 1971 30445 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 28 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
55 1971 30446 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 28 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
56 1975 30447 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 29 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
57 1975 30448 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ж/д 29 ААБ-3*95; 0,2 км Мосрентген
58 1975 30449 Кабельные низковольтные линии от ж/д 29 до ж/д 30 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
59 1975 30450 Кабельные низковольтные линии от ж/д 29 до ж/д 30 ААБ-3*95; 0,1 км Мосрентген
60 1971 30451 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до д/сада ААШВ-3*50; 0,15 км Мосрентген
61 1971 30452 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до д/сада ААШВ-3*50; 0,15 км Мосрентген
62 1969 30455 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-2 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
63 1969 30456 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-2 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
64 1974 30458 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 17 ААБ-3*50+1*16; 0,06 км Мосрентген
65 1974 30459 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 17 ААБ-3*50+1*16; 0,06 км Мосрентген
66 1967 30460 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 20 ААБ-3*95+1*25; 0,05 км Мосрентген
67 1967 30461 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 20 ААБ-3*95+1*25; 0,05 км Мосрентген
68 1967 30462 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 21 ААБ-3*50; 0,1 км Мосрентген
69 1967 30463 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 21 ААБ-3*50; 0,1 км Мосрентген
70 1973 30464 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 22 ААБ-3*50; 0,04 км Мосрентген
71 1973 30465 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 22 ААБ-3*50; 0,04 км Мосрентген
72 1952 30466 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д,Г ААБ-3*50; 0,05 км Мосрентген
73 1950 30467 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.В ААБ-3*50; 0,08 км Мосрентген
74 1950 30468 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.В ААБ-3*50; 0,08 км Мосрентген
75 1955 30469 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.Д ААБ-3*50; 0,03 км Мосрентген
76 1955 30470 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до д.Д ААБ-3*50; 0,03 км Мосрентген
77 1994 30471 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 34 ААБ-3*70; 0,05 км Мосрентген
78 1994 30472 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до ж/д 34 ААБ-3*70; 0,05 км Мосрентген
79 1978 30474 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до клуба ААШВ-3*70+1*35; 0,2 км Мосрентген
80 1978 30475 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до клуба ААШВ-3*70+1*35; 0,2 км Мосрентген
81 1979 30476 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до поликлиники ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
82 1979 30477 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до поликлиники ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
83 1993 30478 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до физкультурно-оздоровительный комплекс ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
84 1993 30479 Кабельные низковольтные линии от ТП- 606 до физкультурно-оздоровительный комплекс ААБ-3*50; 0,2 км Мосрентген
85 1997 30489 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до старой школы АСБ-3*185+1*95; 0,14 км Мосрентген
86 1997 30490 Кабельные низковольтные линии от ТП-606 до старой школы АСБ-3*185+1*95; 0,14 км Мосрентген
87 1972 30453 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-1 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
88 1972 30454 Кабельные низковольтные линии от ТП-605 до ЦТП-1 ААБ-3*25; 0,2 км Мосрентген
89 1984 32469 Кабельные высоковольтные линии от ТП-601 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,03 км Мосрентген
90 1984 32470 Кабельные высоковольтные линии отТП-601 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,02 км Мосрентген
91 1987 32471 Кабельные высоковольтные линии от ТП-601 до ТП-605 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
92 1987 32472 Кабельные высоковольтные линии от ТП-601 до ТП-605 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
93 1987 32473 Кабельные высоковольтные линии от ТП-605 до ТП-606 ААБ-3*240; 2х0,46 км Мосрентген
94 1984 32467 Кабельные высоковольтные линии от п/с 677фидер.7 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
95 1987 32474 Кабельные высоковольтные линии от ТП-606 выкидка до ТП-1 Моср. ААБ-3*185; 0,3 км Мосрентген
96 1984 32468 Кабельные высоковольтные линии от п/с 677 Ф. 13 до ТП-602 ААБ-3*185; 0,5 км Мосрентген
97 1987 32475 Кабельные высоковольтные линии от ТП-604 до ТП-606 ААБ-3*120; 2х0,01 км Мосрентген
98 2009 25043 Кабельные высоковольтные линии от РТП-19 до ТП-1911 ААБ-3*120; 2х0,840 км п.Мосрентген
99 2009 25044 Кабельные низковольтные линии, в том числе: от ТП-1904 до общежития, от ТП-1904 до ж/д 19, от ТП-1904 до ж/д 15 №2, от ТП-1911 До ж/д 7, ОТ ТП-1911 до Ж/д 18 щ.2, от ТП-1911 до ж/д 18 щ.3, от ТП-1911 ДО ж/д 18щ.1, от ТП-1911 ДО ж/д 21 щ.1, от ТП-1904 до ж/д 17, от ТП-1904 до ж/д 5, от ТП-1904 до детского сада, от ТП-1904 до ж/д 11 L=5,59 км, в т.ч. АВВБл-1-3*50 L=0,2 км, ААБл-1-4*150 L=0,42 км, ААБл-1-3*120+1*35 L=0,21 км, АСБ-1-4*240 L=0,5 км, АСБ-1-4*150 L=0,196 км, ААБл-1-4*150 L=0,148 км, АСБ-1-4*150 L=0,46 км, ААБл-1-4*185 L=1,28 км, ААБл-1-4*120 L=2х0,448 км, ААБл-1-4*120 L=2х0,43 км, АВВБл-1-3*35 L=2х0,11 км, АВВБл-1-3*50 L=2х0,1 км п.Мосрентген
100 1997 10200 Здание ТП-604 пл,43,6 м2; 1 шт п.Мосрентген
101 1993 10173 Здание ТП-606 43,5 м2; 1 шт п.Мосрентген
102 1969 10174 Здание ТП-605 43,6м2; 1 шт п.Мосрентген
103 1991 10180 Здание ТП-602 43,52м2; 1 шт п.Мосрентген
104 1973 10181 Здание ТП-601 38,4м2; 1 шт п.Мосрентген
105 1985 31255 Трансформатор №336407 в ТП 602 ТМ 630 кВа; 1 шт п.Мосрентген
106 1969 31251 Трансформатор №34058 в ТП 605 ТМ 400 кВа; 1 шт п.Мосрентген
107 1969 31253 Трансформатор № 35381 в ТП 602 ТМ 400 кВа; 1 шт п.Мосрентген
108 1991 31238 Трансформатор №36761 в ТП 606 ТМ 630 кВА; 1 шт п.Мосрентген
109 1991 31254 Трансформатор № 16203 в ТП 605 ТМ 630 кВа; 1 шт п.Мосрентген
110 1973 31250 Трансформатор №843335 в ТП 601 ТМ 250 кВА; 1 шт п.Мосрентген
111 1973 31252 Трансформатор №843500 в ТП 601 ТМ 250 кВА; 1 шт п.Мосрентген
112 1993 31219 Трансформатор №39364 в ТП 606 ТМ 630 кВА; 1 шт п.Мосрентген
113 1997 31257 Трансформатор №1408969 в ТП 604 ТМ 400 кВА; 1 шт п.Мосрентген
114 1997 31256 Трансформатор №220594 в ТП 604 ТМ 400 кВа; 1 шт п.Мосрентген
115 1997 10312 Оборудование ТП-604 2БКТПУ; РВО-10/400-2шт., ШВН-2шт; ПДУ-3801-2шт.; ШНН-2шт.; 1 шт п. Мосрентген
116 1973 10290 Оборудование ТП-601 2-То-400; РВО-10/400-2 шт; ШНН-2 шт.; ЩСН-2 шт.; 1 шт п.Мосрентген
117 1969 10291 Оборудование ТП-605 2БКТПУ; КСО-11шт; ЩО 70 -10шт., ЩСН-2шт.; 1 шт П-Мосрентген
118 1991 10292 Оборудование ТП-602 2БКТПУ; РВО-10/0,4-2 шт., ШВН-2 шт; ШНН-2 шт.; ЩСН-2 шт.; 1 шт п.Мосрентген
119 1997 10293 Оборудование ТП-606 2БКТПУ; РВО-10/400 - 2шт., ШВН - 2шт; ЩО 70 6шт.; ПДУ-8301 2шт, ШНН-10мест.; 1 шт п.Мосрентген
120 2009 90040-41 Силовой трансформатор ТП 1904 ТМ 2*400 кВа №№ 816950, 816948; 2 шт п.Мосрентген
121 2009 90042 Оборудование ТП-1904 КСО - 8шт; ЩО 70 - 8шт.; 1 шт п.Мосрентген
122 2009 90043-44 Сиовой трансформатор ТП 1911 2ТМ 2*630 кВа №№ 819100,819097; 2 шт п.Мосрентген
123 2009 90045 Оборудование ТП-1911 КСО - 7шт; ЩО 70 - 8шт., ЩСН - 1шт, Щ.О. - 1шт.; 1 шт п.Мосрентген
124 2009 10342 Здание ТП-1904 пл.54м2; 1 шт п.Мосрентген
125 2009 10343 Здание ТП-1911 пл.67,95м2; 1 шт п.Мосрентген
городское поселение Московский
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2002 30741 Кабельные низковольтные линии от ТП-48 до ВРУж/д44 ААБ-4*185; 0,2858 км г. Московский
2 2002 30742 Кабельные высоковольтные линии от ТП-52 до ТП-48 ААБ-3*185; 0,59 км г.Московский д.44
3 2002 30743 Кабельные высоковольтные линии от РП-51 до ТП-48 ААБ-3*185; 0,31 км Г.Московский
4 11.10.2012 31611 Кабельные высоковольтные линии от ПС 252 ф.46 до РП-51 ААБ-3*185; 1,8 км г.Московский д.44
5 2010 90154 Оборудование ТП-9002 2БКТПУ; RM-6(IIDI) - 2шт., АВР-1к-т; ЩСН; TUR-2 шт. (8 мест); 1 шт Г.Московский
6 2010 10368 Здание ТП 9002 22,6 м2; 1 шт Г.Московский
7 2010 90152-53 Силовой трансформатор ТП 9002 № 0708уг348, 0805уг308; ТМГ 630 кВа; № 0805уг308; ТМГ 630 кВа; 2 шт Г.Московский
8 2010 90157 Оборудование ТП-9004 2БКТПУ; RM-6(III)-2шт; RM-6(IDI)-2шт. АВР-10 кВ; ЩСН,TUR-2 шт. - 9 мест; 1 шт Г.Московский
9 2010 10365 Здание ТП 9004 22,6 м2; 1 шт Г.Московский
10 2010 90155-56 Силовой трансформатор ТП 9004 ТМГ 1000 кВА; № 0801АИ035; ТМГ 1000 кВА; № 0801АИ036; 2 шт Г.Московский
11 2012 90280 Оборудование ТП-9007 2БКТПУ; RM-6(IIDI) - 2шт.; АВР-10 кВ; ЩСО-07-АХ-2 шт. - 8 мест; 1 шт Г.Московский
12   10375 Здание ТП-9007 22,9 м2; 1 шт Г.Московский
13 2012 78-90279 Силовой трансформатор ТП 9007 ТМГ 1000 кВа; №100347; ТМГ 1000 кВа; № 100289; 2 шт Г.Московский
14 2012 90274 Оборудование ТП-9009 2БКТПУ; RM-6(IIDI)-2 шт.; АВР-10 кВ; ЩСО-07-АХ-2 шт., 8 мест; 1 шт Г.Московский
15 2012 10376 Здание ТП 9009 23,2 м2; 1 шт Г.Московский
16 2010 72-90273 Силовой трансформатор ТП 9009 ТМГ 630 кВа; № 9554; ТМГ 630 кВа; № 0808; 2 шт Г.Московский
17 2012 90277 Оборудование ТП-9010 2БКТПУ; RM-6(IIDI)-2 шт; АВР-10 кВ; ЩСО-07-АХ-2 шт. - 8 мест; 1 шт Г.Московский
18 11.10.2012 10377 Здание ТП-9010 23,2 м2; 1 шт Г.Московский
19 2012 75-90276 Силовой трансформатор ТП 9010 ТМГ 630 кВа; № 907032; ТМГ 630 кВа; № 905924; 2 шт Г.Московский
20 2010 42795-96 Оборудование ТП-36 КСО-298 - 11 шт; ЩО-70 - 7 шт., ЯСН-1шт.; 1 шт Г.Московский
21 2005 10318 Здание ТП 36 64,5 м2; 1 шт Г.Московский
22 2004 42793-4 Силовой трансформатор ТП 36 ТМГ 250 кВа; №1497098; ТМГ 250 кВа; №1497099; 2 шт Г.Московский
23 2010 90151 Оборудование ТП-9005 2БКТПУ; RM-6(IDI) - 2шт. RM-6(III) - 2шт.; АВР-10 кВ; TUR-2 шт. - 10 мест; 1 шт Г.Московский
24 2010 10366 Здание ТП 9005 22,6 м2; 1 шт Г.Московский
25 2010 90149-50 Силовые трансформаторы ТП 9005 ТМГ 1000 кВа; № 0708АИ136; ТМГ 1000 кВа; № 0706АИ085; 2 шт Г.Московский
26 2002 10307 ТП-48 с электрооборудованием тип К-42-630М4 с выключателями с 2 трансформаторами по 250кВ 10/04кВ, со строительной частью 144 м2; ТМГ 250 кВа; № 1469011; ТМГ 250 кВа; № 1469012; КСО-298 - 7 шт; ЩО-91 - 6 шт., ШСН-1шт., ЩУНО-1шт.; 1 шт Г.Московский
27 2012 10386 Блочная комплектная трансформаторная подстанция № 9003 1 шт. г. Московский
28 2005 31336 Кабельные высоковольтные линии от ТП-48 до ТП-36 АСБл-10-3*240; 0,26 км г.Московский ж/д13а
29 2005 31337 Кабельные высоковольтные линии от ТП-48 до ТП-36 АСБл-10-3*240; 0,26 км г. Московский ж/д13э
30 2005 31338 Кабельные высоковольтные линии от ТП-36 до ТП-30 АСБл-10-3*240; 0,138 км г.Московский ж/д13а
31 2005 31339 Кабельные высоковольтные линии от ТП-36 до ТП-35 АСБл-10-3*240; 0,138 км г.Московский ж/д13а
32 2010 25138 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.4 4хАВБбШв-4*120; 4х0,07 км Г.Московский
33 2010 25139 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.4 4хАВБбШв-4*120; 4х0,06 км Г.Московский
34 2010 25140 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.5 4хАВБбШв-4*120; 4х0,07 км Г.Московский
35 2010 25141 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ж.д.5 4хАВБбШв-4*120; 4х0,136 км Г.Московский
36 2009 25166 Кабельные низковольтные линии от ТП-9005 до ЦТП-1 2хАВБбШв-4*95; 2х0,14 км Г.Московский
37 2009 25145 Кабельные низковольтные линии от ТП 9004 ВРУ-1 до ж/д 6 4хАВБбШв-4*120; 4х0,095 км Г.Московский
38 2009 25146 Кабельные низковольтные линии от ТП 9004 ВРУ-2 до ж/д 6 4хАВБбШв-4*120; 4х0,075 км Г.Московский
39 2009 № п/п 164 Кабельные низковольтные линии от ТП 9004 до ВРУ ж/д 1 4хАВБбШв-4*150; 4х0,125 км Г.Московский
40 2009 25160 Кабельная линия 10 кВ: ТП-9001 - ТП 9005 2хААБл-3*120; 2х0,23 км Г.Московский
41 2010 25165 Кабельные высоковольтные линии ТП-9005-РП-90 2хААБл-3*120; 2х0,193 км Г.Московский
42 2010 25167 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9005- дом №3 4хАВБбШв-4*150; 4х0,125 км Г.Московский
43 2010 25168 Кабельные высоковольтные линии ТП-9001-РП-90 2хААБл-3*120; 2х0,215 км Г.Московский
44 2010 25170 Кабельные высоковольтные линии РП-90-ТП-9004 2хААБл-3*120; 2х0,035 км Г.Московский
45 2010 25171 Кабельные высоковольтные линии РП-90-ТП-9004 2хААБл-3*120; 2х0,035 км Г.Московский
46 2010 25172 Кабельные высоковольтные линии РП-90-ТП-9004 2хААБл-3*120; 2х0,035 км Г.Московский
47 2010 25173 Кабельные высоковольтные линии РП-90 до ТП-9002 2хААБл-3*185; 2х0,31 км Г.Московский
48 2010 25174 Кабельные высоковольтные линии ТП 9002-ТП9006 2хААБл-3*185; 2х0,23 км Г.Московский
49 2012 25258 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007- ВРУ-1 ж/д№7 4хАВБбШв-4*120; 4х0,125 км Г.Московский
50 2012 25259 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-3 ж/д № 7 4хАВБбШв-4*150; 4х0,122 км Г.Московский
51 2012 25260 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-2 ж/д № 7 2хАВБбШв-4*120; 2х0,17 км Г.Московский
52 2012 25261 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-1 ж/д №8 2хАВБбШв-4*150; 2х0,19 км Г.Московский
53 2012 25262 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-3 ж/д № 8 4хАВБбШв-4*150; 4х0,111 км Г.Московский
54 2012 25263 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-2 ж/д № 8 2хАВБбШв-4*120; 2х0,183 км Г.Московский
55 2012 25264 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9007 - ВРУ-ЦТП 2хАВБбШв-4*95; 2х0,123 км Г.Московский
56 2012 25265 Кабельные линии 0,4 кВ: ВРУ-ЦТП-ВРУ-ВНС 2хАВБбШв-4*95; 2х0,02 км Г.Московский
57 2012 25266 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП 9010 - ВРУ-1 до ж/д. 9 4хАВБбШв-4*150; 4х0,116 км Г.Московский
58 2012 25267 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП 9010 - ВРУ-3 до ж/д.9 2хАВБбШв-4*120; 2х0,12 км Г.Московский
59 2012 25268 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП 9010 - ВРУ-2 до ж/д.9 4хАВБбШв-4*120; 4х0,161 км Г.Московский
60 2010 25269 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ВРУ-1 ж/д 10 4хАВБбШв-4*150; 4х0,1 км Г.Московский
61 2010 25270 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ВРУ-3 ж/д 10 4АВБбШв-4*150; 4х0,138 км Г.Московский
62 2010 25271 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ВРУ-2 ж/д 10 2АВБбШв-4*120; 2х0,15 км Г.Московский
63 2010 25272 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9009 до ДОУ Северный 2хАВБбШв-4*120; 2х0,195 км Г.Московский
64 2002 35824 Кабельные низковольтные линии ЦТП-6 до ж/д 44 АКВВГ 4х25 ; 0,275 км г.Московский, д.44
65 2005 31334 Кабельные низковольтные линии от ТП-36 до опоры №1 АСБ-4*95; 0,03 км г. Московский ж/д13а
66 2009 25149 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9002 - ВРУ-блок А,Б школы 6хАВБбШв-4*150; 6х0,135 км Г.Московский
67 2009 25150 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9002 - ВРУ-блок В школы 4хАВБбШв-4*150; 4х0,106 км Г.Московский
68 2009 25151,25152,25153 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9006 - ВРУ КНС 4хАВБбШв-4*150; 4х0,165 км Г.Московский
69 2009 25158 Кабельные линии 0,4 кВ: ТП-9001 до ВРУ-1 котельной, ТП-9001 до ВРУ-2 котельной 6хАВБбШв-4*150 L=6х0,025 км; 4хАВБбШв-4*150 L=4х0,03 км Г.Московский
70 2005 31340 Кабельные низковольтные линии от ТП-36 до ж/д45 АСБ 4х185; 4х0,06 п.м Г.Московский, д. 13а
71 2010 25142 Кабельные низковольтные линии ТП-9005 до ж/д 3 пристройка АВБбШв -4*95; 2х0,13 п.м г. Московский
72 2010 25143 Кабельные низковольтные линии от ТП-9004 до ж/д 2 АВБбШв -4*120; 4х0,118 п.м г. Московский
73 2010 25147 Кабельные низковольтные линии ТП-9004 до пристройки ж/д 1 АВБбШв -4*120; 2х0,12 п.м г. Московский
74 2012 25254 Кабельные линии 10 кВ: РП-90 - ТП-9009 2хААБл-3*120; 2х0,5 км Г.Московский
75 2012 25255 Кабельные линии 10 кВ: РП-90 - ТП-9007 2хААБл-3*120; 2х0,26 км Г.Московский
76 2012 25256 Кабельные линии 10 кВ: ТП-9009-ТП-9010 2хААБл-3*120; 2х0,2 км Г.Московский
77 2012 25257 Кабельные линии 10 кВ: ТП-9010-ТП-9007 2хААБл-3*120; 2х0,2 км Г.Московский
78    2_0000116 Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-26 до детского сада № 23 ААБ-1 3х120 + 1х50 – 267 м, ААШВ-1 3х120 + 1х50 – 260 м г. Московский, микрорайон 1
79   2_0000119  Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-51 до дома № 22, к. 1 ААБ-1 3х150 – 4х190 м г. Московский, микрорайон 1
80   2_0000118  Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-51 до дома № 21 ААБ-1 3х150 – 4х100 м г. Московский, микрорайон 1
81    2_0000120 Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-51 до дома № 22, к. 2 ААБ-1 3х120 – 4х318 м г. Московский, микрорайон 1
82   2_0000117  Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-30 до Дома культуры, от ТП-33 до Дома Культуры ААБ-1 3х185+1х150 – 3х203м, ААБ-1 3х185+1х150 – 3х317 м г. Московский, микрорайон 1
83    2_0000122 Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-33 до дома № 19 ААБ-1 3х150 – 3х93 м г. Московский, микрорайон 1
84   2_0000121  Кабельные линии от ТП-33 до дома № 20 ААБ-1 3х150 – 2х300 м г. Московский, микрорайон 1
85   2_0000115  Кабельные линии 10 кВ от РТП-26 до врезки в ТП-30, от РТП-51 до врезки в РТП-26, от РТП-51 до врезки ТП-33, 30, 27, 18 ААБ 10 3х120, ААБ-10 3х240, ААШВ-10 3х95, АСБ-10 3х95, ААБ-10 3х240-1140 м г. Московский, микрорайон 1
86   2_0000114  Распределительная трансформаторная подстанция РТП-51 (2х1000кВа). РУ-10 кВ (16 камер КСО-272). ТМ 1000 (2 шт.). РУ-П.4 кВ (ЩО-70-12 шт.), здание КСО-272 – 16 шт., ТМ-1000 г. Московский, д. 21, микрорайон 1
Сельское поселение Воскресенское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2009 10346 Здание ТП 3801 кирпичная; 1 шт. п.Воскресенское
2 2009 10388 Оборудование ТП-3801, Силовой трансформатор в ТП 3801 Оборудование ТП-3801, в т.ч.КСО 366-8 шт; ЩО 70-8 шт.; ЩСН - 2шт. трансформаторы 2ТМ 2*630 кВа зав.№1391114;1365326 п.Воскресенское
3 2009 31408 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-770 до школы п.Воскресенское АСБл-1-4*150; 2х0,19 км п.Воскресенское
4 2009 25057 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3801 до ж/д 36 ААБ-У-1-34-1503; 2х0,16 км п.Воскресенское, д.36
5 2009 25061 Кабельная линия 0,4 кВ от РП-38 до ж/д 28 АСБ-4*120; 0,16 км п.Воскресенское, д.28
6 2009 25056 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3801 до ж/д 30 АВВБшВ-4*150; 2х0,26 км п.Воскресенское, д.30
7 2009 25058 Кабельная линия 10 кВ: ТП 3801 - ТП 766 АСБ 3х120; 0,3 км п.Воскресенское
8 2009 25062 Кабельная линия 10 кВ от РТП-38 до ТП 3801 АСБ-10-3*240; 2х0,4 км п.Воскресенское
9 2009 25063 Кабельная линия 10 кВ: ТП 3801 - ТП 3802 АСБ 3х150; 2х0,65 км п.Воскресенское
10 2009 25055 Кабельная линия 0,4 кВ: РП-41 до ж/д 33 АВБбШв-4*95+ААБгу-4*150; 2х0,3 км п. Воскресенск, д. 33
11 2009 25059 Кабель низковольтный РП-38 до ж/д 28 1-я оч; 2-я оч. ААБ-4*120; 4х0,160 км п. Воскресенск, д. 28
12 2009 25060 Кабель низковольтный РП-38 до ж/д 27 АВБбШу-4*150; 2х0,132 км п. Воскресенск, д. 27
13 2009 25074 Кабельные линии эл. передачи 0,4 кВ ТП-833 до щитовой ж/д 12а ААБ-3*150; 0,503 км п. Воскресенск, д. 12а
14 2010 25091 Кабельные низковольтные линии ТП-833 до ВРУ ж/д12б АСБ 4*240; 2х0,305 км п. Воскресенск, д. 12б
Сельское поселение Сосенское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2007 31439 Кабельная линия 10 кВ: РТП-9 - ТП 901 2хАСБ 3х120; 2х2,535 км п.Коммунарка
Сельское поселение Филимонковское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 1982 42802 Оборудование ТП 1202 КСО 366, КСО 272; ЩО 70; 1 шт. п.Марьино
2 1982 10320 Здание ТП 1202 43,2 м2; 1 шт. п.Марьино
3 1982 42800 Силовой трансформатор в ТП 1202 ТМ 400 кВа, № 3277; 1 шт. п.Марьино
4 1982 42801 Силовой трансформатор в ТП 1202 ТМ 400 кВа, № 3394; 1 шт. п.Марьино
5 1985 42799 Оборудование ТП 1203 КСО; 1 шт. п.Марьино
6 1985 10321 Здание ТП 1203 52,3 м2; 1 шт. п.Марьино
7 1987 42797-9 Силовой трансформатор в ТП 1203 2ТМ 2*630 кВа №№ 44568, 56471; 2 шт. п.Марьино
8 1979 31350 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - д.22 2хАВВР-3*120; 2х0,28 км п.Марьино
9 1979 31351 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - д.5 2хААБ-3*95; 2х0,23 км п.Марьино
10 1979 31352 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - д/с 2хААШВ-3*70; 2х0,2 км п.Марьино
11 1979 31353 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - школа 2хААШВ-3*120; 2х0,13 км п.Марьино
12 1966 31354 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1202 - ЦТП 2хААБ-3*120; 2х0,3 км п.Марьино
13 1966 31355 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - КНС 2хААБ-4*120; 2х0,4 км п.Марьино
14 1979 31357 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - д.6 2хААБ-3*95; 2х0,3 км п.Марьино
15 1979 31358 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - д.4 2хААШВ-3*240; 2х0,4 км п.Марьино
16 1979 31359 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - амбулатория 2хААВБбШв-1(4*70); 2х0,25 км п.Марьино
17 1985 31349 Кабельная линия 10кВ: ТП-1202 - ТП 1203 2хАБШВ-10-3*95; 2х0,325 км п.Марьино
18 1979 31356 Кабельная линия 0,4 кВ: ТП-1203 - дом культуры 4хААБ-3*95; 4х0,55 км п.Марьино
сельское поселение Михайлово-Ярцевское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 01.01.1964 2101090163 Воздушная линия от КТП 768 до жилого дома д.Ярцево 30 м (1 опора) 142140 Московская область, Подольский район, д. Ярцево
2 01.01.1984 2101090152 Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 670 до д/о Плесково 200 м 142140 Московская область, Подольский район, д/о Плесково
3 01.01.1983 2101090153 Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 670 до д/о Плесково 230 м 142140 Московская область, Подольский район, д/о Плесково
сельское поселение Новофедоровское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 2001 110801000140/110801000141 КТП-751 тип КТП-ТВ-В 250\10-0,4 У-1 и силовой трансформатор ТМГ-250\10\0,4 №1451070 д. Руднево КТП-751(заводской №13) тип КТП-ТВ-В 250\10-0,4 У-1 д. Руднево ул. Лиственная, Привольная, Раздольная
2 2001 110801000142 Линии электропередач ВЛЭП-10кВ (Силовая линия) от опоры 19 к КТП-751д. Руднево ВЛЭП-10 Кв отпайка от ВЛЭП-10кВ ф.23 от оп.19 к КТП-751 д. Руднево (ул. Лиственная, Привольная, Раздольная) по трассе-0,015км, в т.ч. провод АС-50 в однопроводном исчислении -0,045км, опора ж\б СВ-110 одностоечная-1шт. д. Руднево ул. Лиственная, Привольная, Раздольная
3 2001 110801000143 Линия электропередач(ВЛЭП-0,4кВ) от КТП-751 до опор к домам д. Руднево ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-751 д. Руднево(ул. Лиственная. Привольная, Раздольная) по трассе-2,81км: в т.ч. провод А-70 в однопроводном исчислении-0,72км, провод А-50 в однопроводном исчислении-3,6км, опоры ж\б одностоечные-56шт, опоры ж\б с подкосом-16 шт., опоры ж\б с 2-мя подкосами -2шт., СИП 2А-4х70-0,48км, СИП 2А-4х50 -1,25км д. Руднево ул. Лиственная, Привольная, Раздольная
4 1995 110801000154 Воздушная линия 10 кВ от ПС до КТПГС-250/10 (без диспетчерского наименования) Марка кабеля А-50\8, протяженность 1,007км д. Зверево (ПКИЗ «Рассудово-3»)
5 1995 110801000153 Воздушная линия 0,4 кВ от КТПГС-250/10 (без диспетчерского наименования) до д.Рассудово Марка кабеля А-50, протяженность 1,5111км д. Зверево (ПКИЗ «Рассудово-3»)
6 1995 110801000152 КТПГС-250/10 (без диспетчерского наименования) РУ -10 кВ: КСО-366, РУ 0,4 кВ - ЩО-70, ТМГ 250 кВА д. Зверево (ПКИЗ «Рассудово-3»)
сельское поселение Первомайское
№ п/п Дата ввода в эксплуатацию Инвентарный номер объекта Наименование объекта Краткая характеристика Адрес
1 31.12.2000 108010001741080100017610801000177 Подстанция комплектная КТП-160 КвА № 772 КТП № 772 160/10-0,4 Дер.Настасьино
2 31.12.2000 10801000175 Силовой трансформатор КТП №772-160 КвА ТМГ-160 КвА Зав. № 1441626 Дер.Настасьино
3 31.12.2000 10801000178 Воздушная линия 10 кВ (отпайка от опоры (без номера) до КТП № 772) АС-70, 120 м, ж/б. опоры (2 шт.) Дер.Настасьино
4 31.12.2000 108010001791080100018010801000181 Воздушная линия 0,4 кВ от КТП 772 до д.Настасьино А-50 L= 1,2 км, СИП-2А L= 0,15 км. Ж.Б. опоры ЛЭП-0,4Кв от КТП №772 (30шт) Дер.Настасьино
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 2 к Техническому заданию
Ведомость максимальных объемов работ по капитальным и аварийно-восстановительным ремонтам объектов, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
№ п/п Вид работ Ед. изм. Максимальные планируемые объёмы работ
Капитальные ремонты
1 Демонтаж кабеля до 10 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг километр 2,8
2 Демонтаж концевой муфты 4 КВТП 1х70-120 штука 120
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 кубический метр 250
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 кубический метр 250
5 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ штука 50
6 Устройство постели при одном кабеле в траншее. Прокладка кабеля до 10 кВ в готовых траншеях (масса 1 м кабеля до 6 кг). Покрытие кабеля плитами километр 2,8
7 Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение жил до 95 мм2 (монтаж) штука 120
8 Замена СИП 0,4 кВ на 1000 метров ЛЭП ( с заменой деревянных опор на деревянные) километр 3,8
9 Замена СИП 10 кВ на 1000 метров ЛЭП (с заменой деревянных опор на деревянные) километр 0,5
10 Устранение провиса СИП километр 0,8
11 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ штука 89
12 Восстановление а/б покрытия (проезжая часть) (песок 10 см, бет.основание 16 см, щебень 24 см, а/б 20 см) квадратный метр 60
13 Восстановление а/б покрытия (тротуар) (песок 10 см, щебень 15 см, а/б 12 см) квадратный метр 40
14 Проверка изоляции КЛ 0,4 кВ штука 148
Аварийно-восстановительные работы
1 Аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМГ 250 10/0,4 на ТМГ12 штука 2
2 Аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМГ 400 10/0,4 на ТМГ12 штука 2
3 Аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМГ 630 10/0,4 на ТМГ12 штука 1
4 Аварийно-восстановительные работы по замене сборки RM-6 штука 8
5 Аварийно-восстановительные работы по замене ввода ТП (замена концевых муфт + вставка КЛ 5 м для КЛ типа АСБ до 120 мм2 с переходной муфтой) штука 4
6 Аварийно-восстановительные работы по замене ввода ТП (замена концевых муфт + вставка КЛ 5 м для КЛ типа АСБ более 120 мм2 с переходной муфтой) штука 4
7 Аварийно-восстановительные работы по замене КСО-298/292 штука 4
8 Аварийно-восстановительные работы по замене сборки 0,4 кВ ЩРНВ штука 4
9 Аварийно-восстановительные работы по замене ячеек сборки 0,4 кВ TUR штука 22
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________________
(название организации) ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
_________________
(подпись) _______________
(Ф. И.О.) __________________
(подпись) ______________
(Ф. И.О.)
м.п. «____»__________ 20___ г. м.п. «____»__________ 20___ г.
Приложение № 3 к Техническому заданию
ФОРМА
Заявка
на выполнение работ по аварийно-восстановительным ремонтам на электросетевом имуществе ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 – 10 кВ, КЛ 0,4 – 10 кВ, принятом (по договору от 01.07.2012 № 2801-УА-12) и планируемом к передаче в аренду ОАО «ОЭК», находящемся в сельских поселениях Щаповское, Рязановское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Филимонковское, Воскресенское, Первомайское, Внуковское, Вороновское, Роговское, Сосенское, Кокошкино, Кленовское, Десеновское, Краснопахорское, Марушкинское, Мосрентген, городских округах Троицк, Щербинка и городских поселениях Московский, Киевский
«____»____________ 20___ г.
(дата составления)
Наименование, № п/п по перечню и адрес (место нахождения) объекта Необходимые виды и объемы работ, подлежащие выполнению Срок выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту Начало: «____» ___________ 20___ г.
Окончание: «____» ___________ 20___ г.
Заказчик работ:______________________
(Подпись) Исполнитель работ:_____________________
(Подпись)
Согласовано:
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________
(название организации) ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
__________________
(подпись) __________________
(Ф. И.О.)
м. п. __________________
(подпись) _____________
(Ф. И.О.)
м. п.
Приложение № 2 к Договору
от «____» ________ 201___ г.
№ ______________________
МЕТОДИКА
оценки сметной стоимости работ по строительству и ремонту,
осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК»
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки сметной стоимости строительства новых, реконструкции и технического перевооружения действующих зданий и сооружений, выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, а также технического обслуживания оборудования, осуществляемых подрядным способом.
2. Оценка сметной стоимости строительства новых, реконструкции и технического перевооружения действующих зданий и сооружений, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, а также техническое обслуживание оборудования, осуществляемых подрядным способом, производится на основании рабочей документации, ведомости объемов работ, дефектной ведомости, проекта производства работ и проекта организации работ, согласованных с заказчиком.
3. Оценка стоимости в сметной документации осуществляется в соответствии с:
3.1. Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1.
3.2. Сборниками территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденными постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП.
3.3. Государственными сметными нормативами «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001), утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 17 ноября 2008 г. № 253.
3.4. Нормативными и иными документами Министерства регионального развития РФ.
3.5. Базовыми ценами на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватными условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, разработанными ОАО «Центральное конструкторское бюро «Энергоремонт» и введенными в действие с 1 января 2004 г.
3.6. ВУЕР на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений, разработанными ОАО «Фирма ОРГРЭС» филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и введенными в действие в 2004 году.
3.7. Распоряжениями и постановлениями Правительства Москвы.
3.8. Приказами и распоряжениями ОАО «ОЭК».
3.9. Основными положениями по разработке сметной документации (приложение к настоящей Методике).
4. Сметная документация составляется с применением Территориальных единичных расценок и индексов удорожания к элементам прямых затрат, разработанных МЦЦС «Мосстройцены», одним из следующих методов:
а) ресурсным методом с раскладкой затрат согласно МДС 81-35.2004;
б) базисно-индексным методом;
в) ресурсно-индексным методом.
5. Сметная документация составляется в текущем уровне цен.
6. В сметной документации указывается стоимость работ в двух уровнях цен:
а) в базисном уровне, определяемом на основе сметных норм и цен 2001 года;
б) в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.
7. Для приемки заказчиком строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ, выполненных подрядным способом, в соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ применяется форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.
8. Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.
9. Для сокращения сроков согласования договоров подряда и проверки достоверности претензий, предъявляемых к подрядным организациям, сметная документация составляется с помощью проведения автоматизированной экспертизы с использованием сметных программных комплексов, входящих в систему «АРПС 1.10», и представляется в ОАО «ОЭК» на электронных и бумажных носителях.
10. В договоре подряда указывается тип договорной цены – твердая или приблизительная.
11. В заголовке сметы указываются:
а) номер сметы;
б) номера приложений к смете;
в) ссылка на документ, на основании которого приняты объемы и условия производства работ (проект, опись работ, дефектная ведомость, акт на дополнительные работы и т. д.);
г) ценовые факторы, на основании которых составлена сметная документация (дата выполнения сметы);
д) вид затрат: новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и т. д.;
е) полное наименование объекта согласно генеральному плану;
ж) инвентарный номер заказа.
12. Сметные нормативы ГЭСН-2001 (ТСН-2001), ГЭСНр-2001 (ТСНр-2001), ГЭСНм-2001 (ТСНм-2001) и ГЭСНп-2001 (ТСНп-2001) разработаны на основе принципа усреднения стоимости применяемых машин, механизмов и материалов. В тех случаях, когда расценки на материальные ресурсы, предлагаемые сметной нормативной базой, отличаются от фактических характеристик и стоимости ресурса, разрешается включать в расценку ресурсы по их фактической стоимости.
13. Стоимость работ по ремонту энергетического оборудования определяется с применением:
а) базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению;
б) ВУЕР на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений.
14. При определении стоимости работ по ремонту энергетического оборудования поправочный коэффициент обосновывается подрядной организацией согласно техническим частям сборников, после чего согласуется заказчиком.
15. Если в действующей сметно-нормативной базе отсутствуют необходимые сметные нормативы или если технология работ или потребность в ресурсах отличаются от предусмотренных в сборниках действующих государственных элементных сметных норм (ГЭСН), то разрабатываются индивидуальные нормы и расценки.
16. В соответствии с пунктом 4.22 МДС 81-35.2004 расход материальных ресурсов определяется в физических единицах измерения (м3, м2, т и др.), а стоимость их указывается в сметной документации (ведомости договорных цен, сметы) независимо от того, кто их приобретал: заказчик или подрядчик.
17. В локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до двух знаков после запятой.
В объектных сметных расчетах (сметах) итоговые суммы из локальных сметных расчетов (смет) указываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой.
В сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта (сводках затрат) итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
Сумма налогов не округляется.
18. При определении стоимости проектных и изыскательских работ применяются индексы, установленные протоколом заседания Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы на текущий период.
19. Ведомственные сметные нормативы и прейскуранты на услуги применяются после согласования с заказчиком.
Согласованные и утвержденные оригиналы ведомственных сметных нормативов и прейскурантов хранятся в отделе контроля смет и договоров по строительству распределительных сетей, отделе контроля смет и договоров по строительству сетей высоковольтного напряжения и в отделе ремонтов и реконструкции.
Приложение № 1 – «Основные положения по разработке сметной документации» на 7 л.
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________
(название организации) ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
__________________
(подпись) __________________
(Ф. И.О.)
м. п. __________________
(подпись) _____________
(Ф. И.О.)
м. п.
Приложение № 1
к Методике оценки сметной стоимости
работ по строительству и ремонту, осуществляемых подрядным способом в ОАО «ОЭК»
Основные положения по разработке сметной документации

п/п Наименование работ и затрат Обоснование Порядок определения стоимости
1. Прямые затраты Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Общие указания по применению территориальных сметных нормативов для г. Москвы (ТСН-2001.12) По сметно-нормативной базе 2001 года.
1.1. Основная зарплата рабочих и зарплата рабочих, обслуживающих механизмы Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;
Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованный Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР2001);
Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда (МДС 83-1.99);
Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) Базисно-индексный метод:
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001)с коэффициентами пересчета на текущий период.
Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы.
Ресурсный метод:
Исходя из нормативной потребности необходимых трудозатрат (человеко-час), взятых на основе единых норм и расценок (ЕНиР), ведомственныхнорм времени ирасценок (ВНиР), типовых норм и расценок (ТНиР), федеральных единичных расценок (ФЕР) и Сборников территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), и тарифных ставок по квалификационным разрядам, но не выше тарифных ставок, приведенных в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы на текущий период.
Изменения только по письменному согласованию с заказчиком, с приложением обосновывающих документов.
1.2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;
Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованный Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР2001);
Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) Базисно-индексный метод:
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период.
Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы.
Ресурсный метод:
Исходя из нормативной потребности необходимых машин (машиночас), взятых на основе ЕНиР, ВНиР, ТНиР, ФЕР и Сборников территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), или по данным проекта организации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР) и соответствующей цены 1 машиночаса, но не более чем приведенные в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы на текущий период.
Изменения только по письменному согласованию с заказчиком, с приложением обосновывающих документов.
1.3. Материальные ресурсы Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;
Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованный Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;
Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в г. Москве, введенные в действие письмом Минрегиона РФ, к ценам государственных сметных нормативов «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР2001);
Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) Базисно-индексный метод:
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период.
Государственные сметные нормативы «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (ФЕР-2001) с коэффициентами пересчета на текущий период для г. Москвы.
Ресурсный метод:
Исходя из нормативной потребности по фактическим ценам, но не выше средне сложившихся цен в регионе, приведенных в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы на текущий период.
В исключительных случаях при невозможности приобретения материалов по средним ценам применение материалов с более высокими ценами согласовывать с заказчиком письменно до начала производства работ, с приложением обосновывающих документов.
Величину транспортных расходов по доставке материалов до приобъектного склада определять исходя из данных об источниках их получения, наиболее рациональных способах их транспортирования по кратчайшему расстоянию и тарифов на перевозку грузов.
Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы принимать в соответствии с классификацией грузов по ценам, разработанным Сборником средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ) для г. Москвы.
Для материалов, включенных в сметный расчет по счету,транспортная составляющая с учетом заготовительно-складских расходов составляет:
а) для кабельно-проводниковой продукции – 3,5%;
б) для штучной электротехнической продукции – 9%;
в) для импортных материалов – 4%;
г) для материалов 1 класса груза – 7,5%;
д) для материалов 2 класса груза 10%;
е) для материалов 3 класса груза 12%.
1.4. Дополнительные затраты на усложненные условия производства работ Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;
Сборники территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП;
письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 июня 2004 г. № АП-3230/06 Применять к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и заработную плату рабочих, обслуживающих машины).
Данные затраты учитывать на основании ПОС, ППР и дефектных ведомостей, утвержденных заказчиком.
2. Накладные расходы Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004);
Нормы накладных расходов и сметной прибыли (ТСН-2001.8);
письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 мая 2004 г. № АП-2725/06 и от 31 января 2005 г. № ЮТ-260/06 (с изменениями, внесенными письмом Минрегиона РФ от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08);
письмо Минрегиона РФ от 1 марта 2011 г. № 4391-КК/08;
письмо Минрегиона РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 Определяются в процентах по нормативам, установленным от зарплаты рабочих-строителей:
а) в базисном уровне цен по таблице 1 ТСН-2001.8 в зависимости от вида работ;
б) в текущем уровне цен по нормативной таблице в сборнике коэффициентов пересчета в зависимости от шифра единичной расценки.
Определяются в процентах по нормативу, установленному от зарплаты машинистов:
а) в базисном уровне цен по технической части ТСН-2001;
б) в текущем уровне цен по пункту 6 (ранее пункт 8) Сборника коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства г. Москвы, согласованного Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы и утвержденный Департаментом экономической политики и развития г. Москвы.
Норматив накладных расходов от зарплаты машинистов един и не зависит от вида работ или шифра единичной расценки.
3. Сметная прибыль Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве
(МДС 81-25.2001);
письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (в редакции письма Росстроя от 8 февраля 2008 г. № ВБ-338/02, с изменениями, внесенными письмом Минрегиона РФ от 6 декабря 2010 г. № 41099-КК/08);
Нормы накладных расходов и сметной прибыли (ТСН-2001.8);
письмо Минрегиона РФ от 1 марта 2011 г. № 4391-КК/08;
письмо Минрегиона РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 Определяется в процентах по нормативам, установленным от зарплаты рабочих-строителей:
а) в базисном уровне цен по таблице 1 ТСН-2001.8 в зависимости от вида работ;
б) в текущем уровне цен по нормативной таблице в сборнике коэффициентов пересчета в зависимости от шифра единичной расценки.
4. Затраты на временные здания и сооружения Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения (ТСН-2001.10);
приложение № 1 к Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001); приложение № 1 к Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001) Затраты на временные здания, сооружения в процентах от строительно-монтажных работ по ТСН-2001.10 (по видам строительства или по назначению сооружения или видам конструктивного элемента), или расчеты за титульныевременные здания и сооружения производить за фактически построенные временные здания и сооружения.
Нетитульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет накладных расходов.
5. Затраты на удорожание производства работ в зимнее время Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время (ТСН-2001.9);
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001);
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001) Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ, приведенные в таблице 1 ТСН-2001.9, являются среднегодовыми (и не зависят от времени года, в течение которого фактически осуществляется выполнение работ) и установлены в виде коэффициента к стоимости отдельных элементов прямых затрат (зарплаты, стоимости эксплуатации машин и материалов) и к затратам труда.
Если работы подрядчика разовые и происходят в летний период и в отапливаемых зданиях и сооружениях, данные затраты на усмотрение заказчика могут не учитываться.
6. Прочие работы и затраты Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1;
распоряжение Правительства Москвы от 30 августа 2005 г. № 1680-РП Принимать по приложению № 8 к МДС 81-35.2004 и только при фактическом наличии у подрядчика работ и затрат, отраженных отдельно в договоре подряда.
7. Непредвиденные работы и затраты Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1, пункт 4.96 В размере:
2% для объектов непроизводственного назначения;
3% для объектов производственного назначения, при ремонте, реконструкции и реставрации.
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________
(название организации) ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
__________________
(подпись) __________________
(Ф. И.О.)
м. п. __________________
(подпись) _____________
(Ф. И.О.)
м. п.
Приложение № 3 к Договору
от «__» __________ 201___ г.
№ ______________________
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН
Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за выполнение работ по Договору подряда №_______________ от «___»_________ 20__ г.:
- от Заказчика:
1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________;
2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________.
- от Подрядчика:
1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________;
2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________.
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________
(название организации) ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ОЭК»
_______________________________
(наименование должности) _______________________________
(наименование должности)
__________________
(подпись) __________________
(Ф. И.О.)
м. п. __________________
(подпись) _____________
(Ф. И.О.)
м. п.

Приложенные файлы

  • docx 4366979
    Размер файла: 321 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий